建设工程承包合同书修订版_第1页
建设工程承包合同书修订版_第2页
建设工程承包合同书修订版_第3页
建设工程承包合同书修订版_第4页
建设工程承包合同书修订版_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同编号:__________一、工程概况1.1工程名称:_______1.2工程地点:_______1.3工程内容:_______1.4工程规模:_______1.5工程预算:_______二、合同工期2.1工期自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止,共计_______天。2.2工期顺延的情况:(1)因发包方原因造成工程延误的,工期相应顺延;(2)因承包方原因造成工程延误的,工期不予顺延;(3)不可抗力因素导致工程延误的,工期相应顺延,具体顺延时间由双方协商确定。三、质量标准3.1工程质量应符合国家及行业现行质量标准、规范及甲方的要求。3.2工程验收不合格的,承包方应按照甲方的要求及时整改,直至达到验收标准。四、合同价款4.1合同总价:_______元(大写:__________________________元整)。4.2支付方式:(1)合同签订后_______天内,甲方支付乙方合同总价_______%;(2)工程进度达到_______%时,甲方支付乙方合同总价_______%;(3)工程验收合格后,甲方支付乙方合同总价_______%;(4)剩余的合同总价_______%,作为质量保证金,自工程验收合格之日起保留_______个月。五、合同履行5.1承包方应按照合同约定的工程内容、规模、质量标准等进行施工,并按期完成工程。5.2发包方应按照合同约定及时支付合同价款,提供施工所需的场地、资料、设备等。5.3双方应共同参与工程验收,验收合格的,予以支付尾款。六、违约责任6.1发包方未按照合同约定支付合同价款的,应当按照迟延支付的金额支付违约金。6.2承包方未按照合同约定完成工程的,应当按照未完成部分的价值支付违约金。6.3双方的其他违约行为,按照合同约定承担相应的违约责任。七、争议解决双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1双方应遵守国家及地方的相关法律法规,不得违法经营。8.2合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。8.3本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程验收合格且尾款支付完毕之日终止。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________法定代表人(或授权代表):__________法定代表人(或授权代表):__________签订日期:_______年_______月_______日注意事项:1.合同主体:确保甲乙双方均为具有相应资质的法人或其他组织,具备签订和履行合同的资格。2.工程内容:明确工程的具体内容、规模、质量标准等,以免产生履行过程中的纠纷。3.合同价款:约定清晰的支付方式和时间,确保双方权益。4.工期:约定合理的工期,考虑可能的顺延因素,避免因工期延误导致的纠纷。5.违约责任:明确双方违约情形及违约金的计算方式,以保障合同的履行。6.争议解决:约定争议解决方式,确保合同争议能够得到有效解决。解决办法:1.合同纠纷:通过友好协商解决,协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.法律法规:遵守国家及地方的相关法律法规,确保合同的合法性。3.合同履行:双方严格按照合同约定履行义务,确保工程顺利进行。4.合同修改:合同履行过程中,如需修改或补充,应签订补充协议,并经双方盖章确认。关键词语的法律名词解释:1.法人:指依法成立,具有独立法人资格,可以自己的名义享有权利和承担义务的组织。2.合同履行:指合同双方按照合同约定履行各自的义务。3.违约金:指合同一方未履行合同义务或履行义务不符合约定时,应支付给对方的一种经济补偿。4.争议解决:指当合同双方在履行合同过程中发生纠纷时,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的过程。5.不可抗力:指在合同履行过程中,因不可预见、不可避免且不能克服的客观情况,导致合同无法履行或部分履行的情况。特殊应用场合:1.设计变更:如果在施工过程中,发包方提出设计变更,可能导致工程内容的变更、工程规模的调整或工程预算的增减。2.不可抗力因素:如自然灾害、社会事件等不可预见、不可避免且不能克服的客观情况,可能影响工程进度和质量。3.工程验收:工程完成后,可能因为质量问题、功能问题等导致验收不合格,需要承包方进行整改。4.工程延期:由于各种原因,如设计变更、不可抗力因素等,导致工程进度延误,可能需要顺延工期。附件列表:1.工程设计图纸和技术要求2.施工方案和施工组织设计3.材料和设备的技术参数和合格证书4.工程质量检验标准和方法5.工程进度计划和施工计划6.发包方的付款凭证和收款凭证7.工程验收报告和整改报告补充条款:1.设计变更:如发包方提出设计变更,应签订设计变更协议,明确变更内容、规模、预算等,并按照协议执行。2.不可抗力因素:如遇不可抗力因素,影响工程进度和质量的,双方应协商顺延工期,并免除违约责任。3.工程验收:工程验收不合格的,承包方应按照甲方的要求及时整改,直至达到验收标准。整改期间的费用由承包方承担。4.工程延期:由于设计变更、不可抗力因素等导致工程进度延误的,双方应协商顺延工期,并调整合同价款支付

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论