建筑施工降水井施工合同

建筑施工降水井施工合同合同编号：__________鉴于甲方需要进行建筑施工，为确保施工顺利进行，需由乙方承担降水井施工任务。经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程内容1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程性质：__________第二条工程量及工期2.1乙方应按甲方的要求，完成降水井施工任务，确保工程质量符合国家相关标准。2.2降水井施工数量：__________眼2.3施工周期：自合同签订之日起至__________日止。第三条质量标准3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量。（1）井筒垂直度偏差不大于__________度；（2）井筒直径偏差不大于__________%；（3）井深偏差不大于__________%；（4）井壁光滑，无明显裂缝和松散层；（5）井底标高偏差不大于__________mm；（6）降水效果满足甲方要求。第四条合同价格及支付方式4.1双方经协商一致，确定本合同工程价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2甲方支付乙方工程款的方式如下：（1）合同签订后____日内，甲方支付乙方工程款的____%；（2）工程验收合格后，甲方支付乙方工程款的____%；（3）剩余工程款在保修期满后____日内支付。第五条违约责任5.1乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。5.2甲方未按照约定时间支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款违约金，违约金为应付款项的____%。5.3因甲方原因导致工程停工、窝工，甲方应支付乙方相应的停工、窝工费用。第六条争议解决6.1本合同在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决。6.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格并支付完毕所有工程款之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.降水井施工图纸2.施工技术要求说明3.工程量清单4.工程质量标准手册5.支付凭证6.工程验收报告7.保修条款二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成工程，视为违约。2.甲方未按约定时间支付工程款，视为违约。3.乙方未按约定质量标准完成工程，视为违约。4.甲方未提供施工图纸或技术要求，视为违约。5.甲方未按约定支付违约金，视为违约。6.乙方未提供完整施工资料，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同约定的权利人和合同执行方。2.乙方：指合同约定的义务人和合同执行方。3.降水井施工：指为降低地下水位，采取钻井、成井、安装降水设备等一系列施工活动。4.工程质量：指工程满足规定使用功能和质量标准的能力。5.违约金：指一方不履行合同义务时，按照约定向对方支付的金钱。6.保修期：指乙方对工程质量承担保修责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方施工进度滞后解决办法：双方协商调整施工计划，必要时甲方可临时增派施工人员或采取其他措施。2.问题：甲方支付工程款不及时解决办法：甲方应按照合同约定时间支付工程款，如逾期支付，应支付违约金，乙方有权暂停施工。3.问题：工程质量不符合标准解决办法：乙方应立即整改，直至工程质量符合合同约定标准。如乙方不整改或整改后仍不符合标准，甲方有权解除合同。4.问题：工程变更导致合同价款调整解决办法：双方协商确定变更价款，并在合同中予以明确。5.问题：发生不可抗力导致工程停工解决办法：双方协商确定停工期间的具体事宜，包括但不限于工程进度、工程质量、工程款支付等。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑施工项目中的降水井施工。2.适用