环卫设施土建施工合同

环卫设施土建施工合同合同编号：__________环卫设施土建施工合同地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：1.业主为环卫设施的建设、运营和管理需要，拟进行土建施工；2.施工方具备相应的施工资质和经验，愿意承担上述土建施工；3.双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，协商确定本合同。双方经充分协商，达成如下协议：第一条施工内容1.1施工方应按照本合同约定的施工范围、施工标准和技术要求，完成环卫设施的土建施工。1.2施工范围包括但不限于：土方工程、桩基工程、地下室工程、主体结构工程、屋面工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程、暖通工程等。1.3施工方应保证施工过程中，严格按照国家及地方有关法律法规、技术规范和标准执行，确保施工安全、质量、进度和投资控制。第二条施工期限2.1本工程的施工期限为______天，自双方签订本合同之日起计算。2.2施工方应按照约定的工期完成施工，如因施工方原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第三条施工质量3.1施工方应按照本合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规、技术规范和标准。3.2业主有权对施工过程和工程质量进行监督检查，施工方应予以配合。3.3工程竣工后，施工方应按照约定的期限提交完整的工程资料，并配合业主进行验收。第四条合同价格4.1本工程的合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。4.2双方同意，合同总价包括施工过程中的一切费用，包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、措施费、规费、税金等。4.3合同价款支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，业主向施工方支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，业主向施工方支付合同总价款的30%；（3）工程竣工并验收合格后，业主向施工方支付合同总价款的20%；（4）剩余10%作为质量保证金，自工程验收合格之日起一年内无质量问题，业主向施工方支付。第五条违约责任5.1施工方未按照约定的工期完成施工的，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%乘以逾期天数。5.2施工方未按照约定的质量标准完成施工的，应承担修复费用及因此给业主造成的损失。5.3业主未按照约定的付款时间支付合同价款的，应按照逾期天数向施工方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项的0.5%乘以逾期天数。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工并验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.施工方资质证明2.施工方案及施工组织设计3.工程设计图纸4.主要材料及构件合格证书5.施工人员名单及资格证书6.安全生产许可证7.施工合同履行过程中产生的所有往来函件二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定的工期完成施工：逾期天数超过合同约定的宽容期限。2.施工方未按照约定的质量标准完成施工：工程质量不符合相关法律法规、技术规范和标准。3.业主未按照约定的付款时间支付合同价款：逾期天数超过合同约定的宽容期限。三、法律名词及解释：1.环卫设施：指用于环境卫生管理和服务的设施，如垃圾处理场、污水处理厂等。2.土建施工：指建筑工程的地面、地下、室内外的基础设施建设和装修。3.施工方：指承担土建施工的单位或个人。4.业主：指拥有环卫设施产权或管理权的单位或个人。5.违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担的违约责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：及时协商调整施工计划，必要时追加合同价款。2.工程质量问题：要求施工方及时整改，严重问题追究违约责任。3.付款纠纷：严格按照合同约定的付款时间履行付款义务，必要时通过法律途径解决。4.合同履行过程中产生争议：通过友好协商解决，协商不成的，向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.城市环卫设施建设：如垃圾处理场、污水处理厂等。2.农村环卫设施建设：如生活垃圾