消防工程供货施工合同范本

消防工程供货施工合同范本合同编号：__________甲方（供货方）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方（施工方）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为消防工程项目的供货方，乙方为消防工程项目的施工方，双方为了保证工程质量，明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》等法律法规的规定，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程投资估算：__________第二条供货内容（一）消防器材设备：__________（二）消防设施：__________（三）其他与消防工程相关的货物：__________2.2货物的质量标准应符合国家、行业及地方的相关规定和甲方的要求。2.3甲方应在合同约定的时间内，将货物运输至乙方指定的地点。第三条施工内容（一）消防器材设备的安装；（二）消防设施的施工；（三）其他与消防工程相关的施工。3.2乙方应保证施工质量，确保消防工程项目符合国家、行业及地方的相关规定和甲方的要求。3.3乙方应按照合同约定的时间完成施工。第四条合同价格及支付4.1双方同意按照附件《消防工程供货施工合同价格明细表》的价格执行。4.2甲方应按照合同约定的付款方式及时支付合同款项。第五条工期5.1双方同意本合同的工期自__________起至__________止。5.2乙方如因原因不能按期完成施工，应提前向甲方书面说明，并采取措施保证工程进度。第六条质量保证6.1乙方应保证施工质量，确保消防工程项目符合国家、行业及地方的相关规定和甲方的要求。6.2乙方应按照合同约定对施工的消防工程项目进行质量保修，保修期自工程竣工验收合格之日起计算。6.3乙方在保修期内应负责消防工程项目的维修、保养及更换损坏的部件。第七条违约责任7.1任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。7.2乙方如未按照合同约定的时间完成施工，应按照逾期天数向甲方支付违约金。7.3甲方如未按照合同约定的时间支付合同款项，应按照逾期天数向乙方支付违约金。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程竣工验收合格之日止。甲方（供货方）：__________乙方（施工方）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.消防工程供货施工合同价格明细表2.消防工程项目设计图纸3.消防器材设备技术参数说明书4.施工方案及施工组织设计5.工程竣工验收标准及方法6.质量保修协议二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付合同款项，视为违约。2.乙方未按约定时间完成施工，视为违约。3.甲方提供货物不符合质量标准，视为违约。4.乙方施工质量不符合规定，视为违约。5.双方未履行合同约定的其他义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.消防工程项目：指为预防火灾、减少火灾损失而进行的消防设施建设、消防器材设备安装等工程。2.供货方：指承担向施工方提供消防工程项目所需货物义务的当事人。3.施工方：指承担消防工程项目施工义务的当事人。4.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。5.质量保修：指施工方在合同约定的保修期内，对施工的消防工程项目进行维修、保养及更换损坏的部件的服务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按约定时间支付合同款项。解决办法：乙方应与甲方沟通，要求按时支付款项；必要时，可依法向法院提起诉讼。2.问题：乙方未按约定时间完成施工。解决办法：甲方应与乙方沟通，要求按时完成施工；必要时，可依法向法院提起诉讼。3.问题：甲方提供货物不符合质量标准。解决办法：乙方应要求甲方更换符合质量标准的货物；必要时，可依法向法院提起诉讼。4.问题：乙方施工质量不符合规定。解决办法：甲方应要求乙方进行整改；必要时，可依法向法院提起诉讼。5.问题：合同履行过程中发生争议。解决办法：双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有