机械发包合同范例

机械发包合同范例第一篇范文：合同编号：__________

合同签订双方：

甲方（以下简称“发包方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：__________________

乙方（以下简称“承包方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：__________________

鉴于：

1.发包方需对位于____________________的工程项目进行施工，现决定将工程发包给承包方。

2.承包方愿意按照发包方要求，在规定的时间内完成工程。

3.发包方与承包方经协商一致，就工程发包事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程工期：____________________

二、工程款项

1.工程总价：人民币____________________元整（大写：____________________元整）。

2.付款方式：按照工程进度分阶段支付，具体付款比例及时间如下：

（1）开工前支付合同总价款的____________________%作为预付款；

（2）工程进度达到____________________时，支付合同总价款的____________________%作为进度款；

（3）工程竣工验收合格后，支付合同总价款的____________________%作为验收款；

（4）工程保修期满后，支付合同总价款的____________________%作为保修金。

3.逾期付款违约责任：若发包方未按时支付款项，应向承包方支付逾期付款违约金，违约金比例为每日____________________%。

三、工程进度与质量

1.承包方应按照合同约定的时间节点完成工程，确保工程质量符合国家有关标准。

2.工程验收标准：按照国家有关标准、规范进行验收，验收合格后，发包方应予以确认。

3.工程质量问题处理：若工程质量不符合合同约定，承包方应承担修复责任，直至达到验收标准。

四、工程变更与索赔

1.工程变更：在工程实施过程中，如需对工程进行变更，双方应协商一致，签订书面变更协议。

2.索赔：因不可抗力等原因导致工程无法按期完成，双方应协商确定索赔事项及赔偿金额。

五、违约责任

1.甲方违约责任：若甲方未能按约定支付工程款项，应承担违约责任。

2.乙方违约责任：若乙方未按约定完成工程，或工程质量不符合合同约定，应承担违约责任。

六、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

七、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同有效期为____________________年，自合同生效之日起计算。

3.合同期满后，如需继续合作，双方可另行签订补充协议。

八、其他约定

1.本合同一式两份，双方各执一份。

2.本合同附件如下：

（1）工程图纸；

（2）工程量清单；

（3）工程进度计划；

（4）工程验收标准。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

备注：本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同签订双方：

甲方（以下简称“发包方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：__________________

乙方（以下简称“承包方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：__________________

丙方（以下简称“监理方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：__________________

鉴于：

1.发包方需对位于____________________的工程项目进行施工，为确保工程质量与进度，决定聘请监理方进行全程监理。

2.承包方愿意按照发包方要求及监理方监督，在规定的时间内完成工程。

3.发包方、承包方与监理方经协商一致，就工程发包及监理事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程工期：____________________

二、工程款项

1.工程总价：人民币____________________元整（大写：____________________元整）。

2.付款方式：按照工程进度分阶段支付，具体付款比例及时间如下：

（1）开工前支付合同总价款的____________________%作为预付款；

（2）工程进度达到____________________时，支付合同总价款的____________________%作为进度款；

（3）工程竣工验收合格后，支付合同总价款的____________________%作为验收款；

（4）工程保修期满后，支付合同总价款的____________________%作为保修金。

3.逾期付款违约责任：若发包方未按时支付款项，应向承包方支付逾期付款违约金，违约金比例为每日____________________%。

三、监理方职责与权利

1.监理方应按照国家相关法律法规、行业标准和合同约定，对工程实施全过程进行监督检查。

2.监理方有权对承包方施工过程中的质量、进度、安全等方面提出整改意见，并要求承包方及时整改。

3.监理方有权对工程变更、索赔等事项进行审核，并参与相关协商。

4.监理方有权对工程质量、进度等方面进行验收，并提出验收意见。

四、承包方责任与义务

1.承包方应按照工程图纸、施工方案和监理方要求，确保工程质量达到国家有关标准。

2.承包方应按合同约定的时间节点完成工程，确保工程进度符合要求。

3.承包方应配合监理方进行工程监督检查，并及时整改监理方提出的问题。

五、甲方权益保障

1.甲方有权要求承包方按照合同约定提供施工图纸、施工方案等相关资料。

2.甲方有权要求承包方在工程实施过程中，定期向甲方报告工程进度和质量情况。

3.甲方有权要求监理方对工程实施情况进行监督检查，并提出整改意见。

4.甲方有权要求承包方在工程竣工验收合格后，提供工程保修服务。

六、违约责任

1.承包方未按合同约定完成工程，或工程质量不符合国家有关标准，应承担违约责任。

2.监理方未履行监理职责，或因监理不当导致工程质量问题，应承担相应的违约责任。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

八、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同有效期为____________________年，自合同生效之日起计算。

3.合同期满后，如需继续合作，双方可另行签订补充协议。

九、其他约定

1.本合同一式三份，发包方、承包方、监理方各执一份。

2.本合同附件如下：

（1）工程图纸；

（2）工程量清单；

（3）工程进度计划；

（4）工程验收标准。

结尾：

第三方监理方的介入，旨在确保工程质量和进度，保障甲方的权益。甲方为主导的目的和意义在于：

1.通过监理方的监督，确保工程质量符合国家标准，降低质量风险。

2.通过对工程进度的监控，提高工程实施效率，缩短工期。

3.通过对承包方的约束，确保合同履行，维护甲方的合法权益。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同签订双方：

甲方（以下简称“业主”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：__________________

乙方（以下简称“施工单位”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：__________________

丙方（以下简称“监理单位”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：__________________

鉴于：

1.业主计划对位于____________________的房屋进行翻新和装修，为确保工程质量和进度，决定聘请监理单位进行全程监理。

2.施工单位愿意按照业主要求及监理单位监督，在规定的时间内完成装修工程。

3.业主、施工单位与监理单位经协商一致，就装修工程发包及监理事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程工期：____________________

二、工程款项

1.工程总价：人民币____________________元整（大写：____________________元整）。

2.付款方式：按照工程进度分阶段支付，具体付款比例及时间如下：

（1）开工前支付合同总价款的____________________%作为预付款；

（2）工程进度达到____________________时，支付合同总价款的____________________%作为进度款；

（3）工程竣工验收合格后，支付合同总价款的____________________%作为验收款；

（4）工程保修期满后，支付合同总价款的____________________%作为保修金。

3.逾期付款违约责任：若业主未按时支付款项，应向施工单位支付逾期付款违约金，违约金比例为每日____________________%。

三、监理单位职责与权利

1.监理单位应按照国家相关法律法规、行业标准和合同约定，对工程实施全过程进行监督检查。

2.监理单位有权对施工单位施工过程中的质量、进度、安全等方面提出整改意见，并要求施工单位及时整改。

3.监理单位有权对工程变更、索赔等事项进行审核，并参与相关协商。

4.监理单位有权对工程质量、进度等方面进行验收，并提出验收意见。

四、施工单位责任与义务

1.施工单位应按照工程图纸、施工方案和监理单位要求，确保工程质量达到国家有关标准。

2.施工单位应按合同约定的时间节点完成工程，确保工程进度符合要求。

3.施工单位应配合监理单位进行工程监督检查，并及时整改监理单位提出的问题。

五、业主权益保障

1.业主有权要求施工单位按照合同约定提供施工图纸、施工方案等相关资料。

2.业主有权要求施工单位在工程实施过程中，定期向业主报告工程进度和质量情况。

3.业主有权要求监理单位对工程实施情况进行监督检查，并提出整改意见。

4.业主有权要求施工单位在工程竣工验收合格后，提供工程保修服务。

六、违约责任

1.施工单位未按合同约定完成工程，或工程质量不符合国家有关标准，应承担违约责任。

2.监理单位未履行监理职责，或因监理不当导致工程质量问题，应承担相应的违约责任。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

八、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同有效期为____________________年，自合同生效之日起计算。

3.合同期满后，如需继续合作，双方可另行签订补充协议。

九、其他约定

1.本合同一式三份，业主、施工单位、监理单位各执一份。

2.本合同附件如下：

（1）工程图纸；

（2）工程量清单；

（3）工