工人混凝土施工合同范例

工人混凝土施工合同范例第一篇范文：合同编号：__________

合同签订双方：

甲方（以下简称“发包方”）：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：____________________

鉴于甲方需进行混凝土施工工程，乙方愿意承担该工程的建设任务，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程工期：____________________

5.工程质量：____________________

二、工程内容

1.乙方负责该工程的混凝土施工，包括但不限于混凝土搅拌、运输、浇筑、养护等工作。

2.乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工方案进行施工。

3.乙方应确保工程质量符合国家相关标准和甲方要求。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：____________________

2.支付方式：

（1）合同签订后，乙方提交相关资质证明和施工方案，甲方支付合同价款的20%作为预付款；

（2）工程进度达到50%时，甲方支付合同价款的30%；

（3）工程完工并验收合格后，甲方支付合同价款的40%；

（4）剩余10%作为质保金，自工程竣工验收合格之日起一年内，如无质量问题，乙方应退还甲方。

四、工期及延期

1.乙方应按照合同约定的工期完成工程，不得擅自延长工期。

2.如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付合同价款的0.1%作为违约金。

3.如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商解决。

五、工程质量及验收

1.乙方应严格按照国家相关标准和甲方要求进行施工，确保工程质量。

2.工程完工后，双方应共同进行验收，验收合格后方可投入使用。

3.如验收不合格，乙方应负责整改，直至合格为止。

六、安全与环保

1.乙方应严格按照国家相关法律法规和甲方要求，确保施工过程中的安全与环保。

2.乙方应配备必要的安全设施和防护用品，对施工人员进行安全教育培训。

3.乙方应采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染。

七、保密与知识产权

1.双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.乙方在施工过程中所取得的知识产权归甲方所有。

八、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同解除

1.任何一方违反本合同约定，导致合同无法履行时，另一方有权解除合同。

2.合同解除后，双方应按照本合同约定承担相应的责任。

十、其他

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

附件：

1.甲方提供的施工图纸、技术规范和施工方案；

2.乙方提供的资质证明；

3.甲方提供的工程场地及配套设施清单。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同签订双方：

甲方（以下简称“发包方”）：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：____________________

丙方（以下简称“监理方”）：____________________

鉴于甲方需进行混凝土施工工程，为保障工程质量和进度，特引入监理方进行全过程监督，乙方愿意承担该工程的建设任务，三方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程工期：____________________

5.工程质量：____________________

二、工程内容

1.乙方负责该工程的混凝土施工，包括但不限于混凝土搅拌、运输、浇筑、养护等工作。

2.丙方负责对工程进行全过程监督，确保工程质量、进度和安全。

3.乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工方案进行施工。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：____________________

2.支付方式：

（1）合同签订后，乙方提交相关资质证明和施工方案，甲方支付合同价款的20%作为预付款；

（2）工程进度达到50%时，甲方支付合同价款的30%；

（3）工程完工并验收合格后，甲方支付合同价款的40%；

（4）剩余10%作为质保金，自工程竣工验收合格之日起一年内，如无质量问题，乙方应退还甲方。

四、工期及延期

1.乙方应按照合同约定的工期完成工程，不得擅自延长工期。

2.如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付合同价款的0.1%作为违约金。

3.如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商解决。

五、工程质量及验收

1.乙方应严格按照国家相关标准和甲方要求进行施工，确保工程质量。

2.丙方应全程监督施工过程，对发现的质量问题及时向甲方报告。

3.工程完工后，丙方组织验收，验收合格后方可投入使用。

六、安全与环保

1.乙方应严格按照国家相关法律法规和甲方要求，确保施工过程中的安全与环保。

2.丙方应对施工过程中的安全问题进行监督，发现安全隐患及时报告甲方。

3.乙方应采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染。

七、监理方责任及权利

1.丙方应配备具备相应资质的监理人员，对工程质量、进度和安全进行全面监督。

2.丙方有权要求乙方提交施工计划、进度报告、质量检测报告等相关资料。

3.丙方有权对乙方提出的施工方案进行审核，并提出修改意见。

八、违约责任

1.乙方违反合同约定，导致工程延期、质量不合格或安全事故发生，应承担相应法律责任，并向甲方支付违约金。

2.丙方未履行监督职责，导致工程质量、进度或安全问题，应承担相应法律责任。

九、保密与知识产权

1.三方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.乙方在施工过程中所取得的知识产权归甲方所有。

十、争议解决

1.三方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十一、合同解除

1.任何一方违反本合同约定，导致合同无法履行时，另一方有权解除合同。

2.合同解除后，双方应按照本合同约定承担相应的责任。

十二、其他

1.本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

2.本合同一式三份，三方各执一份，自三方签字盖章之日起生效。

附件：

1.甲方提供的施工图纸、技术规范和施工方案；

2.乙方提供的资质证明；

3.丙方提供的监理资质证明；

4.甲方提供的工程场地及配套设施清单。

第三方介入的意义和目的：

1.引入监理方，有利于甲方对工程进行全面、专业的监督，确保工程质量、进度和安全。

2.监理方的专业意见，有助于甲方及时发现问题，降低风险。

甲方为主导的目的和意义：

1.甲方作为发包方，有权对工程进行全过程监督，确保工程符合预期目标。

2.甲方通过合同条款，保障自身权益，降低风险，实现投资回报。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同签订双方：

甲方（以下简称“业主”）：____________________

乙方（以下简称“施工方”）：____________________

丙方（以下简称“监理方”）：____________________

鉴于业主拟进行房屋建筑工程，为保障工程质量和施工方的合法权益，特引入监理方进行第三方监理，乙方愿意承担该建筑工程的施工任务，三方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程工期：____________________

5.工程质量：____________________

二、工程内容

1.乙方负责该建筑工程的施工，包括但不限于地基基础、主体结构、装饰装修等施工环节。

2.丙方负责对工程进行全过程监理，监督施工方按照设计文件、施工规范和合同要求进行施工。

3.乙方应按照业主提供的施工图纸、技术规范和施工方案进行施工。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：____________________

2.支付方式：

（1）合同签订后，业主支付合同价款的20%作为预付款；

（2）工程进度达到50%时，业主支付合同价款的30%；

（3）工程完工并验收合格后，业主支付合同价款的40%；

（4）剩余10%作为质保金，自工程竣工验收合格之日起一年内，如无质量问题，业主应退还施工方。

四、工期及延期

1.乙方应按照合同约定的工期完成工程，不得擅自延长工期。

2.如因施工方原因导致工期延误，业主有权要求施工方支付违约金。

3.如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商解决。

五、工程质量及验收

1.乙方应严格按照国家相关标准和业主要求进行施工，确保工程质量。

2.丙方应全程监督施工过程，对发现的质量问题及时向业主报告，并要求施工方整改。

3.工程完工后，丙方组织验收，验收合格后方可投入使用。

六、监理方责任及权利

1.丙方应配备具备相应资质的监理人员，对工程质量、进度和安全进行全面监督。

2.丙方有权要求施工方提交施工计划、进度报告、质量检测报告等相关资料。

3.丙方有权对施工方提出的施工方案进行审核，并提出修改意见。

七、施工方权利

1.施工方有权要求业主按照合同约定及时支付工程款项。

2.施工方有权要求丙方对施工过程中的问题进行及时处理。

3.施工方有权对业主和丙方的违约行为提出异议，并要求甲方承担相应责任。

八、违约责任

1.业主未按合同约定支付工程款项，应向施工方支付违约金。

2.丙方未履行监理职责，导致工程质量、进度或安全问题，应承担相应法律责任。

九、保密与知识产权

1.三方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.施工方在施工过程中所取得的知识产权归施工方所有。

十、争议解决

1.三方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十一、合同解除

1.任何一方违反本合同约定，导致合同无法履行时，另一方有权解除合同。

2.合同解除后，双方应按照本合同约定承担相应的责任。

十二、其他

1.本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

2.本合同一式三份，三方各执一份，自三方签字盖章之日起生效。

附件：

1.业主提供的施工图纸、技术规范和施工方案；

2.施工方提供