公路施工合同范本

公路施工合同范本通用本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3丙方名称及地址1.4术语定义第二条工程范围与内容2.1工程概述2.2施工范围2.3施工内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条工程进度与期限4.1施工期限4.2工程进度计划4.3延期条款第五条施工质量标准5.1质量要求5.2质量检验5.3质量争议解决第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备要求6.3材料质量标准第七条施工安全与环境保护7.1安全措施7.2环境保护措施7.3安全事故处理第八条变更与调整8.1合同变更8.2工程调整8.3变更费用第九条违约责任9.1甲方违约9.2乙方违约9.3丙方违约第十条争议解决10.1争议方式10.2仲裁地点10.3仲裁效力第十一条解除与终止11.1合同解除11.2合同终止11.3解除或终止后的处理第十二条一般条款12.1合同的生效12.2合同的传递12.3合同的修订第十三条其他条款13.1知识产权13.2保密条款13.3不可抗力第十四条附件14.1工程图纸14.2技术说明书14.3相关资质证明文件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方全称为：X交通发展有限公司甲方地址：X省X市X区X路X号1.2乙方名称及地址乙方全称为：X建筑工程有限公司乙方地址：X省X市X区X路X号1.3丙方名称及地址丙方全称为：X材料供应有限公司丙方地址：X省X市X区X路X号1.4术语定义（1）甲方：指合同中承担发包人义务的一方。（2）乙方：指合同中承担承包人义务的一方。（3）丙方：指合同中承担材料供应义务的一方。（4）工程：指合同约定的施工项目。（5）合同价：指合同约定的工程总价。（6）施工期限：指合同约定的工程完工时间。第二条工程范围与内容2.1工程概述工程名称为：X公路改造工程工程地点：X省X市X区工程规模：全长X公里，其中包括路基、路面、桥梁、隧道等工程。2.2施工范围乙方负责本工程的施工，包括但不限于：路基挖掘、填筑、压实；路面铺设；桥梁、隧道施工；交通安全设施安装；环境保护等工程。2.3施工内容乙方应按照甲方的要求，完成施工图纸及技术说明书所确定的全部施工内容，确保工程质量达到约定的标准。第三条合同价格3.1合同总价本工程合同总价为人民币X万元，大写金额为：人民币捌仟捌佰捌拾捌万元整（￥88880000）。3.2价格调整合同履行过程中，如遇市场价格波动、政策调整等影响工程成本的因素，双方可协商调整合同价格。3.3支付方式甲方按照乙方提交的进度报告和验收合格证明，分阶段支付合同价款。具体支付方式为：每月25日前，甲方支付当月工程进度款的70%；工程验收合格后，支付剩余的30%。第四条工程进度与期限4.1施工期限本工程施工期限为X个月，自合同签订之日起计算。4.2工程进度计划乙方应按照甲方的要求，制定工程进度计划，并报甲方审批。乙方应确保工程按计划进行，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。4.3延期条款（1）如乙方因不可抗力等因素导致工程无法按期完成，乙方应立即通知甲方，并提供相关证明文件。甲方根据实际情况决定是否同意延期。（2）如乙方非因不可抗力因素导致工程延期，甲方有权按照延期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：每天违约金为合同价款的0.5‰。第五条施工质量标准5.1质量要求本工程质量应符合国家及行业标准，包括但不限于《公路工程技术标准》（JTGB012014）等文件的规定。5.2质量检验乙方应按照甲方要求，对施工过程和完工后的工程进行质量检验。如检验不合格，乙方应立即进行整改，直至达到约定标准。5.3质量争议解决如甲方对工程质量有异议，应在验收合格之日起天内向乙方提出，并提供具体证据。双方应协商解决争议，如协商不成，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。第六条材料与设备6.1材料供应丙方负责供应本工程施工所需的全部材料，包括但不限于：沥青、水泥、砂石、钢材等。6.2设备要求乙方应按照甲方要求，配置满足工程施工需要的设备，并保证设备安全、可靠、高效运行。6.3材料质量标准丙方供应的材料应符合国家及行业标准，并提供相应的质量检验报告。如材料质量不合格，丙方应承担相应的责任。第八条变更与调整8.1合同变更（1）在合同履行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款发生变化，双方应协商调整合同价格。（2）合同变更应采用书面形式，经双方签字盖章后生效。8.2工程调整（1）甲方根据工程实际情况，有权对工程进行调整。如涉及合同价款、工程范围等方面的调整，双方应协商解决。（2）工程调整应遵循合理、合法、公平的原则，确保各方权益不受损害。8.3变更费用（1）因合同变更或工程调整产生的额外费用，双方应按照约定分担。（2）变更费用的计算和支付方式，双方应在变更协议中明确。第九条违约责任9.1甲方违约（1）甲方未按约定支付合同价款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。（2）甲方未按约定提供施工场地、施工条件等，导致乙方无法正常施工，甲方应承担相应责任。9.2乙方违约（1）乙方未按约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。（2）乙方施工质量不合格，甲方有权要求乙方整改，并承担由此产生的费用。9.3丙方违约（1）丙方供应的材料质量不合格，乙方有权拒绝接收，并要求丙方承担相应责任。（2）丙方未按约定供应材料，导致工程进度受到影响，乙方有权要求丙方支付违约金。第十条争议解决10.1争议方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同约定的仲裁机构申请仲裁。10.2仲裁地点合同约定的仲裁地点为：X省X市。10.3仲裁效力仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。双方应自觉履行仲裁裁决，不得向人民法院提起诉讼。第十一条解除与终止11.1合同解除（1）在合同履行过程中，如一方严重违约，另一方有权解除合同。（2）合同解除后，双方应按照约定处理合同终止后的相关事宜。11.2合同终止（1）合同约定的工程完工并验收合格后，合同自然终止。（2）合同终止后，乙方应将施工场地、设备、材料等清理完毕，并交还甲方。11.3解除或终止后的处理（1）合同解除或终止后，乙方应按照甲方要求，完成剩余工程。（2）合同解除或终止后，甲方应按照约定支付乙方工程款和违约金。第十二条一般条款12.1合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同的传递合同及其附件应以书面形式签订，并由双方加盖公章。双方应按照约定方式传递合同文件。12.3合同的修订合同的修订应采用书面形式，经双方签字盖章后生效。第十三条其他条款13.1知识产权（1）合同涉及的工程设计、技术资料等知识产权，归甲方所有。（2）乙方未经甲方授权，不得使用甲方的商标、专利等技术成果。13.2保密条款（1）双方应对合同内容及双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密予以保密。（2）保密期限自合同生效之日起计算，至合同终止或解除之日起两年。13.3不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。如因不可抗力导致合同无法履行，双方应协商解决。第十四条附件14.1工程图纸工程图纸作为合同附件，用以指导施工。14.2技术说明书技术说明书作为合同附件，用以明确工程质量要求、施工工艺等。14.3相关资质证明文件双方应提交与合同履行相关的资质证明文件，以证明各自的能力和合法性。第二部分：第三方介入后的修正引入第三方介入的概念，并界定第三方责任限额8.4第三方介入（1）本合同涉及的第三方，包括但不限于：监理机构、设计单位、材料供应商、设备租赁商等。（2）第三方介入时，应明确其职责、权利和义务，以及与甲乙方的关系。8.5第三方责任限额（1）第三方应按照合同约定及相关法律法规，履行各自职责，确保工程质量、安全及进度。（2）第三方对其提供的服务或产品承担责任，如因第三方原因导致工程损失，甲方有权向第三方追偿。（3）第三方责任限额应根据其提供的服务或产品类型、风险程度等因素具体确定，并在合同中明确。附加说明条款9.4监理机构（1）监理机构应具备相应的资质，并按照甲方要求进行工程监理。（2）监理机构有权对工程施工过程进行监督检查，并对不合格工程要求整改。（3）监理机构与乙方应保持独立，不得有利害关系。10.4设计单位（1）设计单位应根据甲方要求，提供合格的工程设计文件。（2）设计单位应参与设计变更的协商，并对设计变更负责。（3）设计单位应保证设计文件的安全性、合理性和经济性。13.4材料供应商（1）材料供应商应提供符合合同约定的材料，并保证材料质量。（2）材料供应商应按照合同约定，及时供应材料，确保工程进度。（3）材料供应商应对供应的材料承担质量保证责任。14.4设备租赁商（1）设备租赁商应提供符合合同约定的设备，并保证设备安全、可靠、高效运行。（2）设备租赁商应按照合同约定，及时提供设备，确保工程进度。（3）设备租赁商应对提供的设备承担质量保证和维修责任。第三方与其他各方的划分说明15.1第三方与甲方的关系第三方与甲方为合同关系，第三方应按照合同约定履行义务，并接受甲方的监督。15.2第三方与乙方的关系第三方与乙方为服务提供关系，第三方应按照乙方要求提供服务或产品，并保证质量。15.3第三方与丙方的关系第三方与丙方为业务往来关系，第三方应按照丙方要求提供材料、设备等服务，并保证质量。15.4第三方与工程的关系第三方作为参与方，对工程的顺利进行具有重要作用，应确保其提供的服务或产品符合合同要求。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程图纸详细要求和说明：工程图纸应包括道路平面图、立面图、剖面图、结构图、细部图等，以指导施工。图纸应清晰、准确，标明尺寸、材料、构造等详细信息。乙方应根据图纸进行施工，并按照图纸要求使用材料和设备。附件2：技术说明书详细要求和说明：技术说明书应包括工程的技术要求、施工工艺、质量标准等。说明书应详细、完整，足以指导乙方进行施工。乙方应遵循说明书的要求进行施工，并确保工程质量符合标准。附件3：材料供应清单详细要求和说明：材料供应清单应列明所有required材料的名称、规格、数量、质量标准等。丙方应根据清单供应材料，并保证材料的质量。乙方应按照清单接收材料，并进行验收。附件4：设备租赁清单详细要求和说明：设备租赁清单应列明所有租赁设备的名称、型号、数量、性能、租赁费用等。设备租赁商应根据清单提供设备，并保证设备的安全和正常运行。乙方应按照清单接收设备，并进行验收。附件5：施工进度计划详细要求和说明：施工进度计划应包括工程的各个阶段的开始和结束时间，以及关键节点。乙方应按照计划进行施工，并确保工程按期完成。甲方应监督乙方的施工进度，并有权要求乙方调整计划。附件6：质量保证书详细要求和说明：质量保证书应承诺乙方施工的工程质量符合国家及行业标准，并保证在一定期限内免费修复质量问题。乙方应按照质量保证书的要求进行施工，并承担质量责任。附件7：安全施工保证书详细要求和说明：安全施工保证书应承诺乙方遵守国家及行业的安全规定，采取必要的安全措施，确保工程施工安全。乙方应按照保证书的要求进行施工，并承担安全事故的责任。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定支付合同价款。2.甲方未按约定提供施工场地、施工条件等。3.乙方未按约定完成工程。4.乙方施工质量不合格。5.丙方供应的材料质量不合格。6.丙方未按约定供应材料。7.设备租赁商提供的设备不符合要求或不能正常运行。8.监理机构未按约定进行工程监理。9.设计单位未按约定提供设计文件或设计文件不符合要求。责任认定标准：1.甲方违约：甲方应支付违约金，违约金计算方式为：每天违约金为合同价款的0.5‰。2.乙方违约：乙方应支付违约金，违约金计算方式为：每天违约金为合同价款的1‰。3.丙方违约：丙方应承担相应的责任，如支付违约金或赔偿损失。4.设备租赁商违约