房屋建筑施工合同书示例

合同编号：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方房屋建筑施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_______2.工程地点：_______3.工程内容：根据甲乙双方确认的设计图纸和施工方案，乙方负责完成建筑主体的结构施工、水电安装、装修施工等工作。具体内容详见附件一《工程内容》。4.工程规模：_______5.工程总投资：_______二、合同价格1.本工程的合同总价为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。2.乙方在施工过程中，应严格控制工程成本，确保工程质量，不得擅自提高工程造价。3.合同价款支付方式及进度详见附件二《付款方式及进度》。三、工期1.合同约定的工期为_______天。自开工之日起算，至工程竣工交付之日止。2.乙方应当按合同约定的工期完成施工。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。3.工程延期情况及处理方式详见附件三《工程延期及处理》。四、工程质量1.乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，保证工程质量。2.工程质量验收标准详见附件四《工程质量验收标准》。3.乙方应承担工程质量保修责任，保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，详见附件五《质量保修》。五、合同的履行1.甲方应按合同约定提供施工场地、水源、电源等施工条件，并确保施工期间的相关设施正常运行。2.乙方应按合同约定进行施工，并确保施工安全。如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任。3.甲乙双方应共同配合，确保工程顺利进行。六、违约责任1.任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。2.违约责任的计算及承担方式详见附件六《违约责任》。七、争议解决1.本合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同的附件均为合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.甲方应确保提供合格的施工场地和相关的施工条件，包括但不限于场地、水源、电源等，并保障施工期间相关设施的正常运行。2.乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量，并承担工程质量保修责任。3.双方应共同配合，确保工程顺利进行，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。4.本合同的附件为合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。未尽事宜可由甲乙双方另行协商补充。解决办法：1.任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。2.违约责任的计算及承担方式详见附件六《违约责任》。3.本合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。法律名词解释：1.合同法：是指调整平等主体之间合同关系的法律规范总称，包括合同的订立、履行、变更、解除等法律行为。2.建筑法：是指调整建筑活动中产生的社会关系的法律规范总称，包括建筑许可、建筑设计、建筑施工、建筑监理等方面的法律规定。3.违约责任：是指合同当事人违反合同义务所应承担的民事责任，包括继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等。4.质量保修：是指施工方对施工的工程在一定期限内保证其质量符合约定标准的义务，如出现质量问题，施工方应承担修复或者赔偿责任。5.争议解决：是指当合同履行过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式解决争议的行为。特殊应用场合：1.甲方为政府部门或公共机构，乙方为私营企业或个人承包商。2.甲方为房地产开发商，乙方为建筑公司。3.甲方为个体户，乙方为施工团队。4.工程涉及特殊材质或工艺，需特别注意施工方法和质量控制。5.工程位于自然保护区或历史文化保护区，有特殊环保和安全要求。6.工程款项支付与工程进度挂钩，需设定详细的付款计划和进度指标。7.工程质量保修期较长，需明确保修范围和保修期限。8.工程合同中含有设计和施工一体化服务，需明确设计和施工的责任和权益。补充条款：1.甲方为政府部门或公共机构，乙方应遵守政府的相关规定，配合政府的工作要求，如环保、安全审查等。2.甲方为房地产开发商，乙方应按照开发商的要求进行施工，确保工程质量和进度符合开发商的预期。3.甲方为个体户，乙方应尊重甲方的意见，按照甲方的要求进行施工，确保工程质量。4.工程涉及特殊材质或工艺，乙方应在施工前进行专门的培训和技术交底，确保施工人员掌握正确的施工方法。5.工程位于自然保护区或历史文化保护区，乙方应遵守相关环保和文物保护的规定，采取措施保护环境和文化遗产。6.工程款项支付与工程进度挂钩，双方应共同制定详细的付款计划和进度指标，确保工程资金的合理使用。7.工程质量保修期较长，乙方应提供长期的质量保修服务，确保工程在使用过程中的质量问题得到及时解决。8.工程合同中含有设计和施工一体化服务，乙方应承担设计和施工的责任，确保工程的整体质量和效果。附件列表：1.附件一《工程内容》：详细列出工程的具体内容和要求。2.附件二《付款方式及进度》：详细说明付款方式和进度计划。3.附件三《工程延期及处理》：明确工程延期的条件和处理方式。4.附件四《工程质量验收标准》：列出工程质量验收的具体标准和要求。5.附件五《质量保修》：详细说明质量保修的范围、期限和保修服务的内容。6.附件六《违约责任》：明确违