海外建设工程合同范例

海外建设工程合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）：__________

乙方（以下简称“乙方”）：__________

鉴于甲方拟在海外进行建设工程，乙方具备相应的资质和经验，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就下列事项达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

1.5工程总投资：__________

二、合同主体

2.1甲方为工程项目的业主，负责项目的投资、建设、管理和运营。

2.2乙方为工程项目的承包商，负责工程的设计、施工、验收和保修。

三、合同期限

3.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。

四、工程款支付

4.1乙方应按照甲方要求，在工程进度达到约定节点时，提交相应的工程量清单和结算报告。

4.2甲方应在收到乙方提交的工程量清单和结算报告后，按照约定的支付比例和期限支付工程款。

4.3乙方在工程进度达到约定节点时，应向甲方提交相应的工程款申请。

4.4甲方在收到乙方提交的工程款申请后，应在约定的支付期限内支付工程款。

五、工程质量与验收

5.1乙方应按照国家有关建设工程质量标准，确保工程质量符合设计要求。

5.2工程竣工验收应按照国家有关建设工程竣工验收规定进行。

5.3甲方有权对工程进行监督检查，乙方应予以配合。

六、违约责任

6.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

6.2甲方未按照约定支付工程款的，应向乙方支付违约金，违约金按逾期付款金额的千分之五计算。

6.3乙方未按约定完成工程或工程质量不符合要求的，应承担违约责任，包括但不限于返工、修复、赔偿损失等。

六、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

7.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、附件

8.1工程设计图纸

8.2施工组织设计

8.3工程量清单

8.4工程进度计划

8.5验收报告

8.6保修承诺书

九、其他

9.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：__________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）：__________

乙方（以下简称“乙方”）：__________

第三方（以下简称“第三方”）：__________

鉴于甲方拟在海外进行建设工程，乙方具备相应的资质和经验，为保障工程项目的顺利进行，第三方作为项目顾问，提供专业咨询服务。双方本着平等互利的原则，经友好协商，就下列事项达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

1.5工程总投资：__________

二、合同主体

2.1甲方为工程项目的业主，负责项目的投资、建设、管理和运营。

2.2乙方为工程项目的承包商，负责工程的设计、施工、验收和保修。

2.3第三方作为项目顾问，为甲方提供专业咨询服务，包括但不限于项目策划、风险评估、合同管理、进度监控等。

三、合同期限

3.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。

四、甲方权益与责任

4.1甲方有权对乙方和第三方的工作进行监督，确保工程质量和进度符合合同要求。

4.2甲方有权要求乙方和第三方在项目实施过程中及时沟通，确保信息畅通。

4.3甲方有权根据项目实际情况调整合同内容，包括但不限于变更工程量、调整工期等。

4.4甲方有权在项目实施过程中对乙方和第三方进行考核，考核结果作为支付工程款和咨询费的依据。

五、乙方责任与义务

5.1乙方应按照甲方要求，在工程进度达到约定节点时，提交相应的工程量清单和结算报告。

5.2乙方应按照国家有关建设工程质量标准，确保工程质量符合设计要求。

5.3乙方应遵守合同约定，按时、按质、按量完成工程任务。

5.4乙方应承担因自身原因导致的工程延误、质量不合格等违约责任。

六、第三方责权利

6.1第三方应按照甲方要求，提供专业咨询服务，确保项目顺利进行。

6.2第三方有权要求乙方和甲方提供项目相关信息，以协助其完成咨询任务。

6.3第三方有权对项目实施过程中出现的问题提出意见和建议。

6.4第三方有权在项目实施过程中对乙方和甲方的工作进行评估，评估结果作为支付咨询费的依据。

七、违约责任与限制条款

7.1乙方未按约定完成工程或工程质量不符合要求的，应承担违约责任，包括但不限于返工、修复、赔偿损失等。

7.2乙方在工程实施过程中，未经甲方同意，擅自变更工程内容和工期，应承担相应的违约责任。

7.3第三方未按约定提供咨询服务的，应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方因咨询服务不到位而遭受的损失。

7.4甲方在支付工程款和咨询费时，有权根据乙方和第三方的实际工作情况进行调整。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

8.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、附件

9.1工程设计图纸

9.2施工组织设计

9.3工程量清单

9.4工程进度计划

9.5验收报告

9.6保修承诺书

十、总结

10.1第三方介入的意义和目的：第三方作为项目顾问，为甲方提供专业咨询服务，有助于提高工程项目的质量和效益，降低风险。

10.2甲方为主导的目的和意义：甲方作为业主，拥有对工程项目的决策权和管理权，有利于确保工程项目的顺利进行，实现甲方的投资收益。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

第三方（盖章）：__________

签订日期：__________

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）：__________

乙方（以下简称“乙方”）：__________

第三方（以下简称“第三方”）：__________

鉴于乙方拟在海外进行建设工程，甲方作为项目的投资方，乙方具备相应的资质和经验，为保障工程项目的顺利进行，第三方作为项目监理，提供专业监理服务。双方本着平等互利的原则，经友好协商，就下列事项达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

1.5工程总投资：__________

二、合同主体

2.1甲方为工程项目的投资方，负责项目的资金投入、协调和监督。

2.2乙方为工程项目的承包商，负责工程的设计、施工、验收和保修。

2.3第三方作为项目监理，负责对工程项目的质量、进度和合同执行情况进行监督。

三、合同期限

3.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。

四、乙方权益与责任

4.1乙方有权要求甲方按照合同约定提供必要的资金支持，确保工程顺利进行。

4.2乙方有权要求第三方对工程项目的质量、进度和合同执行情况进行公正、客观的监督。

4.3乙方有权根据工程实际情况调整施工方案，但需经甲方和第三方同意。

4.4乙方有权在工程实施过程中，对甲方和第三方的工作提出建议和意见。

五、甲方责任与义务

5.1甲方应按照合同约定，按时、足额向乙方支付工程款项。

5.2甲方应配合乙方和第三方的工作，提供必要的支持和服务。

5.3甲方应确保工程项目的顺利进行，包括但不限于协调各方关系、解决施工过程中的问题。

5.4甲方应承担因自身原因导致的工程延误、质量不合格等违约责任。

六、第三方责权利

6.1第三方有权要求乙方和甲方按照合同约定履行各自的义务。

6.2第三方有权对工程项目的质量、进度和合同执行情况进行现场检查和评估。

6.3第三方有权要求乙方和甲方提供与工程相关的信息和资料。

6.4第三方有权根据监督结果，对乙方和甲方的工作提出整改意见和处罚措施。

七、违约责任与限制条款

7.1甲方未按约定支付工程款的，应向乙方支付违约金，违约金按逾期付款金额的千分之五计算。

7.2乙方未按约定完成工程或工程质量不符合要求的，应承担违约责任，包括但不限于返工、修复、赔偿损失等。

7.3第三方未按约定履行监理职责的，应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方因监理不到位而遭受的损失。

7.4乙方在工程实施过程中，未经甲方和第三方同意，擅自变更工程内容和工期，应承担相应的违约责任。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

8.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、附件

9.1工程设计图纸

9.2施工组织设计

9.3工程量清单

9.4工程进度计划

9.5验收报告

9.6保修承诺书

十、总结

10.1乙方为主导的目的和意义：乙方作为承包商，拥有对工程项目的实际操作权，