分包安全合同范例

分包安全合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（分包方）：

名称：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

乙方（总包方）：

名称：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

鉴于甲方具备承担本合同所述分包工程的相应资质，乙方具备总包工程的相应资质，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方分包给乙方的工程安全责任事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程内容：____________________

4.工程工期：自本合同签订之日起至____________________止。

二、安全责任

1.甲方应按照国家有关安全生产的法律、法规、标准和规范，建立健全安全生产责任制，落实安全生产措施。

2.甲方应按照乙方的要求，配备必要的安全设施、设备，保障施工现场安全。

3.甲方应加强对施工现场的巡查，及时发现和消除安全隐患。

4.乙方对分包工程的安全负有监督责任，有权对甲方进行监督检查。

5.甲方在施工过程中发生安全事故，应立即采取措施，并及时报告乙方和相关部门。

6.双方应共同配合，对发生的安全事故进行事故调查和处理。

三、安全措施

1.甲方应制定安全生产规章制度，明确各岗位的安全职责。

2.甲方应加强对施工人员的安全教育和培训，提高安全意识。

3.甲方应配备必要的安全防护用品，确保施工人员的人身安全。

4.甲方应按照乙方的要求，制定专项安全技术措施，确保施工过程中的安全。

四、违约责任

1.甲方未按约定履行安全生产责任，导致安全事故发生的，应承担相应的法律责任。

2.乙方未按约定履行监督检查责任，导致安全事故发生的，应承担相应的法律责任。

3.双方在履行本合同过程中，因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方互不承担责任。

五、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、其他

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

3.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

附件：

1.甲方安全生产责任制

2.施工现场安全管理制度

3.专项安全技术措施

4.其他相关文件

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（分包方）：

名称：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

乙方（总包方）：

名称：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

丙方（第三方安全监督机构）：

名称：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

鉴于甲方具备承担本合同所述分包工程的相应资质，乙方具备总包工程的相应资质，丙方具备独立开展安全监督服务的资质，为保障工程安全，提高施工质量，甲乙双方同意丙方作为第三方安全监督机构参与本合同，并达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程内容：____________________

4.工程工期：自本合同签订之日起至____________________止。

二、丙方责任与权利

1.丙方负责对甲方施工过程进行安全监督，确保工程安全。

2.丙方有权对甲方施工现场进行巡查，提出安全整改意见。

3.丙方有权要求甲方对发现的安全隐患进行整改，并跟踪整改情况。

4.丙方有权对甲方违反安全生产规定的行为进行处罚。

5.丙方有权要求甲方提供相关安全生产资料和记录。

三、甲方责任与权利

1.甲方应按照国家安全生产法律法规和标准，建立健全安全生产责任制。

2.甲方有权要求丙方提供专业安全监督服务，并对丙方的服务质量进行监督。

3.甲方有权要求丙方及时报告安全监督情况，对丙方的报告内容进行审核。

4.甲方有权要求丙方在发现安全事故隐患时，及时通知甲方并协助处理。

5.甲方有权要求丙方对安全事故进行原因分析，并提出预防措施。

四、乙方责任与权利

1.乙方应配合丙方开展安全监督工作，提供必要的支持和协助。

2.乙方有权要求甲方遵守安全监督意见，并对甲方的整改情况进行监督。

3.乙方有权要求丙方对安全事故进行调查，并提出处理建议。

4.乙方有权要求丙方对安全事故责任进行认定，并提出责任追究意见。

五、违约责任

1.甲方未按照合同约定履行安全生产责任，导致安全事故发生的，应承担全部责任。

2.丙方未按照合同约定履行安全监督责任，导致安全事故发生的，应承担相应的法律责任。

3.乙方未按照合同约定履行监督责任，导致安全事故发生的，应承担相应的法律责任。

六、限制条款

1.甲方不得擅自改变工程设计和施工方案，如需变更，应经乙方和丙方同意。

2.甲方不得使用不符合安全标准的材料和设备，如需使用，应经丙方审核。

3.甲方不得擅自降低安全生产标准，如需降低，应经乙方和丙方同意。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

1.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。

2.本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

结尾：

第三方丙方的介入，旨在通过专业化的安全监督服务，确保工程安全，提高施工质量。甲方作为分包方，通过引入第三方监督，既保障了自己的权益，又提升了整个工程的安全性。乙方作为总包方，通过丙方的监督，确保了分包工程的质量和安全，同时也为自身责任提供了保障。本合同以甲方权益为主导，强化了甲方在工程安全中的主导地位，旨在通过明确各方的责任和义务，确保工程安全，实现甲乙双方及第三方丙方的共同利益。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

乙方（总包方）：

名称：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

甲方（分包方）：

名称：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

丁方（第三方质量检测机构）：

名称：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

鉴于乙方具备总包工程的相应资质，甲方具备分包工程的相应资质，丁方具备独立开展质量检测服务的资质，为保障工程质量，确保施工质量符合国家相关标准和规范，甲乙双方同意丁方作为第三方质量检测机构参与本合同，并达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程内容：____________________

4.工程工期：自本合同签订之日起至____________________止。

二、丁方责任与权利

1.丁方负责对甲方分包工程的质量进行独立检测，确保工程符合设计要求和标准。

2.丁方有权进入甲方施工现场进行质量检测，甲方应提供必要的便利条件。

3.丁方有权要求甲方提供施工资料、材料证明等，以支持质量检测工作。

4.丁方有权对甲方施工过程中的质量进行评估，并提出改进建议。

5.丁方有权对甲方违反质量标准的行为提出警告，并要求甲方改正。

三、乙方责任与权利

1.乙方负责监督甲方的施工质量，确保整个工程的质量符合合同要求。

2.乙方有权要求甲方按照丁方的检测报告进行质量整改。

3.乙方有权要求丁方对甲方施工过程中的质量进行定期或不定期的检测。

4.乙方有权要求丁方对检测数据进行保密，不得向第三方泄露。

5.乙方有权对丁方的检测服务提出意见，并要求丁方进行改进。

四、甲方责任与权利

1.甲方应按照合同约定和设计要求，保证分包工程的质量。

2.甲方应配合丁方的质量检测工作，提供必要的协助。

3.甲方有权要求丁方对检测过程中的问题进行解释和说明。

4.甲方有权要求丁方对检测数据进行复核，确保数据的准确性。

5.甲方有权要求丁方对检测过程中的不当行为进行投诉和纠正。

五、违约责任

1.甲方未按照合同约定保证工程质量，导致工程出现质量问题的，应承担全部责任。

2.丁方未按照合同约定进行质量检测，导致检测结果失实的，应承担相应的法律责任。

3.乙方未按照合同约定监督工程质量，导致工程出现质量问题的，应承担相应的法律责任。

六、限制条款

1.甲方不得使用不符合质量标准的材料和设备，如需使用，应经乙方和丁方同意。

2.甲方不得擅自更改设计图纸和施工方案，如需更改，应经乙方和丁方同意。

3.甲方不得拒绝丁方的质量检测，或提供虚假材料以规避检测。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

1.本合同一式三份，甲乙丁三方各执一份。

2.本合同自三方签字（或盖章）之日