




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL
2024年度工程进度延期修正协议版B版本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程预算2.合同主体2.1甲方名称2.2甲方地址2.3甲方联系人2.4乙方名称2.5乙方地址2.6乙方联系人3.工程延期3.1延期原因3.2延期时间3.3延期后的工程完成日期3.4延期对工程造价的影响4.工程进度调整4.1调整后的工程进度计划4.2各阶段工程完成时间4.3工程进度调整后的验收标准5.工期延误责任5.1因甲方原因导致的工期延误5.2因乙方原因导致的工期延误5.3工期延误的违约金计算方式6.工程质量保障6.1乙方应保证的工程质量标准6.2甲方对工程质量的监督权6.3工程质量问题的处理方式7.合同价款及支付7.1合同总价7.2支付方式7.3进度付款的比例和时间7.4竣工验收后的付款8.合同的解除和终止8.1合同解除的条件8.2合同终止的条件8.3合同解除或终止后的责任处理9.争议解决9.1双方协商解决9.2向甲方所在地人民法院提起诉讼10.保密条款10.1保密信息的范围10.2保密信息的保密期限10.3违反保密条款的责任11.合同的生效、修改和解除11.1合同的生效条件11.2合同的修改方式11.3合同解除的条件和程序12.法律适用和争议解决12.1适用法律12.2争议解决方式13.其他条款13.1双方约定的其他事项13.2附件14.签字盖章14.1甲方签字盖章14.2乙方签字盖章14.3签字盖章日期第一部分:合同如下:第一条工程概况1.1工程名称:工程项目1.2工程地点:市区路号1.3工程规模:根据双方签订的《建设工程合同》所述,本项目为平方米的建筑工程。1.4工程预算:根据双方签订的《建设工程合同》所述,本项目预算为人民币万元。第二条合同主体2.1甲方名称:有限公司2.2甲方地址:市区路号2.3甲方联系人:X2.4乙方名称:建设有限公司2.5乙方地址:市区路号2.6乙方联系人:X第三条工程延期3.1延期原因:由于不可抗力因素(如恶劣天气、地震、疫情等)导致工程延期。3.2延期时间:根据实际情况,工程延期时间为个月。3.3延期后的工程完成日期:原工程合同约定的完成日期顺延至年月日。3.4延期对工程造价的影响:因工程延期导致的额外费用,按照双方约定的方式进行计算和支付。第四条工程进度调整4.1调整后的工程进度计划:具体各阶段工程完成时间见附件一《工程进度调整计划》。4.2各阶段工程完成时间:按照附件一《工程进度调整计划》执行。4.3工程进度调整后的验收标准:验收标准不变,仍按照《建设工程合同》约定的验收标准执行。第五条工期延误责任5.1因甲方原因导致的工期延误:甲方应承担因原因导致的工期延误的全部责任,向乙方支付违约金。5.2因乙方原因导致的工期延误:乙方应承担因原因导致的工期延误的全部责任,向甲方支付违约金。5.3工期延误的违约金计算方式:按照《建设工程合同》约定的违约金计算方式执行。第六条工程质量保障6.1乙方应保证的工程质量标准:按照《建设工程合同》约定的工程质量标准执行。6.2甲方对工程质量的监督权:甲方有权对工程质量进行监督,并提出合理化建议。6.3工程质量问题的处理方式:对于工程质量问题,乙方应在接到通知后个工作日内进行整改,并承担由此产生的全部费用。第七条合同价款及支付7.1合同总价:根据双方签订的《建设工程合同》所述,本合同总价为人民第八条合同的解除和终止8.1合同解除的条件:(1)双方协商一致解除合同;(2)一方严重违反合同条款,对方有权解除合同;(3)不可抗力因素导致合同无法履行,双方均可解除合同。8.2合同终止的条件:(1)工程竣工并验收合格;(2)合同约定的履行期限届满;(3)双方另有约定终止合同的情况。8.3合同解除或终止后的责任处理:(1)解除或终止合同后,乙方应按照甲方要求完成剩余工程;(2)乙方应按照合同约定承担违约责任;(3)双方应按照约定处理合同解除或终止后的其他事项。第九条争议解决9.1双方协商解决:合同履行过程中发生的争议,双方应通过友好协商解决。9.2向甲方所在地人民法院提起诉讼:协商不成时,任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十条保密条款10.1保密信息的范围:本合同及其补充协议、往来函件、技术资料、商业秘密等。10.2保密信息的保密期限:自合同签订之日起至合同终止或解除之日止。10.3违反保密条款的责任:违反保密条款的一方应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。第十一条合同的生效、修改和解除11.1合同的生效条件:合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同的修改方式:合同的修改应采用书面形式,经双方协商一致后签署。11.3合同解除的条件和程序:合同解除应符合本合同第八条的规定,并按照双方约定办理解除手续。第十二条法律适用和争议解决12.1适用法律:本合同适用中华人民共和国法律。12.2争议解决方式:如发生争议,双方应协商解决;协商不成时,任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十三条其他条款13.1双方约定的其他事项:(1)工程保险;(2)环境保护;(3)知识产权保护;(4)安全管理等。13.2附件:本合同附件包括《工程进度调整计划》、《违约金计算方式》等。第十四条签字盖章14.1甲方签字盖章:(此处附上甲方签字盖章)14.2乙方签字盖章:(此处附上乙方签字盖章)14.3签字盖章日期:年月日。(合同结束)第二部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:《工程进度调整计划》详细要求和说明:本附件详细列出了工程进度调整后的各阶段工程完成时间及验收标准。乙方应按照附件一的要求执行工程进度调整计划,并确保工程按期完成。附件二:《违约金计算方式》详细要求和说明:本附件明确了违约金的计算方式,包括计算基数、计算比例和计算期限等。双方应按照附件二的规定计算违约金。附件三:《工程质量保修书》详细要求和说明:本附件详细列出了乙方应保证的工程质量标准及保修期限。乙方应在保修期限内对工程质量问题负责修复,并承担由此产生的费用。附件四:《工程保险办理指南》详细要求和说明:本附件提供了工程保险的办理指南,包括保险类型、保险金额、投保流程等。甲方应按照指南要求办理工程保险,并确保保险的有效性。附件五:《环境保护措施方案》详细要求和说明:本附件列出了乙方应采取的环境保护措施,包括施工过程中的噪音、扬尘、废水处理等。乙方应按照附件五的要求执行环境保护措施,确保工程对环境的影响降到最低。附件六:《安全管理方案》详细要求和说明:本附件详细列出了乙方应遵守的安全管理措施,包括施工现场的安全防护、施工人员的安全培训等。乙方应按照附件六的要求执行安全管理措施,确保施工现场的安全。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定:(1)未按约定时间支付工程进度款,应支付违约金;(2)未提供施工场地、施工条件等,导致乙方无法正常施工,应承担相应责任;(3)擅自变更工程内容或降低工程质量标准,应承担违约责任。示例说明:如果甲方未按约定时间支付工程进度款,乙方可以要求甲方支付违约金,违约金的计算方式见附件二《违约金计算方式》。2.乙方违约行为及责任认定:(1)未按约定时间完成工程,应支付违约金;(2)工程质量不符合约定,应承担修复责任并支付违约金;(3)泄露甲方商业秘密,应承担违约责任。示例说明:如果乙方未按约定时间完成工程,甲方可以要求乙方支付违约金,违约金的计算方式见附件二《违约金计算方式》。说明三:法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。本合同中,不可抗力事件导致的合同履行障碍,双方均不负违约责任。2.违约金:一方违约时,按照约定向对方支付的违约赔偿金。本合同中,违约金的计算方式见附件二《违约金计算方式》。3.验
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 滴滴单车转让协议书范本
- 租房回收协议书范本
- 酒类合伙开店协议书范本
- 心理健康调节情绪课件
- 入资合同协议书范本
- 2025版专业物流公司货车司机劳务合作协议范本
- 二零二五版动迁户房屋买卖及售后服务保障协议
- 二零二五电商运营合作协议书员工范本
- 2025年度睿联带压封堵技术成熟管道修复专项服务合同
- 2025版建筑行业建筑工程一切险专业服务合同
- 物业保安技能培训
- 2025年司法局司法辅助岗招聘考试笔试试卷(附答案)
- 宿州埇桥20MWp光伏电站项目接网电能质量评估报告
- 高校各级党组织和广大党员在网络空间发挥作用研究
- 事故处置预案
- 企业国有资产管理法规培训
- 工贸安全培训试题及答案
- 《肺结节规范化诊治专家共识(2024)》解读 课件
- 中国混凝土搅拌站行业发展前景及发展策略与投资风险研究报告2025-2028版
- 希沃白板介绍使用课件
- 2025年云南省中考化学真题(解析版)
评论
0/150
提交评论