二零二四年度建筑工程施工合同款项分配2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度建筑工程施工合同款项分配本合同目录一览第一条工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容第二条合同主体2.1发包人2.2承包人第三条合同金额3.1合同总金额3.2预付款3.3进度款3.4尾款第四条工程进度4.1开工日期4.2竣工日期4.3工程进度计划第五条款项支付5.1付款条件5.2付款方式5.3付款时间第六条工程质量6.1质量标准6.2质量保证第七条违约责任7.1承包人违约7.2发包人违约第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构第九条合同的变更和解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件第十条合同的转让10.1合同转让条件10.2合同转让程序第十一条合同的生效、修改和终止11.1合同生效条件11.2合同修改程序11.3合同终止条件第十二条合同附件12.1附件一：工程量清单12.2附件二：施工图纸12.3附件三：工程质量标准第十三条其他条款13.1保密条款13.2法律适用13.3不可抗力第十四条合同的签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：根据合同协议，本次施工的工程名称为X建筑工程。1.2工程地点：工程位于市区街道，具体位置见附件一：工程量清单。1.3工程规模：根据施工图纸，工程总占地面积为平方米，总建筑面积为平方米，包括栋建筑物、个配套设施等。1.4工程内容：工程内容包括建筑物的土建施工、安装工程、装饰装修、园林绿化等，具体工程内容详见附件二：施工图纸。第二条合同主体2.1发包人：指合同一方，负责工程的发包和付款。2.2承包人：指合同另一方，负责工程的施工和交付。第三条合同金额3.1合同总金额：本合同的总金额为万元人民币，包括工程的一切费用。3.2预付款：发包人在合同签订后七个工作日内，向承包人支付合同总金额的10%作为预付款。3.3进度款：承包人按照工程进度，向发包人提交进度款申请，发包人在核实工程进度后，按照合同约定的比例支付进度款。3.4尾款：工程竣工并验收合格后，承包人向发包人提交尾款申请，发包人在核实工程质量后，支付合同总金额的剩余部分。第四条工程进度4.1开工日期：工程计划开工日期为年月日。4.2竣工日期：工程计划竣工日期为年月日。4.3工程进度计划：承包人应按照施工图纸和工程量清单，编制详细的工程进度计划，并提交给发包人审批。第五条款项支付5.1付款条件：付款条件如下：a)预付款：合同签订后七个工作日内支付。b)进度款：工程进度达到合同约定的比例后支付。c)尾款：工程竣工并验收合格后支付。5.2付款方式：付款方式为银行转账。5.3付款时间：付款时间按照本合同约定的付款条件进行。第六条工程质量6.1质量标准：工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和发包人的要求。6.2质量保证：承包人应承担工程质量的一切责任，确保工程质量达到合同约定的标准。如工程质量不符合约定，承包人应负责修复或重新施工，并承担相应费用。第七条违约责任7.1承包人违约：如承包人未按照合同约定履行义务，导致工程进度延误、工程质量不符合约定等，承包人应承担违约责任，向发包人支付违约金，并承担因此产生的其他损失。7.2发包人违约：如发包人未按照合同约定履行义务，如未按时支付款项、未提供施工条件等，发包人应承担违约责任，向承包人支付违约金，并承担因此产生的其他损失。第八条争议解决8.1争议解决方式：双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构：如双方同意，争议可以提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。第九条合同的变更和解除9.1合同变更条件：合同履行过程中，如因特殊情况或不可抗力原因，需要变更合同的，双方可协商一致，签订书面变更协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。9.2合同解除条件：合同履行过程中，如因不可抗力原因导致合同无法履行，或者一方严重违约，导致合同无法履行，另一方有权解除合同。第十条合同的转让10.1合同转让条件：未经另一方书面同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。10.2合同转让程序：如双方同意转让合同，转让方应向另一方提交书面转让申请，经另一方书面同意后，方可进行转让。第十一条合同的生效、修改和终止11.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同修改程序：合同履行过程中，如双方同意对合同进行修改，应签订书面修改协议，经双方签字盖章后生效。11.3合同终止条件：合同履行完毕，双方的权利和义务全部履行完毕，本合同即终止。第十二条合同附件12.1附件一：工程量清单。12.2附件二：施工图纸。12.3附件三：工程质量标准。第十三条其他条款13.1保密条款：双方应对本合同的内容和签订过程中的信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。13.2法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.3不可抗力：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。如因不可抗力导致合同无法履行，受影响的一方应立即通知对方，并提供相关证明材料。第十四条合同的签署14.1签署日期：本合同于年月日签署。14.2签署地点：本合同于市区街道签署。14.3签署人：发包人代表（签名）：____________，承包人代表（签名）：____________。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的其他自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料供应商等。第二条第三方介入的程序2.1甲乙双方同意，如有第三方介入本合同项下的工程，应事先书面通知对方，并说明第三方的名称、介入的性质和范围。2.2甲乙双方应与第三方协商一致，明确第三方的职责、权利和义务，并以书面形式予以确认。2.3第三方介入前，甲乙双方应就第三方的介入对合同履行产生的影响进行评估，并采取相应的措施以确保合同的顺利履行。第三条第三方的主要责任3.1第三方应按照甲乙双方的要求和合同约定，履行相应的职责，并确保其介入的工作符合合同的质量、安全和服务标准。3.2第三方应对其介入的工作成果承担责任，并对其工作人员的行为负责。3.3第三方应遵守国家相关法律法规，不得擅自将合同项下的权利和义务转让给其他第三方。第四条第三方与甲乙双方的关系4.1第三方与甲乙双方之间的合同关系，不影响甲乙双方之间的合同关系。4.2第三方对甲乙双方承担责任，不免除甲乙双方对彼此的合同义务和责任。4.3甲乙双方与第三方之间的纠纷，不影响甲乙双方之间合同的履行。第五条第三方介入的费用5.1第三方介入的费用，由甲乙双方协商确定，并纳入合同价款中。5.2第三方介入的费用支付，按照甲乙双方与第三方之间的约定执行。第六条第三方责任限额6.1第三方对甲乙双方的责任限额，按照甲乙双方与第三方之间的约定执行。6.2第三方责任限额的确定，应考虑第三方的资质、信誉、保险等因素。6.3如第三方未能履行其合同义务或存在过错，导致甲乙双方损失的，第三方应按照约定承担赔偿责任。第七条第三方介入的变更和解除7.1甲乙双方同意，如需变更或解除与第三方的合同关系，应书面通知对方，并说明变更或解除的原因和依据。7.2变更或解除第三方合同关系，不影响甲乙双方之间的合同关系。第八条第三方违约的处理8.1如第三方违约，甲乙双方应尝试通过协商解决，如协商不成，甲乙双方均有权依法向人民法院提起诉讼。8.2第三方违约，不影响甲乙双方对彼此的合同义务和责任。第九条合同的签署与生效9.1本附加条款与主合同具有同等法律效力，自甲乙双方签字盖章之日起生效。9.2本附加条款的修改和解除，应由甲乙双方协商一致，并以书面形式签署。第十条争议解决10.1甲乙双方与第三方之间的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构，如双方同意，争议可以提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出工程的所有项目和工程量，包括建筑物的土建工程、安装工程、装饰装修工程、园林绿化工程等。清单中应包括项目的名称、规格、数量、单位、单价、总价等信息。附件二：施工图纸提供详细的施工图纸，包括建筑物的平面图、立面图、剖面图、细部图等。图纸应明确表示出建筑物的结构、布局、材料、施工要求等。附件三：工程质量标准详细列出工程质量的标准和要求，包括材料质量、施工质量、验收标准等。质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和发包人的要求。附件四：材料供应合同如有材料供应商参与，提供材料供应合同的副本，明确材料供应商的义务和责任，包括材料的质量、数量、供应时间、价格等。附件五：施工设备租赁合同如有施工设备租赁，提供设备租赁合同的副本，明确设备租赁方的义务和责任，包括设备的数量、质量、租赁时间、租金等。附件六：施工人员工资支付证明提供施工人员工资支付的证明文件，包括工资支付的明细表、支付时间、支付方式等。附件七：工程进度计划提供详细的工程进度计划，包括工程的开工日期、竣工日期、各阶段工程的完成时间等。附件八：质量保修书提供质量保修书，明确承包人对工程质量的保修责任和保修期限。附件九：安全文明施工保证书提供安全文明施工保证书，明确承包人对工程安全文明施工的责任和措施。附件十：合同变更协议如有合同变更，提供变更协议的副本，明确变更的内容和影响。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人未按照合同约定履行施工义务，导致工程进度延误或工程质量不符合约定。2.发包人未按照合同约定支付款项，包括预付款、进度款和尾款。3.承包人未按照合同约定使用施工材料或使用不符合质量标准的材料。4.承包人未按照合同约定使用施工设备，导致设备损坏或施工进度延误。5.承包人未按照合同约定支付施工人员工资，导致施工人员罢工或工程进度延误。6.发包人未按照合同约定提供施工条件，导致工程进度延误或施工质量受到影响。违约责任认定标准：1.违约行为导致合同不能履行或造成对方损失的，违约方应承担违约责任。2.违约行为导致合同不能履行，对方有权解除合同，并要求违约方支付违约金和赔偿损失。3.违约行为导致工程质量不符合约定，承包人应负责修复或重新施工，并承担相应费用。4.违约行为导致工程进度延误，承包人应按照合同约定承担相应的违约责任。示例说明：如承包人未按照合同约定履行施工义务，导致工程进度延误，承包人应按照合同约定的比例支付进度款延迟违约金。如延误导致发包人遭受损失，承包人还应承担相应的赔偿责任。全文完。二零二四年度建筑工程施工合同款项分配1本合同目录一览第一条工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容第二条合同主体2.1发包人2.2承包人第三条合同金额3.1合同总金额3.2预付款3.3进度付款3.4竣工结算3.5价款调整第四条工程进度4.1工程开工日期4.2工程竣工日期4.3工程进度计划第五条质量标准5.1工程质量标准5.2质量保证措施第六条款项支付6.1付款条件6.2付款方式6.3付款凭证第七条违约责任7.1承包人违约7.2发包人违约第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构第九条合同的变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件第十条合同的转让10.1合同转让条件10.2转让程序第十一条合同的终止11.1合同终止条件11.2合同终止后的处理第十二条合同的生效、修改和解除12.1合同生效条件12.2合同修改程序12.3合同解除程序第十三条特殊条款13.1不可抗力13.2保密条款13.3税收政策变化第十四条其他条款14.1法律适用14.2合同争议的解决方式14.3合同的签订地点和日期14.4附件第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1工程名称：根据合同协议，本次工程的名称为“X建筑工程”。1.2工程地点：工程位于市区街道，具体地理位置见附件一。1.3工程规模：本次工程的总建设面积为平方米，包括主楼、辅楼及配套设施等。1.4工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程等，具体工程内容详见附件二。第二条合同主体2.1发包人：指根据中国法律合法成立并有效存在的X公司，作为工程项目的业主。2.2承包人：指根据中国法律合法成立并有效存在的X建筑工程有限公司，具备本次工程建设的资质和能力。第三条合同金额3.1合同总金额：本合同的总金额为人民币万元（大写：玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整），包括工程款、材料款、人工费、管理费、税费等。3.2预付款：合同签订后，发包人应按照合同约定向承包人支付预付款，预付款的金额为合同总金额的30%。3.3进度付款：工程进度达到约定的节点后，承包人应向发包人提交进度付款申请，发包人按照实际完成工程量进行付款。3.4竣工结算：工程竣工后，承包人应向发包人提交竣工结算报告，发包人按照实际完成工程量进行最终结算。3.5价款调整：因市场行情变化、政策调整等不可预见因素导致工程造价发生变化的，双方应按照合同约定的价款调整机制进行调整。第四条工程进度4.1工程开工日期：根据合同协议，工程预计开工日期为年月日。4.2工程竣工日期：根据合同协议，工程预计竣工日期为年月日。4.3工程进度计划：承包人应按照工程进度计划的要求，合理安排施工进度，确保工程按时按质完成。第五条质量标准5.1工程质量标准：本工程的质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和发包人的要求，具体质量要求见附件三。5.2质量保证措施：承包人应建立健全质量管理体系，确保工程质量满足合同约定。如发生质量问题，承包人应负责及时整改并承担相应责任。第六条款项支付6.1付款条件：发包人按照合同约定的付款条件进行付款，包括但不限于工程进度达到约定节点、提供完整的报销凭证等。6.2付款方式：款项支付可通过银行转账、现金支付等方式进行，具体方式由双方协商确定。6.3付款凭证：发包人支付款项时，应要求承包人提供合法有效的收款凭证。第八条违约责任8.1承包人违约：1)承包人未能按照合同约定完成工程，应向发包人支付违约金，违约金计算方式为合同总金额的0.5%乘以逾期天数。2)承包人未能按照合同约定质量标准完成工程，应负责整改并承担相应责任。3)承包人违反合同约定的其他条款，应承担相应的违约责任。8.2发包人违约：1)发包人未能按照合同约定支付款项，应向承包人支付滞纳金，滞纳金计算方式为应付款金额的0.5%乘以逾期天数。2)发包人未能按照合同约定提供施工条件，导致工程延期，应承担相应责任。3)发包人违反合同约定的其他条款，应承担相应的违约责任。第九条争议解决9.1争议解决方式：双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构：如双方同意，争议可以提交至工程所在地的仲裁委员会进行仲裁。第十条合同的变更与解除10.1合同变更条件：合同履行过程中，如需变更合同内容，应由双方协商一致，并签订书面变更协议。10.2合同解除条件：合同履行过程中，如发生不可抗力等法定解除事由，双方可以协商解除合同。第十一条合同的转让11.1合同转让条件：未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。11.2转让程序：如需转让合同权利和义务，转让方应提前书面通知对方，并提交转让协议和相关证明文件。第十二条合同的生效、修改和解除12.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为个月。12.2合同修改程序：合同履行过程中，如需修改合同，应由双方协商一致，并签订书面修改协议。12.3合同解除程序：合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。第十三条特殊条款13.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商解决，根据情况部分或全部免除责任。13.2保密条款：双方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。13.3税收政策变化：如因国家税收政策变化导致合同金额发生变动，双方应按照变动后的政策进行调整。第十四条其他条款14.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同争议的解决方式：如双方同意，争议可以提交至工程所在地的仲裁委员会进行仲裁。14.3合同的签订地点和日期：本合同于年月日在市签订。14.4附件：本合同附件包括工程图纸、工程量清单、质量标准等，附件与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方：本合同中所指的第三方，包括但不限于中介方、监理方、审计方、贷款银行、材料供应商、分包商等，即除甲乙方之外的与本合同工程有关联的其他主体。第二条第三方介入的条件和程序2.1第三方介入条件：当本合同履行过程中，甲乙方因客观需要引入第三方时，应严格遵守本合同及相关法律法规的规定。2.2第三方介入程序：甲乙方应在引入第三方前，与第三方签订书面协议，明确双方的权利义务，并将书面协议提交给对方。第三条第三方责任限制3.1第三方责任：第三方应对其提供的服务或产品负责，并承担相应责任。3.2责任限额：除非第三方同意承担更高责任限额，否则第三方的责任限额为合同总金额的%。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方：第三方应服从甲方的管理和监督，按照甲方的要求履行合同义务。4.2第三方与乙方：第三方应按照乙方的要求提供服务或产品，并接受乙方的监督。第五条第三方介入对甲乙方的影响5.1甲方影响：第三方介入不影响甲方对工程的管理和监督权，甲方仍有权按照合同约定要求乙方履行合同义务。5.2乙方影响：第三方介入不影响乙方对工程的建设权，乙方仍有权要求第三方按照合同约定提供服务或产品。第六条第三方违约处理6.1第三方违约：如第三方未能按照合同约定提供服务或产品，甲方有权要求乙方进行整改，并要求第三方承担相应责任。6.2第三方违约处理程序：甲方应通知乙方，并由双方协商确定后续处理措施。第七条第三方与甲乙方的沟通与协作7.1沟通渠道：第三方应与甲方、乙方保持良好沟通，及时解决合同履行过程中出现的问题。7.2协作要求：第三方应积极配合甲方、乙方的管理工作，确保工程顺利进行。第八条第三方介入的变更与解除8.1变更条件：如合同履行过程中需要变更第三方，应由甲乙方协商一致，并签订书面变更协议。8.2解除条件：如合同履行过程中需要解除第三方，应由甲乙方协商一致，并签订书面解除协议。第九条第三方介入的违约责任9.1第三方违约：如第三方未能按照合同约定提供服务或产品，应承担违约责任，包括但不限于违约金、赔偿金等。9.2甲乙方违约：如甲乙方未能按照合同约定履行义务，导致第三方未能履行合同，甲乙方应承担相应违约责任。第十条第三方介入的争议解决10.1争议解决方式：如第三方介入引发争议，甲乙方可以协商解决，也可以根据合同约定提交至仲裁委员会或人民法院解决。10.2争议解决机构：如双方同意，争议可以提交至工程所在地的仲裁委员会进行仲裁。第十一条第三方介入的其他条款11.1法律适用：本合同及其补充协议适用中华人民共和国法律。11.2合同争议的解决方式：如双方同意，争议可以提交至工程所在地的仲裁委员会进行仲裁。11.3合同的签订地点和日期：本合同及其补充协议于年月日在市签订。11.4附件：本合同及其补充协议的附件包括第三方提供的服务或产品说明、第三方资质证明等，附件与合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸详细要求和说明：工程图纸应包括所有建筑、结构、电气、给排水等专业的施工图纸，以及相关的设计说明和技术参数。图纸应清晰、完整，并加盖设计院公章和设计人员执业印章。附件二：工程量清单详细要求和说明：工程量清单应详细列出所有工程项目的名称、数量、单位、单价和总价。清单应加盖承包人公章，并由项目经理签字。附件三：质量标准详细要求和说明：质量标准应包括国家相关法律法规、行业标准和发包人的要