2024年个体工程承包商协议样本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年个体工程承包商协议样本本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1承包商信息1.2业主信息1.3工程定义第二条工程范围与内容2.1工程概述2.2工程地点2.3工程时间第三条工程价格与支付3.1工程总价3.2支付方式3.3进度付款3.4最终付款第四条工程质量与标准4.1质量要求4.2验收标准4.3质量保证第五条工期与进度5.1工程期限5.2关键节点5.3工期延误第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备使用6.3材料质量第七条责任与义务7.1承包商责任7.2业主责任7.3不可抗力第八条变更与调整8.1工程变更8.2价格调整8.3工期调整第九条争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3法律途径第十条违约责任10.1承包商违约10.2业主违约10.3违约赔偿第十一条合同的解除11.1合同解除条件11.2解除合同的程序11.3解除后的权利义务处理第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决方式第十四条其他条款14.1附加条款14.2合同修改14.3合同解除第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1承包商信息承包商全称：X个体工程承包商注册地址：省市区路号法人代表：X营业执照号：1.2业主信息业主全称：X工程项目有限公司注册地址：省市区路号法人代表：X营业执照号：1.3工程定义工程名称：X工程项目工程地点：省市区路号工程内容：包括但不限于土建、装修、安装、调试等工程相关工作第二条工程范围与内容2.1工程概述工程规模：平方米工程类型：住宅楼/办公楼/商业楼等2.2工程地点详细地址：省市区路号2.3工程时间开工日期：年月日竣工日期：年月日第三条工程价格与支付3.1工程总价工程总价：人民币万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整）3.2支付方式支付方式：银行转账/现金支付3.3进度付款进度付款比例：按工程进度的30%、40%、20%、10%分四次支付3.4最终付款工程验收合格后，支付剩余的10%款项第四条工程质量与标准4.1质量要求工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和规范要求4.2验收标准工程验收合格标准：符合设计文件、技术规范和标准要求4.3质量保证承包商应对工程质量承担永久性保修责任第五条工期与进度5.1工程期限工程总工期：个月5.2关键节点主体结构完成：个月装修完成：个月设备安装完成：个月5.3工期延误工期延误原因：不可抗力、业主原因、承包商原因等工期延误处理：根据实际情况协商解决，如需延长工期，则按延长工期天数计算费用第六条材料与设备6.1材料供应材料供应责任：承包商负责提供合同约定的工程材料6.2设备使用设备使用责任：承包商负责设备的安装、调试和维护6.3材料质量材料质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准和设计要求第八条变更与调整8.1工程变更变更原因：设计变更、业主要求变更、不可抗力等变更程序：变更内容需双方协商一致，并签订书面变更协议8.2价格调整价格调整原因：材料价格波动、政策调整等价格调整方式：按实际情况协商确定8.3工期调整工期调整原因：不可抗力、设计变更等工期调整程序：双方协商一致，并签订书面调整协议第九条争议解决9.1协商解决双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议9.2调解解决如协商不成，可向相关行业组织或专业调解机构申请调解9.3法律途径如调解不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼第十条违约责任10.1承包商违约违约行为：未能按合同约定履行义务违约责任：承担违约责任，支付违约金，赔偿因此给对方造成的损失10.2业主违约违约行为：未能按合同约定履行义务违约责任：承担违约责任，支付违约金，赔偿因此给对方造成的损失10.3违约赔偿赔偿金额：根据违约程度和给对方造成的实际损失确定第十一条合同的解除11.1合同解除条件不可抗力、双方协商一致、一方违约等11.2解除合同的程序双方签订书面解除协议，明确解除原因、日期等相关事项11.3解除后的权利义务处理第十二条保密条款12.1保密内容合同内容、商业秘密、技术秘密等12.2保密期限合同签订之日起至合同解除或履行完毕之日止12.3违约保密违反保密条款的一方应承担违约责任，支付违约金，赔偿因此给对方造成的损失第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规13.2争议解决方式如发生争议，应协商解决；协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼第十四条其他条款14.1附加条款本合同未尽事宜，双方可签订附加条款予以明确14.2合同修改合同修改应由双方共同签署，并在合同附件中予以注明14.3合同解除合同解除应由双方共同签署，并在合同附件中予以注明第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计图纸描述：包含工程详细的建筑设计、结构设计、水电设计等图纸要求：图纸应符合国家相关标准和规范，并由专业设计师签字盖章附件二：工程材料清单描述：详细列出工程所需的所有材料名称、规格、数量等信息要求：材料清单应准确无误，材料质量应符合国家相关标准和规范附件三：工程设备清单描述：详细列出工程所需的所有的设备名称、规格、数量等信息要求：设备清单应准确无误，设备应符合国家相关标准和规范附件四：工程进度计划描述：详细列出工程的施工进度计划，包括各阶段的开始和结束时间要求：进度计划应合理可行，并能根据实际情况进行调整附件五：工程质量保证书描述：详细列出工程质量保证的内容和期限要求：质量保证书应明确具体，保证期限应符合国家相关法律法规附件六：工程保修书描述：详细列出工程保修的内容、期限和保修程序要求：保修书应明确具体，保修期限应符合国家相关法律法规附件七：合同履行过程中的其他相关文件和资料描述：包括但不限于工程变更协议、价格调整协议、工期调整协议等要求：相关文件和资料应由双方签字盖章，并妥善保管说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.承包商未能按合同约定时间完成工程2.承包商提供的工程材料和设备不符合合同约定质量标准3.承包商未能按合同约定履行质量保证和保修义务4.业主未能按合同约定时间支付工程款项5.业主无正当理由终止或解除合同6.业主未能按合同约定提供施工条件或所需文件和资料7.双方未能按合同约定履行其他义务违约责任认定：1.违约方应承担违约责任，支付违约金，赔偿因此给对方造成的损失2.违约金的计算方式：按照合同金额的一定比例计算3.赔偿损失的计算方式：根据实际损失金额和违约方的过错程度确定示例说明：如果承包商未能按合同约定时间完成工程，业主有权要求承包商支付违约金，并赔偿因此导致的工程延期费用。如果业主未能按合同约定时间支付工程款项，承包商有权要求业主支付违约金，并赔偿因此导致的工程停工损失。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同解除：指合同双方或单方依法终止合同关系的行为。3.违约金：指违约方按照合同约定或法律规定支付给守约方的金钱赔偿。4.损失赔偿：指违约方因违约行为导致守约方遭受的直接经济损失的赔偿。5.质量保证：指承包商对工程质量符合约定标准的承诺和保证。6.保修：指承包商对工程在一定期限内出现的质量问题提供修复或更换的服务。7.合同履行：指合同双方按照合同约定履行各自的义务和责任。1.不可抗力：如果合同履行过程中出现不可抗力情况，双方可协商延迟履行或解除合同。2.合同解除：如果一方违约严重，对方有权解除合同，并要求违约方支付违约金和赔偿损失。3.违约金：如果一方违约，违约方应支