教育园区建设土石方工程施工合同

教育园区建设土石方工程施工合同合同编号：__________甲方：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________鉴于甲方为进行教育园区建设，需要进行土石方工程施工，乙方具有相关施工资质和经验，自愿承担该项工程施工。双方经充分协商，达成如下协议：一、工程内容1.1工程名称：教育园区建设土石方工程施工1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程质量标准：__________二、工程价款2.1工程总价款为人民币__________元（大写：____________________元整），乙方完成工程后，甲方按本合同约定支付工程价款。2.2工程进度款支付比例为__________%，甲方根据乙方实际完成工程量按进度付款。2.3乙方报价应包含全部工程内容的人工、材料、设备、运输、临时设施租赁等费用，以及乙方管理费、利润等。三、工程期限3.1工程开工日期：__________3.2工程竣工日期：__________3.3乙方应按合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。四、工程质量及保修4.1乙方应严格按照国家相关标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量。4.2工程竣工后，乙方应提交完整的施工资料和验收资料，甲方进行验收。4.3工程质量保修期为__________年，自工程竣工验收合格之日起计算。五、合同的履行5.1甲方应按照合同约定及时支付工程价款，不得无故拖欠或扣减。5.2乙方应按照合同约定和设计图纸进行施工，确保工程安全、优质、高效完成。5.3双方应共同维护合同的履行，如有争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、违约责任6.1甲方未按合同约定支付工程价款，应向乙方支付违约金，违约金为应付工程价款的__________%。6.2乙方未按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。6.3双方违反合同其他约定，应承担相应的违约责任。七、合同的解除和终止7.1在合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。7.2合同解除后，乙方应立即停止施工，甲方应支付乙方已完成的工程价款。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.2诉讼过程中，双方应继续履行合同，除非有法院判决或甲方书面同意暂停履行。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程竣工验收合格之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.教育园区建设土石方工程施工设计图纸2.工程量清单3.施工方案4.施工组织设计5.工程质量验收标准6.乙方资质证书复印件7.合同履行过程中产生的相关单据和凭证二、违约行为及认定：1.甲方未按合同约定支付工程价款：指合同约定的付款日期届满后，甲方未支付应付款项。3.乙方施工质量不符合约定：指工程验收不合格，不满足合同约定的质量标准。4.甲方无故拖欠或扣减工程价款：指无正当理由延迟支付或减少应付款项。5.双方未履行合同约定的其他义务：指合同中约定的双方应遵守的条款未得到履行。三、法律名词及解释：1.教育园区建设土石方工程施工：指在教育园区内进行土方挖掘、运输、堆放、压实等工作。2.合同履行：指双方按照合同约定完成各自义务的行为。3.违约金：指一方不履行合同义务或履行不符合约定时，应向对方支付的金钱。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。5.工程验收：指对完成的工程进行质量、安全、进度等方面的检查，以确认工程是否符合合同约定。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：提前制定详细的施工计划，确保按计划施工。如有延误，及时与甲方沟通，调整施工计划。2.施工质量问题：加强质量管理体系，严格把控施工质量。发现问题及时整改，确保工程质量符合要求。3.工程变更：如遇设计变更或工程量增减，及时与甲方沟通，根据实际情况调整合同价款和工程进度。4.付款纠纷：按照合同约定及时提交工程进度款申请，并提供相关证明材料。如发生付款纠纷，及时与甲方沟通，协商解决。5.合同争议：通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.教育园区建设土石方工程施工合同适用于教育园区内的土石方工程施工项目。2.合同可用于甲方为进行教育园区建设，需要进行土石方工程施工的情况。3.当乙方具有相关施工资质