水库施工合同的工程量清单与计价（2024年版）2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME水库施工合同的工程量清单与计价（2024年版）本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程性质1.5工程预期效果2.合同当事人2.1发包人2.2承包人3.工程量清单3.1工程量清单编制依据3.2工程量清单内容3.3工程量清单修正4.计价方式4.1计价依据4.2单价合同4.3总价合同4.4工程变更价款计算5.合同价格5.1合同价格确定5.2合同价格调整5.3价格争议解决6.工程进度与工期6.1工程进度计划6.2工期延误6.3工程提前完成7.工程质量7.1工程质量标准7.2质量控制措施7.3质量争议解决8.工程保险8.1保险责任8.2保险办理8.3保险费用支付9.违约责任9.1发包人违约9.2承包人违约9.3违约赔偿金额计算10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3诉讼或仲裁地点11.合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同终止12.其他条款12.1合同的解释12.2合同的附件12.3合同的修订13.合同的签订日期与地点13.1签订日期13.2签订地点14.合同正本与副本14.1合同正本份数14.2合同副本份数第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。1.2工程地点：具体到县（市）、乡（镇）、村、组及详细的地理位置。1.3工程规模：工程建设的规模和等级，如中型、大型等。1.4工程性质：工程的建设性质，如新建、改建、扩建等。1.5工程预期效果：工程建设的预期效果和目标，包括质量、进度、投资等方面。第二条合同当事人2.1发包人：指具有工程发包主体资格的一方，具体名称应在本合同中明确。2.2承包人：指具有工程承包主体资格的一方，具体名称应在本合同中明确。第三条工程量清单3.1工程量清单编制依据：本工程量清单的编制依据包括国家、行业和地方的相关规定、标准图集、设计文件等。3.2工程量清单内容：工程量清单应详细列出本合同工程的所有项目，包括项目名称、项目特征、计量单位、工程量等。3.3工程量清单修正：合同执行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因需要对工程量清单进行修正时，应由双方协商确定并签订补充协议。第四条计价方式4.1计价依据：本合同的计价依据应包括国家、行业和地方的相关规定、工程量清单、设计文件等。4.2单价合同：本合同采用单价合同的计价方式，合同价款根据工程量清单项目的综合单价计算。4.3总价合同：如双方约定采用总价合同的计价方式，总价款应根据工程量清单和合同约定的单价计算。4.4工程变更价款计算：如因设计变更、工程量增减等原因导致工程量清单项目发生变更时，合同价款按变更后的工程量清单项目综合单价计算。第五条合同价格5.1合同价格确定：合同价格应根据本合同约定的计价方式，在工程量清单和单价的基础上确定。5.2合同价格调整：合同执行过程中，如因国家政策调整、材料价格波动等原因需要调整合同价格时，双方应协商确定调整后的价格。5.3价格争议解决：如合同执行过程中发生价格争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可按本合同约定的争议解决方式处理。第六条工程进度与工期6.1工程进度计划：承包人应根据工程实际情况制定详细的工程进度计划，并提交发包人审批。6.2工期延误：如因承包人原因导致工程延期，应按照本合同约定的违约责任承担相应的违约责任。6.3工程提前完成：如工程提前完成，双方应协商确定提前完成工程的相关奖励等事项。第七条工程质量7.1工程质量标准：本合同工程的质量标准应符合国家、行业和地方的相关规定。7.2质量控制措施：承包人应制定详细的质量控制措施，并提交发包人审批。7.3质量争议解决：如工程质量不符合约定标准，发包人有权要求承包人按照约定承担修复、返工等责任；如发包人要求拆除重新建设的，承包人应承担拆除和建设的全部费用。第八条工程保险8.1保险责任：承包人应按照合同约定办理工程保险，保险责任包括但不限于工程本身的损失、第三方损害赔偿等。8.2保险办理：承包人应将工程保险办理情况提交发包人备案。8.3保险费用支付：工程保险费用由承包人承担，如需发包人支付的，双方应协商确定支付事项。第九条违约责任9.1发包人违约：如发包人未按合同约定履行义务，导致承包人损失的，承包人有权要求发包人赔偿。9.2承包人违约：如承包人未按合同约定履行义务，导致发包人损失的，承包人应承担违约责任。9.3违约赔偿金额计算：违约赔偿金额应根据违约行为对工程造成的实际损失及合同约定的违约金计算。第十条争议解决10.1争议解决方式：如合同执行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可采用调解、仲裁或诉讼等方式解决。10.2争议解决机构：如选择调解，调解机构应为双方认可的第三方；如选择仲裁，仲裁机构应为双方约定的仲裁委员会；如选择诉讼，诉讼地点应为合同约定的法院。10.3诉讼或仲裁地点：双方应在合同中约定诉讼或仲裁地点。第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更：合同执行过程中，如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议。11.3合同终止：合同执行完毕或双方约定终止合同的，合同即告终止。第十二条其他条款12.1合同的解释：本合同的解释权归双方共同所有。12.2合同的附件：本合同的附件包括工程量清单、设计文件、相关证书等。12.3合同的修订：合同执行过程中，如双方同意修订合同，应以书面形式进行。第十三条合同的签订日期与地点13.1签订日期：本合同的签订日期为双方签字盖章的日期。13.2签订地点：本合同的签订地点为合同约定的地点。第十四条合同正本与副本14.1合同正本份数：本合同正本一式肆份，双方各执贰份。14.2合同副本份数：本合同副本一式肆份，双方各执贰份。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和范围1.1第三方：本合同所称第三方，是指除甲乙方以外的其他自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入的情形：第三方介入包括但不限于工程监理、设计单位、材料供应商、设备供应商、检测机构等。1.3第三方介入的界定：第三方介入需经甲乙方同意，并在本合同中明确第三方介入的范围、职责及权利。第二条第三方介入的责任和义务2.1第三方责任：第三方应按照合同约定及国家相关法律法规的规定，履行其职责，并承担相应责任。2.2第三方义务：第三方应对甲乙方提供的工程相关信息保密，并不得损害甲乙方的合法权益。2.3第三方权利：第三方有权按照合同约定获取相应的报酬和服务条件。第三条第三方介入的协调和管理3.2第三方管理：甲乙方应对第三方的工程质量、进度、安全等方面进行监督管理。3.3第三方评估：甲乙方应定期对第三方的履约情况进行评估，并有权要求第三方进行改进。第四条第三方介入的变更和终止4.1第三方变更：如因特殊情况需要变更第三方，甲乙方应签订书面变更协议。4.2第三方终止：如第三方未按合同约定履行义务，甲乙方有权终止第三方介入。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额的确定：第三方责任限额应根据合同约定的工程总价款的一定比例确定。5.2第三方责任限额的调整：如第三方未按合同约定履行义务，导致甲乙方损失的，甲乙方有权要求第三方按照责任限额承担赔偿责任。5.3第三方责任限额的支付：第三方应按照甲乙方的要求，提供相应的担保或保证措施。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲乙方的权利义务：第三方与甲乙方的权利义务应以本合同及第三方与甲乙方的书面协议为准。6.2第三方与甲乙方的纠纷解决：如第三方与甲乙方发生纠纷，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可按照本合同约定的争议解决方式处理。6.3第三方与甲乙方的合同解除：如第三方未按合同约定履行义务，甲乙方有权解除与第三方的合同。第七条第三方介入对其他各方的影响7.1第三方介入对发包人的影响：第三方介入不影响发包人对承包人的合同责任。7.2第三方介入对承包人的影响：第三方介入不影响承包人对发包人的合同责任。7.3第三方介入对第三方的影响：第三方介入不影响第三方对甲乙方的合同责任。第八条第三方介入的额外条款和说明8.1额外条款：甲乙方应与第三方签订书面协议，明确双方的权利义务。8.2说明：本合同所涉及的第三方介入事项，如有国家法律法规、行业标准和技术规范等规定的，应遵守相关规定。第九条第三方介入的违约责任9.1第三方违约：如第三方未按合同约定履行义务，导致甲乙方损失的，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。9.2甲乙方违约：如甲乙方未按合同约定履行义务，导致第三方损失的，甲乙方应承担违约责任。第十条第三方介入的争议解决10.1争议解决方式：如第三方介入过程中发生争议，甲乙方应通过友好协商解决；协商不成的，可采用调解、仲裁或诉讼等方式解决。10.2争议解决机构：如选择调解，调解机构应为双方认可的第三方；如选择仲裁，仲裁机构应为双方约定的仲裁委员会；如选择诉讼，诉讼地点应为合同约定的法院。第十一条第三方介入的合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件：第三方介入的合同自甲乙方与第三方签字盖章之日起生效。11.2合同变更：第三方介入的合同执行过程中，如甲乙方与第三方同意变更合同内容，应签订书面变更协议。11.3合同终止：第三方介入的合同执行完毕或甲乙方与第三方约定终止合同的，合同即告终止。第十二条第三方介入的其他条款12.1合同的解释：第三方介入的合同的解释权归甲乙方与第三方共同所有。12.2合同的第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程量清单附件2：设计文件附件3：相关证书附件4：工程保险单证附件5：第三方协议书附件6：工程进度计划附件7：工程质量标准附件8：材料和设备采购合同附件9：施工图纸附件10：工程验收标准附件11：工程变更记录附件12：工程结算书附件13：违约行为记录附件14：合同履行情况报告附件1：工程量清单详细要求和说明：工程量清单应详细列出所有合同工程的项目，包括项目名称、项目特征、计量单位、工程量等。工程量清单的编制依据应包括国家、行业和地方的相关规定、标准图集、设计文件等。工程量清单应经双方审核无误后作为合同附件，不得随意修改。附件2：设计文件详细要求和说明：设计文件应包括工程的设计图纸、设计说明书、设计计算书等。设计文件应符合国家、行业和地方的相关规定，并满足工程建设的需要。设计文件应经双方审核无误后作为合同附件，不得随意修改。附件3：相关证书详细要求和说明：相关证书应包括工程建设的各类许可证书、资质证书、安全证书等。相关证书应真实、有效，并符合国家、行业和地方的相关规定。相关证书应经双方审核无误后作为合同附件。附件4：工程保险单证详细要求和说明：工程保险单证应包括保险合同、保险单、保险发票等。工程保险单证应真实、有效，并符合国家、行业和地方的相关规定。工程保险单证应经双方审核无误后作为合同附件。附件5：第三方协议书详细要求和说明：第三方协议书应详细列出第三方的名称、地址、法定代表人等基本信息。第三方协议书应明确双方的权利义务，包括但不限于第三方的职责、报酬、违约责任等。第三方协议书应经双方审核无误后作为合同附件。说明二：违约行为及责任认定：违约行为列表：1.未按合同约定履行义务2.工程质量不符合约定标准3.工程进度延误4.工程提前完成5.工程量清单项目变更6.设计文件不符合规定7.材料和设备供应不符合约定8.施工图纸不符合设计文件9.工程验收不符合标准10.工程变更未经同意11.工程结算不符合实际12.违约行为记录不真实违约责任认定标准：违约行为导致的损失计算：根据违约行为导致的实际损失，包括但不限于工程质量修复费用、工程进度延误损失、材料设备重置费用等。违约金计算：根据合同约定的违约金计算公式或比例，计算违约金金额。违约责任承担：违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金、承担额外费用等。示例说明：1.发包人未按合同约定支付工程进度款，导致承包人施工延误，应按照合同约定支付违约金。2.承包人未按设计文件施工，导致工程质量不符合约定标准，应承担修复费用并支付违约金。3.工程量清单项目变更未经双方同意，导致工程总价款变动，应按照合同约定进行价格调整。4.设计文件不符合规定，导致工程施工无法正常进行，应由设计方承担相应责任。全文完。水库施工合同的工程量清单与计价（2024年版）2本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程性质1.4工程规模1.5工程量清单2.合同双方2.1甲方名称2.2甲方地址2.3甲方联系方式2.4乙方名称2.5乙方地址2.6乙方联系方式3.工程量清单与计价3.1工程量清单编制3.1.1编制依据3.1.2编制要求3.1.3编制时间3.2工程量清单审核3.2.1审核依据3.2.2审核要求3.2.3审核时间3.3工程量清单修改3.3.1修改依据3.3.2修改要求3.3.3修改时间3.4工程量清单确认3.4.1确认依据3.4.2确认要求3.4.3确认时间3.5工程计价3.5.1计价依据3.5.2计价要求3.5.3计价时间3.6工程量清单与计价争议解决3.6.1争议解决方式3.6.2争议解决时间3.6.3争议解决依据4.合同价格4.1工程总价4.2价格调整4.3价格支付4.3.1支付方式4.3.2支付时间4.3.3支付依据4.4价格变更4.4.1变更条件4.4.2变更程序4.4.3变更时间5.工程质量与进度5.1工程质量要求5.2工程进度要求5.3工程质量与进度监督5.3.1监督机构5.3.2监督要求5.3.3监督时间6.合同的履行与变更6.1合同履行6.1.1履行要求6.1.2履行时间6.2合同变更6.2.1变更条件6.2.2变更程序6.2.3变更时间7.违约责任7.1甲方违约7.2乙方违约7.3违约责任认定与处理7.3.1认定方式7.3.2处理方式7.3.3处理时间8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决时间9.合同的解除与终止9.1解除条件9.2终止条件9.3解除与终止的程序9.4解除与终止的时间10.合同的效力与继承10.1合同效力10.2合同继承10.3效力与继承的认定10.4效力与继承的时间11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3保密责任12.合同的附则12.1合同的补充12.2合同的修改12.3附则的生效时间13.合同的签署与生效13.1签署时间13.2签署地点13.3生效条件13.4生效时间14.附件14.1附件内容14.2附件效力14.3附件的提交时间第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：____水库施工工程____1.2工程地点：____省____市____县（区）____乡镇____村____组____号1.3工程性质：____水利枢纽工程____1.4工程规模：____大型____1.5工程量清单：详见附件一《工程量清单》第二条合同双方2.1甲方名称：____水库建设管理单位____2.2甲方地址：____省____市____县（区）____乡镇____村____组____号2.3甲方联系方式：____联系人____联系电话：____手机号码____电子邮箱：____2.4乙方名称：____施工单位名称____2.5乙方地址：____省____市____县（区）____乡镇____村____组____号2.6乙方联系方式：____联系人____联系电话：____手机号码____电子邮箱：____第三条工程量清单与计价3.1工程量清单编制3.1.1编制依据：《水利水电工程工程量清单计价规范》（GB505012018）、《水库施工工程技术规范》及相关法律法规、政策文件等。3.1.2编制要求：清单项目应表述清晰、齐全，工程量计算准确，单位价格合理，符合国家和行业标准。3.1.3编制时间：合同签订后____个工作日内完成。3.2工程量清单审核3.2.1审核依据：同3.1.1。3.2.2审核要求：甲方、乙方应共同对工程量清单进行审核，确保清单的准确性和完整性。3.2.3审核时间：清单编制完成后____个工作日内完成。3.3工程量清单修改3.3.1修改依据：同3.1.1、3.2.1。3.3.2修改要求：对于审核过程中发现的问题，应及时进行修改，确保清单的准确性和完整性。3.3.3修改时间：审核完成后____个工作日内完成。3.4工程量清单确认3.4.1确认依据：同3.1.1、3.2.1。3.4.2确认要求：甲方、乙方应对修改后的工程量清单进行确认，并签字盖章。3.4.3确认时间：修改完成后____个工作日内完成。3.5工程计价3.5.1计价依据：同3.1.1。3.5.2计价要求：根据确认的工程量清单进行计价，价格应合理、透明。3.5.3计价时间：工程量清单确认后____个工作日内完成。3.6工程量清单与计价争议解决3.6.1争议解决方式：双方可通过友好协商解决，如协商不成，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。3.6.2争议解决时间：自争议发生之日起____个工作日内解决。3.6.3争议解决依据：中华人民共和国合同法、水利水电工程工程量清单计价规范等相关法律法规。第八条合同价格4.1工程总价：根据本合同约定的工程量清单与计价条款，计算出的工程总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。4.2价格调整：合同履行过程中，如遇国家政策调整、材料价格变动等不可抗力因素，经双方协商一致，可对合同价格进行调整。4.3价格支付4.3.1支付方式：合同价款采用如下支付方式：____（银行转账、现金、支票等）4.3.2支付时间：按照工程进度，甲方应按照乙方提交的项目进度报告和工程量报表，及时支付相应的工程款项。具体支付时间及金额，详见附件二《工程价款支付计划》。4.3.3支付依据：支付依据为乙方提交的工程进度报告和工程量报表，以及双方确认的工程量清单与计价。4.4价格变更4.4.1变更条件：合同履行过程中，如遇设计变更、工程量增减等导致合同价格发生变化的情况，双方应协商确定价格变更。（1）乙方提出变更申请，并提供相关依据；（2）甲方收到申请后，应在____个工作日内回复；（3）双方协商确定变更价格，并签订价格变更协议。4.4.3变更时间：价格变更协议签订后，甲方应在____个工作日内完成价款支付。第九条工程质量与进度5.2工程进度要求：工程应按照附件三《工程进度计划》进行施工，如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。5.3工程质量与进度监督5.3.1监督机构：甲方有权对工程的质量和进度进行监督。5.3.2监督要求：甲方应按照合同约定的时间和方式对工程质量和进度进行监督。5.3.3监督时间：自工程开工之日起至工程竣工验收合格日止。第十条合同的履行与变更6.1合同履行6.1.1履行要求：乙方应按照合同约定和附件三《工程进度计划》的要求，按时完成工程。6.1.2履行时间：自合同签订之日起至工程竣工验收合格日止。6.2合同变更6.2.1变更条件：合同履行过程中，如遇不可抗力等特殊情况，导致合同内容需要变更，双方可协商一致进行变更。（1）提出变更申请；（2）对方应在____个工作日内回复；（3）双方协商确定变更内容，并签订变更协议。6.2.3变更时间：变更协议签订后，按变更协议约定的时间执行。第十一条违约责任7.1甲方违约7.2乙方违约7.3违约责任认定与处理7.3.1认定方式：违约责任的认定应按照合同约定和相关法律法规进行。7.3.2处理方式：违约方应承担违约责任，具体责任按照合同约定和法律法规进行处理。7.3.3处理时间：违约发生后，双方应尽快协商处理，处理时间不应超过____个工作日。第十二条争议解决8.1争议解决方式：双方同意采用如下争议解决方式：____（协商、调解、仲裁、诉讼等）。8.2争议解决机构：如选择仲裁，双方同意向____（仲裁机构名称）申请仲裁；如选择诉讼，双方同意向____（法院名称）提起诉讼。8.3争议解决时间：自争议发生之日起____个工作日内解决。第十三条合同的解除与终止9.1解除条件：合同履行过程中，如遇不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。9.2终止条件：合同履行完成后，合同自然终止。（1）提出解除或终止申请；（2）对方应在____个工作日内回复；（3第二部分：第三方介入后的修正引入第三方介入的概念，并明确第三方的责权利为了保证本合同的履行，甲乙双方同意引入第三方作为见证和监督机构，以确保工程质量、进度和投资控制等目标的实现。第三方介入的主要职责包括但不限于：1.监督工程进度，确保工程按照约定的时间表和质量要求进行；2.审核工程量，确认乙方提交的工程量报表和工程进度报告的准确性；3.调解甲乙双方在合同履行过程中的争议，提供公正的评判；4.对乙方的施工过程进行评估，确保施工质量符合合同要求；5.审核合同价款支付，确保支付的合理性和准确性。第三方介入的权力和利益包括但不限于：1.有权查阅合同文件和施工过程中的相关资料；2.有权对施工现场进行定期和不定期的检查；3.有权要求乙方对不符合合同要求的情况进行整改；4.有权提出对合同价款的支付和调整意见。第三方介入的义务包括但不限于：1.按照合同约定独立、公正地履行监督职责；2.保护甲乙双方的商业秘密和个人信息；3.及时报告工程进展情况和存在的问题。明确第三方与其他各方的关系第三方介入并不意味着第三方成为合同的一方，其不承担合同的任何义务和责任。第三方介入的目的是为了保证合同的公正、公平和透明，以及对甲乙双方的履行进行监督和评估。第三方介入不影响甲方和乙方之间的合同关系，甲乙双方仍然应当履行合同约定的各项义务和责任。第三方介入也不影响甲乙双方对工程质量、进度和投资控制等目标的责任。明确第三方的责任限额第三方介入的责任限额应明确界定，以防止第三方承担超过其能力范围的责任。第三方介入的责任限额包括但不限于：1.第三方只对其监督和评估范围内的事宜负责，对于合同履行过程中的其他问题，第三方不承担责任；2.第三方不对合同的履行结果负责，只对合同履行过程进行监督和评估；3.第三方不承担因不可抗力或其他意外情况导致的合同履行失败的责任。第三方介入的修正条款1.第三方介入的范围和职责；2.第三方介入的权利和利益；3.第三方介入的义务；4.第三方介入的责任限额；5.第三方介入的报酬和费用；6.第三方介入的解除和终止条件；7.第三方介入的争议解决方式。甲乙双方应确保与第三方签订的第三方介入协议符合本合同的约定，并与本合同具有同等法律效力。第三方介入协议的签订和履行不应影响甲乙双方根据本合同应当承担的义务和责任。甲乙双方应在合同履行过程中积极协助第三方介入的履行，包括但不限于提供必要的资料、文件和现场访问权限。甲乙双方应按照第三方介入协议的约定履行合同，并接受第三方的监督和评估。本合同的第三方介入修正条款应视为本合同的一部分，甲乙双方应按照本合同及第三方介入协议的约定履行合同。任何对本合同第三