2024年度建设工程合同模板：某建设公司与施工方之间的建设工程合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建设工程合同模板：某建设公司与施工方之间的建设工程合同。1本合同目录一览第一条合同主体1.1甲方（某建设公司）1.2乙方（施工方）第二条工程内容2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程性质第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整条件3.3付款方式3.4付款进度第四条工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误后果第五条工程质量5.1质量标准5.2质量保证5.3质量检查第六条施工材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料与设备质量第七条施工安全7.1安全措施7.2安全事故处理7.3安全培训第八条知识产权保护8.1知识产权归属8.2侵权责任第九条保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3泄露后果第十条违约责任10.1甲方违约10.2乙方违约10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构第十二条合同的变更与解除12.1变更条件12.2解除条件12.3变更与解除的程序第十三条合同的终止13.1合同终止条件13.2终止后的权利义务处理第十四条附则14.1合同附件14.2合同生效条件14.3合同的解释权第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1甲方（某建设公司）1.2乙方（施工方）第二条工程内容2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模本工程规模为平方米，包括但不限于建筑物的设计、施工、装修等工程内容。2.4工程性质本工程性质为住宅小区建设，包括但不限于住宅楼、配套设施、绿化等工程。第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整条件（1）遇有政策性调整、市场行情变化等不可抗力因素；（2）工程内容、工程量发生变更；（3）甲方提出的合理变更要求。3.3付款方式付款方式分为三个阶段，具体如下：（1）工程开工前，甲方支付乙方合同总价的一定比例作为预付款；（2）工程进度达到一定比例时，甲方支付相应的进度款；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的合同款项。3.4付款进度付款进度按照工程进度的实际完成情况进行支付，具体付款进度由双方在专用条款中约定。第四条工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误后果如乙方原因导致工期延误，乙方应承担因此产生的甲方损失，具体损失费用由双方协商确定。第五条工程质量5.1质量标准本工程的质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准及双方约定的标准，包括但不限于设计文件、施工规范等。5.2质量保证乙方应保证本工程的质量，确保工程质量达到约定标准。如发生质量问题，乙方应承担修复及赔偿责任。5.3质量检查甲方有权对工程质量进行监督检查，并要求乙方提供相应的检查报告和维修记录。第六条施工材料与设备6.1材料供应乙方负责本工程所需材料的采购及供应，并保证材料质量符合工程要求。6.2设备供应乙方负责本工程所需设备的采购及供应，并保证设备质量及安全性能符合工程要求。6.3材料与设备质量乙方应对所供应的材料和设备的质量负责，确保其符合国家相关法律法规、行业标准及双方约定的标准。如发生质量问题，乙方应承担更换、修复及赔偿责任。本部分内容共计2000字内，如有需要，可以在专用条款中进一步明确双方的权利和义务。第八条知识产权保护8.1知识产权归属本工程所涉及的设计、技术、工艺、方法等知识产权归甲方所有。乙方未经甲方授权，不得使用、转让、许可第三方使用上述知识产权。8.2侵权责任如乙方侵犯甲方的知识产权，乙方应承担相应的法律责任，并赔偿甲方的损失。第九条保密条款9.1保密内容乙方应对本工程的所有商业秘密、技术秘密、运营数据等进行保密，包括但不限于工程设计、施工方案、甲方商业计划等。9.2保密期限乙方的保密义务自本合同签订之日起生效，至工程竣工验收合格后两年止。9.3泄露后果如乙方泄露保密信息，乙方应承担相应的法律责任，并赔偿甲方的损失。第十条违约责任10.1甲方违约如甲方未按约定支付预付款、进度款或工程竣工款，甲方应支付违约金，违约金为本合同总价的一定比例。10.2乙方违约如乙方未按约定完成工程，或工程质量不符合约定标准，乙方应承担修复及赔偿责任，并支付违约金，违约金为本合同总价的一定比例。10.3违约赔偿除上述违约金外，乙方还应赔偿甲方因违约产生的其他损失，包括但不限于工期延误、材料损失、人工费用等。第十一条争议解决11.1争议解决方式双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构如双方无法通过协商解决争议，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条合同的变更与解除12.1变更条件本合同履行过程中，如发生不可抗力、政策变化等情况，致使合同无法履行或继续履行合同变得不经济，双方可协商变更或解除合同。12.2解除条件（1）乙方严重违约，致使合同无法履行；（2）乙方丧失继续履行合同的能力；（3）不可抗力导致合同无法履行。12.3变更与解除的程序合同变更或解除应书面协议，并由双方签字盖章确认。第十三条合同的终止13.1合同终止条件（1）合同约定的工程竣工验收合格；（2）双方书面同意终止合同；（3）合同解除。13.2终止后的权利义务处理合同终止后，乙方应按照甲方要求完成工程收尾工作，并承担相应费用。双方的其他权利义务按照合同约定处理。第十四条附则14.1合同附件本合同附件包括：（1）工程设计文件；（2）施工方案；（3）工程量清单；（4）其他双方约定的附件。14.2合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同的解释权本合同的解释权归甲方所有。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义第三方是指除甲方和乙方之外的，与本合同无关的个体或组织，包括但不限于中介方、监理方、审计方、政府部门等。1.2第三方职责第三方在本合同中不承担任何合同义务，但应按照合同约定或法律法规要求，对工程的质量、安全、进度等进行监督和检查。第二条第三方介入的情形2.1中介方介入中介方作为第三方介入，负责协调甲方和乙方之间的关系，协助双方解决合同履行过程中的问题。中介方的介入不应影响甲方和乙方之间的权利义务。2.2监理方介入监理方作为第三方介入，负责对工程的施工过程进行监督管理，确保工程质量、安全、进度等符合合同约定和法律法规要求。监理方的介入不应影响甲方和乙方之间的权利义务。2.3审计方介入审计方作为第三方介入，负责对工程的财务状况进行审计，确保合同价款的合理支付。审计方的介入不应影响甲方和乙方之间的权利义务。2.4政府部门介入政府部门作为第三方介入，根据法律法规要求，对工程的施工过程、质量、安全等进行监督管理。政府部门介入时，甲方和乙方应积极配合，并提供必要的资料和协助。第三条第三方责任限额3.1第三方责任第三方对工程的质量、安全、进度等承担连带责任。如第三方未履行监督职责，导致工程出现问题，甲方和乙方有权要求第三方承担相应的责任。3.2第三方责任限额第三方的责任限额应根据合同约定或法律法规要求确定。如合同中未明确第三方责任限额，双方可协商确定。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲方第三方介入本合同，不代表甲方权利的转移。甲方仍有权按照合同约定要求乙方履行合同义务。4.2第三方与乙方第三方介入本合同，不代表乙方义务的转移。乙方仍有权按照合同约定要求甲方履行合同义务。4.3第三方与中介方、监理方、审计方、政府部门等第三方与中介方、监理方、审计方、政府部门等之间的关系，由各方根据法律法规和合同约定确定。第三方不应干预甲方和乙方之间的合同履行。第五条第三方介入的程序5.1第三方介入的申请当甲方或乙方认为有必要引入第三方介入时，应向对方提出书面申请，并说明介入的理由和目的。5.2第三方介入的协商双方应在协商一致的基础上，确定第三方的介入方式和职责。5.3第三方介入的书面确认双方应对第三方的介入事项进行书面确认，并由双方签字盖章。第六条第三方费用6.1第三方费用的承担第三方介入所产生的费用，由甲方和乙方根据合同约定或协商确定承担方式。6.2第三方费用的支付甲方和乙方应按照合同约定或协商确定的方式，支付第三方费用。第七条第三方退出7.1第三方退出的条件第三方在完成介入职责后，应退出本合同。如第三方未按约定退出，甲方和乙方均有权要求第三方退出。7.2第三方退出的程序第三方退出本合同，应提前书面通知甲方和乙方。双方应对第三方退出的事项进行书面确认，并由双方签字盖章。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计文件详细要求和说明：本附件包括工程的设计图纸、技术规格书、设计说明书等，是工程施工的依据。乙方应严格按照设计文件进行施工，确保工程质量。附件2：施工方案详细要求和说明：本附件包括施工的具体方案、施工组织设计、施工进度计划等，是乙方进行施工的指导文件。乙方应按照施工方案进行施工，确保工程进度和质量。附件3：工程量清单详细要求和说明：本附件列出了工程的所有工程量，包括材料、设备、人工等，是计算合同总价和付款的依据。乙方应按照工程量清单进行施工，确保工程量的准确性。附件4：材料供应协议详细要求和说明：本附件明确了甲方供应材料的种类、质量、数量、价格等内容。乙方应按照协议要求使用甲方供应的材料，并保证材料的质量。附件5：设备供应协议详细要求和说明：本附件明确了甲方供应设备的种类、质量、数量、价格等内容。乙方应按照协议要求使用甲方供应的设备，并保证设备的安全性能。附件6：施工安全措施方案详细要求和说明：本附件包括了施工安全措施的具体内容，是乙方进行施工安全管理的依据。乙方应严格按照方案进行施工安全管理，确保工程施工的安全。附件7：质量保证协议详细要求和说明：本附件明确了乙方向甲方提供的质量保证措施和质量保修条款。乙方应按照协议要求提供质量保证，确保工程质量。附件8：进度计划详细要求和说明：本附件包括了工程施工的进度计划，是双方监控工程进度的依据。乙方应按照进度计划进行施工，确保工程按时完成。附件9：合同变更协议详细要求和说明：本附件明确了合同变更的条件、程序和变更后的合同价款等。当双方需要变更合同时，应按照协议进行办理。附件10：合同解除协议详细要求和说明：本附件明确了合同解除的条件、程序和解除后的权利义务处理等。当双方需要解除合同时，应按照协议进行办理。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定示例说明：如甲方未按约定时间支付预付款，构成违约。甲方应支付违约金，违约金为本合同总价的一定比例。2.乙方违约行为及责任认定示例说明：如乙方未按约定时间完成工程，构成违约。乙方应承担修复及赔偿责任，并支付违约金，违约金为本合同总价的一定比例。3.第三方违约行为及责任认定示例说明：如第三方未按约定履行监督职责，导致工程出现问题，甲方和乙方有权要求第三方承担相应的责任。4.工期延误示例说明：如乙方原因导致工期延误，乙方应承担因此产生的甲方损失，具体损失费用由双方协商确定。5.工程质量问题示例说明：如乙方施工的工程质量不符合约定标准，乙方应承担修复及赔偿责任。6.保密信息泄露示例说明：如乙方泄露保密信息，乙方应承担相应的法律责任，并赔偿甲方的损失。7.不可抗力示例说明：如不可抗力导致合同无法履行，双方应协商确定合同的变更或解除。全文完。2024年度建设工程合同模板：某建设公司与施工方之间的建设工程合同。2本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方（某建设公司）1.2乙方（施工方）1.3工程项目的定义2.合同标的及工程范围2.1工程标的2.2工程范围3.合同价格及支付方式3.1合同价格3.2支付方式3.3价格调整机制4.工程进度及工期4.1工程进度计划4.2工期延误及延长5.工程质量及标准5.1工程质量要求5.2质量控制及验收6.施工方的义务及责任6.1施工方的义务6.2施工方的责任7.甲方的主要权利及义务7.1甲方的权利7.2甲方的义务8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限9.违约责任9.1违约行为9.2违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同的变更、解除与终止11.1合同变更11.2合同解除11.3合同终止12.合同的生效、履行及终止后的义务12.1合同生效条件12.2合同履行12.3合同终止后的义务13.法律适用及争议解决13.1法律适用13.2争议解决14.其他条款14.1不可抗力14.2合同的修改和补充14.3合同的废止和继承14.4附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方（某建设公司）是指按照中国法律合法成立并有效存在的企业法人，拥有本项目建设的所有权和决策权。1.2乙方（施工方）是指按照中国法律合法成立并有效存在的企业法人，具备本次工程建设的资质和能力。1.3工程项目是指甲方根据本合同约定，委托乙方建设的具体工程内容，包括但不限于设计、施工、设备安装、调试、培训、交付使用等。第二条合同标的及工程范围2.1工程标的是指乙方根据本合同约定，应完成的工程项目的全部工作内容。2.2工程范围包括但不限于：（1）工程设计：按照甲方提供的技术要求和标准，完成工程的设计工作，并取得相关审批手续。（2）工程施工：按照设计文件和施工规范，完成工程的建设工作，确保工程质量、安全、进度符合合同约定。（3）设备安装：按照设计文件和技术要求，完成工程所需设备的安装工作，并保证设备正常运行。（4）调试与培训：完成工程的调试工作，确保工程达到预期效果；对甲方人员进行技术培训，使其能够熟练操作和维护工程。（5）交付使用：完成工程的验收工作，将工程交付给甲方使用，并提供必要的技术支持和售后服务。第三条合同价格及支付方式3.1合同价格是指乙方根据本合同约定，完成工程项目所应得的报酬，具体金额按照附件一《工程量清单》和附件二《工程单价表》确定。3.2支付方式如下：（1）甲方按照双方约定的进度，向乙方支付合同价款。（2）支付方式可以为现金、银行转账等，具体方式由双方协商确定。3.3价格调整机制：（1）如遇国家政策调整、材料价格波动等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。（2）价格调整的具体事项，双方可在本合同签订后另行签订补充协议。第四条工程进度及工期4.1工程进度计划是指乙方根据本合同约定，制定的工程建设的具体时间表，包括各阶段工作的开始和结束时间。4.2工期延误及延长：（1）如乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。（2）如遇不可抗力等不可预见因素导致工期延误，双方可协商延长工期，并调整合同价款。第五条工程质量及标准5.1工程质量要求：（1）工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。（2）工程质量的评定标准和方法，双方可约定采用国家标准、行业标准或甲方制定的内部标准。5.2质量控制及验收：（1）乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量符合合同约定。（2）工程验收分为初步验收和最终验收，验收不合格的工程，乙方应按照甲方要求进行整改。第六条施工方的义务及责任6.1施工方的义务：（1）按照本合同约定，完成工程项目的建设任务。（2）确保工程建设过程中的人员安全、工程安全、质量安全。（3）遵守国家和地方的法律法规，妥善处理工程建设过程中的相关事宜。6.2施工方的责任：（1）因乙方原因导致工程质量、进度、安全等方面出现问题，乙方应承担相应的责任。（2）乙方应对工程建设过程中产生的任何第三方索赔负责。第八条保密条款8.1保密内容：（1）本合同的所有内容，包括合同条款、价格、技术资料、商业秘密等。（2）双方在合同履行过程中产生的任何涉及商业秘密的通信、文件、资料等。8.2保密期限：自本合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。第九条违约责任9.1违约行为：（1）乙方未按照约定完成工程项目的建设任务。（2）乙方工程质量、进度、安全等方面出现问题。（3）甲方未按照约定支付合同价款。（4）甲方未按照约定提供施工条件或者提供的设计文件不准确。9.2违约责任：（1）违约方应向守约方支付违约金，违约金的具体金额双方可在本合同中约定。（2）违约方应承担因违约所产生的其他费用，如赔偿金、诉讼费、仲裁费等。第十条争议解决（1）向甲方所在地的人民法院提起诉讼。（2）向乙方所在地的人民法院提起诉讼。（3）提交甲方和乙方共同认可的仲裁机构进行仲裁。（1）中国国际经济贸易仲裁委员会。（2）中国仲裁协会。（3）其他双方共同认可的仲裁机构。第十一条合同的变更、解除与终止11.1合同变更：（1）合同变更应书面签订，并经双方确认。（2）合同变更不得影响合同的履行和双方的权利义务。11.2合同解除：（1）双方协商一致解除本合同。（2）一方违约导致合同无法履行，另一方有权解除合同。11.3合同终止：（1）合同履行完毕，双方终止合同。（2）合同约定的终止条件出现，双方终止合同。第十二条合同的生效、履行及终止后的义务12.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同履行：双方按照本合同约定履行各自的权利义务。12.3合同终止后的义务：（1）双方应当按照本合同约定处理合同终止后的相关事宜。（2）乙方应当按照甲方要求，对已完成的工程进行保修。第十三条法律适用及争议解决13.1法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决：双方在本合同履行过程中发生的争议，按照本合同第十条的规定解决。第十四条其他条款14.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或者造成损失的，双方均不承担责任。14.2合同的修改和补充：本合同的修改和补充，应当采用书面形式，经双方签字盖章后与本合同具有同等法律效力。14.3合同的废止和继承：本合同依法废止或者部分废止的，不影响双方在其他合同项下的权利义务。14.4附件：本合同的附件为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入定义及范围15.1第三方是指除甲方和乙方之外的，与本合同无关的法人、其他组织或者个人。（1）中介方提供咨询服务、协调关系、监督进度等。（2）监理方进行工程质量、进度、安全等方面的监督管理。（3）验收方对工程项目进行验收、评估、认证等。16.第三方介入的协调与管理16.1甲方应负责与第三方的沟通协调，确保第三方能够正常履行职责。16.2乙方应协助甲方与第三方进行沟通，并按照第三方的要求提供必要的信息和资料。17.第三方责任及限额17.1第三方应独立承担其履行职责过程中产生的法律责任，与甲乙方无关。17.2甲方和乙方不承担第三方因故意或重大过失造成的损失。17.3第三方责任限额：（1）第三方造成的损失金额上限为合同价款的某一比例，具体比例由双方约定。（2）第三方造成的损失超出限额的部分，由第三方自行承担。18.第三方介入的变更与解除18.1第三方介入的变更：（1）如甲方或乙方因合理原因需要变更第三方，应提前通知对方，并经双方协商一致。（2）变更第三方应遵循本合同的约定，包括但不限于选择合适的第三方、签订变更协议等。18.2第三方介入的解除：（1）如第三方因故不能继续履行职责，甲方或乙方可以解除与第三方的合同。（2）解除第三方合同应提前通知对方，并经双方协商一致。19.第三方介入的违约责任19.1第三方违约：（1）第三方未按照约定履行其职责的，应承担违约责任。（2）第三方造成甲方或乙方损失的，应进行赔偿。19.2甲乙方的责任：（1）甲方或乙方未按照约定履行其义务，导致第三方不能正常履行职责的，应承担相应责任。（2）甲方或乙方未按照约定提供必要的信息和资料，导致第三方不能正常履行职责的，应承担相应责任。20.第三方介入的争议解决（1）向甲方所在地的人民法院提起诉讼。（2）向乙方所在地的人民法院提起诉讼。（3）提交甲方和乙方共同认可的仲裁机构进行仲裁。（1）中国国际经济贸易仲裁委员会。（2）中国仲裁协会。（3）其他双方共同认可的仲裁机构。21.第三方介入的效力21.1本合同第三方介入的条款，不影响本合同其他条款的效力。21.2