2024年工程期限规范协议样本一

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年工程期限规范协议样本一本合同目录一览1.工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程类型1.4工程规模1.5工程预算2.工程期限2.1总工程期限2.2分阶段工程期限2.3关键节点工程期限2.4工程延期条款3.工程质量标准3.1工程质量要求3.2质量检验标准3.3质量保证措施3.4质量问题处理4.工程变更4.1工程变更申请4.2工程变更审批4.3工程变更导致的合同价款调整4.4工程变更对工程期限的影响5.工程付款5.1付款条件5.2付款比例5.3付款方式5.4付款申请与审批流程6.工程保修6.1保修范围6.2保修期限6.3保修责任6.4保修费用承担7.违约责任7.1违约行为7.2违约责任判定7.3违约赔偿金额计算7.4违约解决方式8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3诉讼管辖法院8.4仲裁规则9.合同的生效、变更与终止9.1合同生效条件9.2合同变更程序9.3合同终止情形9.4合同终止后的处理事项10.合同的附件10.1附件一：工程设计文件10.2附件二：工程量清单10.3附件三：工程图纸10.4附件四：其他相关文件11.合同的签订与备案11.1合同签订日期11.2合同签订地点11.3合同备案部门11.4备案日期12.合同主体信息12.1发包人信息12.2承包人信息12.3设计人信息12.4监理人信息13.其他约定13.1保密条款13.2知识产权归属13.3不可抗力13.4法律法规变化对合同的影响14.合同的书面形式与副本14.1合同正本与副本份数14.2合同正本与副本的法律效力14.3合同副本的发送与保管14.4合同修改与补充第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。1.2工程地点：工程的具体地点，包括街道地址、城市、省份和邮政编码。1.3工程类型：根据双方协商确定的工程类型，例如住宅、商业、工业等。1.4工程规模：根据双方协商确定的工程规模，包括工程的总建筑面积、建筑物高度、楼层数等。1.5工程预算：根据双方协商确定的工程预算，包括工程总造价、各分部分项工程造价等。第二条工程期限2.1总工程期限：双方协商确定的工程总期限，以天数计算。2.2分阶段工程期限：双方协商确定的工程分阶段期限，包括各阶段工程的开竣工日期。2.3关键节点工程期限：双方协商确定的工程关键节点期限，包括各关键节点工程的开竣工日期。2.4工程延期条款：双方协商确定的工程延期条款，包括工程延期的条件、程序、导致的合同价款调整和工程期限影响等。第三条工程质量标准3.1工程质量要求：根据双方协商确定的工程质量要求，包括工程质量标准、质量检验标准等。3.2质量检验标准：双方协商确定的工程质量检验标准，包括检验方法、检验频率、检验机构等。3.3质量保证措施：承包人应采取的质量保证措施，包括质量管理体系、质量控制措施等。3.4质量问题处理：双方协商确定的质量问题处理方式，包括质量问题的识别、报告、整改和复验等。第四条工程变更4.1工程变更申请：发包人或承包人提出的工程变更申请，包括变更的内容、理由和影响等。4.2工程变更审批：工程变更申请的审批程序，包括审批机构、审批期限等。4.3工程变更导致的合同价款调整：工程变更导致的合同价款调整方式，包括价款的增减、调整依据等。4.4工程变更对工程期限的影响：工程变更对工程期限的影响评估和处理方式。第五条工程付款5.1付款条件：双方协商确定的工程付款条件，包括工程进度、验收合格等。5.2付款比例：双方协商确定的工程付款比例，包括各阶段付款比例、付款计算依据等。5.3付款方式：双方协商确定的工程付款方式，包括银行转账、支票支付等。5.4付款申请与审批流程：工程付款申请的提交、审批和支付流程。第六条工程保修6.1保修范围：双方协商确定的工程保修范围，包括保修的工程部位、设施设备等。6.2保修期限：双方协商确定的工程保修期限，以年数计算。6.3保修责任：承包人对保修范围内工程的质量保证责任和维修责任。6.4保修费用承担：保修费用的承担方式和计算方法。第八条争议解决8.1争议解决方式：双方协商确定的争议解决方式，包括协商、调解、仲裁或诉讼等。8.2争议解决机构：双方协商确定的争议解决机构，如仲裁委员会或人民法院等。8.3诉讼管辖法院：双方协商确定的诉讼管辖法院，包括法院的级别、地域等。8.4仲裁规则：双方协商确定的仲裁规则，包括仲裁地点、仲裁程序等。第九条合同的生效、变更与终止9.1合同生效条件：合同生效的条件，如双方签字盖章、政府批准等。9.2合同变更程序：合同变更的程序，包括变更的申请、审批和公告等。9.3合同终止情形：合同终止的情形，如工程完成、双方协商一致等。9.4合同终止后的处理事项：合同终止后的处理事项，包括工程交接、价款结算等。第十条合同的附件10.1附件一：工程设计文件，包括工程设计说明书、图纸等。10.2附件二：工程量清单，包括工程各项工程量及其价格。10.3附件三：工程图纸，包括工程详细图纸、施工图纸等。10.4附件四：其他相关文件，包括工程许可、资质证明等。第十一条合同的签订与备案11.1合同签订日期：合同正式签订的日期。11.2合同签订地点：合同正式签订的地点。11.3合同备案部门：合同备案的部门，如建设行政主管部门等。11.4备案日期：合同备案的日期。第十二条合同主体信息12.1发包人信息：发包人的名称、地址、联系方式等。12.2承包人信息：承包人的名称、地址、联系方式等。12.3设计人信息：设计人的名称、地址、联系方式等。12.4监理人信息：监理人的名称、地址、联系方式等。第十三条其他约定13.1保密条款：双方协商确定的保密条款，包括保密内容、保密期限等。13.2知识产权归属：双方协商确定的知识产权归属，包括专利权、著作权等。13.3不可抗力：双方协商确定的不可抗力事件及其处理方式。13.4法律法规变化对合同的影响：法律法规变化对合同的影响及其处理方式。第十四条合同的书面形式与副本14.1合同正本与副本份数：合同正本和副本的份数。14.2合同正本与副本的法律效力：合同正本和副本的法律效力。14.3合同副本的发送与保管：合同副本的发送和保管方式。14.4合同修改与补充：合同修改和补充的程序和要求。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件工程设计说明书：包含工程的设计理念、设计方案、设计计算等内容。图纸：包括工程详细图纸、施工图纸、结构图纸等。附件二：工程量清单工程各项工程量及其价格：详细列出工程所需的各项材料、工程量及其对应的单价和总价。附件三：工程图纸工程详细图纸：包含工程的各种细节图纸，如建筑布局、水电安装、通风等。施工图纸：包含工程的施工细节，如施工步骤、施工要求等。附件四：其他相关文件工程许可：包括工程所需的各类许可证书、批准文件等。资质证明：包括承包人、设计人、监理人的相关资质证明文件。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：发包人未能按照合同约定支付工程价款。承包人未能按照合同约定完成工程。设计人未能按照合同约定提供设计文件。监理人未能按照合同约定进行工程监督。违约责任认定标准：违约金：根据合同约定的违约金计算方式，按照违约行为的影响和损失进行计算。损害赔偿：根据违约行为导致的实际损失，如额外费用、工期延误等，进行赔偿。合同解除：根据违约行为的严重程度，合同双方有权解除合同，并按照合同约定承担相应责任。示例说明：如果发包人未能按照合同约定支付工程价款，承包人可以要求发包人支付违约金，并根据合同约定追究其进一步的责任。如果承包人未能按照合同约定完成工程，发包人可以要求承包人支付违约金，并根据合同约定追究其进一步的责任。说明三：法律名词及解释：1.发包人：指合同中约定的委托人或授权人，负责委托承包人进行工程建设的一方。2.承包人：指合同中约定的接受发包人委托进行工程建设的一方。3.设计人：指合同中约定的负责提供工程设计文件的一方。4.监理人：指合同中约定的负责对工程建设过程进行监督的一方。5.工程：指合同中约定的建设项目，包括建筑、安装、装修等工程。6.工程期限：指合同中约定的工程完成的时间限制。7.工程质量：指合同中约定的工程应达到的质量标准和要求。8.工程变更：指合同中约定的对工程范围、工程量、工程设计等进行的修改