2024年度云计算数据中心设计与施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度云计算数据中心设计与施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2云计算数据中心1.3设计与施工第二条合同范围与内容2.1设计范围2.2施工范围2.3验收标准第三条合同价格与支付3.1合同价格3.2支付方式3.3进度付款3.4最终付款第四条设计与施工期限4.1设计期限4.2施工期限4.3延期条款第五条质量保证与维护5.1质量标准5.2质量保证期5.3维护服务第六条保密条款6.1保密内容6.2保密期限6.3保密义务第七条违约责任7.1违约行为7.2违约责任7.3违约赔偿第八条争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁解决8.4法律适用第九条合同的变更与解除9.1变更条件9.2解除条件9.3变更与解除的程序第十条合同的终止10.1终止条件10.2终止程序10.3终止后的义务第十一条一般条款11.1适用法律11.2合同的解释11.3通知11.4完整协议11.5可分割性第十二条合同的生效12.1签署12.2附加条件12.3生效时间第十三条附加条款13.1技术参数13.2施工方案13.3其他特殊要求第十四条附件14.1设计图纸14.2施工图纸14.3相关技术文件14.4其他重要文件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2云计算数据中心1.2.1定义：云计算数据中心是指甲方提供给乙方用于部署、运行云计算服务及相关应用程序的物理设施和计算资源。1.3设计与施工1.3.1设计：乙方根据甲方的要求，为云计算数据中心提供整体设计方案，包括但不限于建筑设计、结构设计、电气设计、网络设计等。1.3.2施工：乙方根据设计方案，负责云计算数据中心的施工工作，包括但不限于土建施工、设备安装、布线施工、系统调试等。第二条合同范围与内容2.1设计范围2.1.1乙方应提供完整的云计算数据中心设计方案，包括所有相关图纸、技术文档和设计说明。2.2施工范围2.2.1乙方应按照设计方案，完成云计算数据中心的施工工作，并确保施工质量符合设计要求。2.3验收标准2.3.1云计算数据中心施工完成后，乙方应按照双方约定的验收标准进行验收，验收不合格的，乙方应负责整改直至达到验收标准。第三条合同价格与支付3.1合同价格3.1.1本合同的价格为X万元，大写：人民币玖佰玖拾玖万元整。3.2支付方式3.2.1甲方支付给乙方的方式为分阶段支付，具体支付比例和时间按照双方约定的付款计划执行。3.3进度付款3.3.1乙方完成设计阶段的工作后，甲方支付设计阶段款项的50%。3.3.2乙方完成施工阶段的工作后，甲方支付施工阶段款项的50%。3.4最终付款3.4.1乙方完成所有合同约定的工作后，甲方支付剩余的款项。第四条设计与施工期限4.1设计期限4.1.1乙方向甲方提交最终设计方案的时间为合同签订后的20个工作日内。4.2施工期限4.2.1乙方根据设计方案完成云计算数据中心施工的时间为60个日历日内。4.3延期条款4.3.1如乙方因不可抗力等原因不能按期完成设计或施工的，应提前通知甲方，并采取合理措施减少损失。第五条质量保证与维护5.1质量标准5.1.1乙方应保证云计算数据中心的设计和施工质量符合国家相关标准和行业规范。5.2质量保证期5.2.1乙方对云计算数据中心的设计和施工质量提供1年的免费质保期，质保期内出现质量问题的，乙方负责免费维修或更换。5.3维护服务5.3.1质保期结束后，乙方提供有偿的维护服务，具体服务内容和费用双方另行协商确定。第六条保密条款6.1保密内容6.1.1乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密和机密信息予以保密，包括但不限于技术秘密、客户信息等。6.2保密期限6.2.1乙方的保密义务自合同签订之日起生效，至合同终止或履行完毕后2年止。6.3保密义务6.3.1乙方不得向任何第三方泄露或披露保密信息，不得利用保密信息从事与甲方业务相竞争的活动。第八条争议解决8.1协商解决8.1.1双方应通过友好协商的方式解决在合同履行过程中发生的任何争议和纠纷。8.2调解解决8.2.1如果协商不成，任何一方均可向乙方所在地的人民调解委员会申请调解。8.3仲裁解决8.3.1如果调解不成，双方同意将争议提交至乙方所在地的仲裁委员会进行仲裁。8.4法律适用8.4.1仲裁裁决应适用中华人民共和国的法律，并且仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。第九条合同的变更与解除9.1变更条件9.1.1合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。9.2解除条件9.2.1除非合同约定或者双方协商一致，否则任何一方不得单方面解除合同。9.3变更与解除的程序9.3.1合同变更或解除应通过书面形式进行，并由双方签字盖章确认。第十条合同的终止10.1终止条件10.1.1合同终止的条件如下：a)双方协商一致解除合同；b)合同履行完毕；c)依法或者根据合同约定解除合同。10.2终止程序10.2.1合同终止前，双方应共同进行合同终止的清算工作，包括结算未付款项、清理现场等。10.3终止后的义务10.3.1合同终止后，乙方应按照甲方的要求，移交给甲方所有与云计算数据中心相关的所有权和使用权。第十一条一般条款11.1适用法律11.1.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国的法律。11.2合同的解释11.2.1本合同的解释应按照合同条款的通常含义和公平原则进行。11.3通知11.3.1任何一方发出的通知或其他通信均应以书面形式送达对方指定的地址。11.4完整协议11.4.1本合同是双方关于本项目的完整协议，取代了所有以前的口头或书面的讨论和协议。11.5可分割性11.5.1如果本合同的任何条款在任何法律或行政法律中被认定为无效或不可执行，其他条款仍具有完全效力。第十二条合同的生效12.1签署12.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2附加条件12.2.1本合同的生效不受任何附加条件的限制，除非双方另有约定。12.3生效时间12.3.1本合同自签字盖章之日起生效，有效期为1年。第十三条附加条款13.1技术参数13.1.1乙方应根据甲方的技术要求，提供符合约定的技术参数和性能指标的云计算数据中心。13.2施工方案13.2.1乙方应根据设计方案，制定详细的施工方案，并提交甲方审批。13.3其他特殊要求13.3.1如果甲方有其他特殊要求，乙方应在合同中予以明确，并按照约定履行。第十四条附件14.1设计图纸14.1.1乙方应提供完整的云计算数据中心设计图纸，包括建筑图纸、电气图纸、网络图纸等。14.2施工图纸14.2.1乙方应提供详细的施工图纸，包括施工细节、材料要求、施工步骤等。14.3相关技术文件14.3.1乙方应提供与云计算数据中心设计和施工相关的技术文件，包括但不限于技术手册、操作指南等。14.4其他重要文件14.4.1乙方应提供其他对履行本合同有重要影响的重要文件。第二部分：第三方介入后的修正鉴于本合同在履行过程中可能涉及第三方的介入，包括但不限于中介方、监理方、技术支持方等，特此对第三方介入后的相关条款进行修正和补充。第一条第三方定义与分类1.1第三方是指除甲方和乙方之外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、监理方、技术支持方等。1.2第三方可分为两类：一类是协助甲方和乙方履行合同的辅助性第三方，另一类是对甲方和乙方履行合同进行监督和评价的监管性第三方。第二条第三方介入的方式与条件2.1第三方介入的方式2.1.1甲方和乙方可以根据合同履行情况，商定是否引入第三方进行协助或监督。2.1.2第三方介入应基于甲方和乙方的共同同意，并签订书面协议。2.2第三方介入的条件2.2.1第三方应具备相关资质和能力，能够胜任介入工作的要求。2.2.2第三方介入不得违反相关法律法规，不得损害甲方和乙方的合法权益。第三条第三方的主要义务与责任3.1辅助性第三方的义务与责任3.1.1辅助性第三方应按照甲方和乙方的要求，提供必要的协助和服务，确保合同的顺利履行。3.1.2辅助性第三方应对提供的协助和服务承担质量、安全等责任。3.2监管性第三方的义务与责任3.2.1监管性第三方应按照甲方和乙方的要求，对合同履行过程进行监督和评价，确保合同的顺利履行。3.2.2监管性第三方应对监督和评价的结果承担责任。第四条第三方介入的费用4.1甲方和乙方应根据第三方的实际工作量和提供的服务内容，合理确定第三方的费用。4.2第三方费用的支付方式、支付时间和支付条件，应由甲方和乙方在书面协议中约定。第五条第三方责任限额5.1第三方对甲方和乙方承担的责任限额，应由甲方和乙方在书面协议中约定。5.2第三方责任限额应根据第三方的资质、信誉、承担的工作内容等因素综合考虑。5.3甲方和乙方应要求第三方购买相应的责任保险，以保障双方合法权益。第六条第三方与甲方、乙方的关系6.1第三方与甲方、乙方之间应建立合作关系，共同推进合同的履行。6.2第三方应明确自己的角色和地位，不得超越甲方和乙方的授权范围。6.3第三方与甲方、乙方之间的沟通和协调，应通过甲方和乙方进行。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入的终止条件7.1.1第三方介入的工作完成后，甲方和乙方共同确认第三方的工作成果符合合同要求。7.1.2甲方和乙方协商一致，决定终止第三方的介入。7.2第三方介入的终止程序7.2.1甲方和乙方应与第三方协商一致，办理终止手续。7.2.2甲方和乙方应按照约定支付第三方相应的费用。7.3第三方介入终止后的义务7.3.1第三方应按照甲方和乙方的要求，移交给甲方和乙方所有与合同履行相关的资料和文件。7.3.2第三方应对因终止介入而给甲方和乙方造成的损失承担赔偿责任。第八条违约责任8.1第三方违反合同约定，导致甲方和乙方损失的，第三方应承担违约责任。8.2甲方和乙方违反合同约定，导致第三方损失的，甲方和乙方应承担违约责任。第九条争议解决9.1双方应通过友好协商的方式解决在第三方介入过程中发生的任何争议和纠纷。9.2如果协商不成，任何一方均可向乙方所在地的人民调解委员会申请调解。9.3如果调解不成，双方同意将争议提交至乙方所在地的仲裁委员会进行仲裁。9.4仲裁裁决应适用中华人民共和国的法律，并且仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。第十条合同的变更与解除10.1变更条件10.1.1合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。10.2解除条件10.2.1除非合同约定或者双方协商一致，否则任何一方不得单方面解除合同。10.3变更与解除的程序第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：设计图纸附件2：施工图纸附件3：技术规范与要求附件4：设备材料清单附件5：施工进度计划附件6：质量保证书附件7：安全施工保证书附件8：验收标准与程序附件9：合同变更记录附件10：付款凭证与支付记录附件11：违约行为记录附件12：违约责任认定记录附件13：第三方介入协议附件14：保险单据附件1设计图纸：包含建筑图纸、电气图纸、网络图纸等，应详细描述云计算数据中心的布局、结构、电气系统、网络配置等。附件2施工图纸：包含施工细节、材料要求、施工步骤等，应详细描述云计算数据中心的施工过程和施工方法。附件3技术规范与要求：详细描述云计算数据中心的技术参数、性能指标、设备选型等要求。附件4设备材料清单：列出云计算数据中心所需的所有设备材料名称、型号、数量、单价等。附件5施工进度计划：详细描述云计算数据中心的施工进度安排，包括各阶段的开始时间、结束时间、工作内容等。附件6质量保证书：由乙方提供，承诺云计算数据中心的设计和施工质量符合合同要求。附件7安全施工保证书：由乙方提供，承诺在施工过程中遵守安全生产规定，确保施工安全。附件8验收标准与程序：详细描述云计算数据中心的验收标准和方法，包括验收的主体、时间、流程等。附件9合同变更记录：记录合同变更的日期、内容、双方签字等。附件10付款凭证与支付记录：记录付款的日期、金额、方式等。附件11违约行为记录：记录双方在合同履行过程中的违约行为及违约的具体情况。附件12违约责任认定记录：记录违约行为的认定标准、违约责任的具体承担等。附件13第三方介入协议：约定第三方介入的方式、条件、费用、责任等。附件14保险单据：证明第三方已购买相应的责任保险的单据。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付设计费用、施工费用或进度付款。2.乙方未按约定时间完成设计工作、施工工作或提交相关文件。3.乙方提供的设计方案、施工质量不符合合同约定。4.第三方未按约定提供协助或服务，或提供的服务不符合质量要求。5.第三方未按约定进行监督和评价，或监督和评价的结果不符合合同要求。6.任何一方违反合同中的保密义务。7.任何一方未履行合同中的其他义务。违约责任认定标准：1.违约行为导致的损失计算：根据实际损失的金额计算，包括直接损失和间接损失。2.违约行为导致的工期延误：按照合同约定的工期和违约行为的实际影响时间计算违约金。3.违约行为导致的质量问题：根据合同约定的质量标准和违约行为的严重程度认定违约责任。4.第三方违约：根据第三方与甲方、乙方的协议约定，确定第三方的违约责任。示例说明：1.如果甲方未按约定时间支付设计费用，乙方可以要求甲方支付违约金，违约金为应付款项的10%。2.如果乙方未按约定时间完成设计工作，甲方可以要求乙方支付违约金，违约金为合同总金额的5%。3.如果乙方提供的设计方案不符合合同要求，甲方可以要求乙方重新提供，并要求乙方支付违约金。4.如果第三方未按约定进行监督和评价，甲方和乙方可以要求第三方支付违约金，违约金为第三方费用的20%。全文完。2024年度云计算数据中心设计与施工合同2本合同目录一览第一条合同主体1.1甲方名称与地址1.2乙方名称与地址第二条项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目内容与规模第三条合同价格3.1合同总价3.2支付方式与分期3.3价格调整条件与方法第四条设计与施工要求4.1设计标准与规范4.2施工方案与工艺4.3质量保证措施第五条项目进度与交付5.1项目实施计划5.2阶段性交付要求5.3整体交付时间第六条技术与信息支持6.1技术咨询与支持6.2信息共享与沟通第七条合同的变更与终止7.1变更条件与程序7.2终止条件与后果第八条违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决地点与适用法律第十条合同的生效、修改与解除10.1合同生效条件10.2合同修改程序10.3合同解除条件与后果第十一条保密条款11.1保密内容与范围11.2保密义务与责任第十二条知识产权保护12.1知识产权归属12.2侵权责任与防范第十三条合同的转让与分包13.1合同转让条件与程序13.2分包管理要求第十四条其他条款14.1不可抗力14.2合同的完整性与效力14.3合同的签字与盖章（合同开始）第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1甲方名称与地址甲方全称为：×××公司甲方地址：×××市×××路×××号1.2乙方名称与地址乙方全称为：×××科技公司乙方地址：×××市×××路×××号第二条项目概述2.1项目名称项目名称为：2024年度云计算数据中心设计与施工项目2.2项目地点项目地点位于×××市×××区×××路×××号地块2.3项目内容与规模项目内容包括：数据中心建筑设计、施工、设备安装、系统调试等。项目规模：占地面积×××平方米，建筑面积×××平方米，容纳服务器×××台。第三条合同价格3.1合同总价合同总价为人民币×××万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整）。3.2支付方式与分期甲方分期向乙方支付合同价款，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到设计要求的50%时，甲方支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付合同总价款的20%；（4）剩余的20%作为质保金，在质保期内无质量问题的情况下支付。3.3价格调整条件与方法如遇不可抗力等因素导致工程成本上升，双方可协商调整合同价格。调整方式为：（1）甲方与乙方共同协商确定调整后的价格；（2）甲方按照调整后的价格支付乙方。第四条设计与施工要求4.1设计标准与规范（1）可靠性：系统设计应确保长期稳定运行，故障率低；（2）安全性：设计应考虑数据安全、物理安全等多方面，确保数据中心的整体安全；（4）节能环保：设计应符合国家节能减排政策，降低能耗。4.2施工方案与工艺乙方应根据设计方案制定详细的施工方案和工艺，确保施工过程中质量达标。施工方案应包括：（1）施工进度安排；（2）施工人员安排；（3）材料采购及验收标准；（4）质量检验及验收程序。4.3质量保证措施乙方应建立健全质量保证体系，确保工程质量满足设计要求。质量保证措施包括：（1）设立质量管理小组，负责工程质量的管理与监督；（2）严格执行施工方案和工艺，确保施工质量；（3）对施工过程中的质量问题及时进行整改；（4）工程验收不合格的，乙方应负责整改直至达到验收标准。第五条项目进度与交付5.1项目实施计划乙方应根据项目特点和甲方要求，制定详细的项目实施计划，包括各阶段的工作内容、时间安排等。5.2阶段性交付要求乙方应按照实施计划，分阶段向甲方交付工程成果。每阶段交付成果前，乙方应提前通知甲方进行验收。5.3整体交付时间整体工程预计在2024年12月31日前完成，并向甲方交付。第六条技术与信息支持6.1技术咨询与支持乙方应在项目实施过程中为甲方提供技术咨询与支持，确保甲方对工程进展、技术问题等有充分的了解。6.2信息共享与沟通乙方应建立项目沟通机制，定期与甲方进行会议沟通，共享项目进度、质量、成本等信息。第八条违约责任8.1甲方违约责任甲方违反合同约定，导致工程进度、质量、成本等方面出现问题，应承担如下违约责任：（1）甲方逾期支付价款的，应按逾期支付金额的每日0.5‰向乙方支付违约金；（2）甲方违反合同约定导致工程质量不符合约定的，乙方有权要求甲方整改，甲方应承担整改费用；（3）甲方违反合同约定导致工程进度延误的，应按照合同约定向乙方支付逾期交付违约金。8.2乙方违约责任乙方违反合同约定，导致工程进度、质量、成本等方面出现问题，应承担如下违约责任：（1）乙方逾期交付工程成果的，应按逾期交付金额的每日0.5‰向甲方支付违约金；（2）乙方违反合同约定导致工程质量不符合约定的，甲方有权要求乙方整改，乙方应承担整改费用；（3）乙方违反合同约定导致工程进度延误的，应按照合同约定向甲方支付逾期交付违约金。第九条争议解决9.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决地点与适用法律本合同争议的解决地点为合同签订地，适用法律为中华人民共和国法律。第十条合同的生效、修改与解除10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同修改程序合同修改应由双方协商一致，并签订书面修改协议。10.3合同解除条件与后果任何一方违反合同约定，导致合同无法履行，对方有权解除合同。合同解除后的后果按照双方约定或者依法承担。第十一条保密条款11.1保密内容与范围乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等保密信息予以保密，未经甲方同意不得泄露给第三方。11.2保密义务与责任乙方违反保密义务的，应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。第十二条知识产权保护12.1知识产权归属双方同意，乙方在设计、施工过程中产生的知识产权归乙方所有。12.2侵权责任与防范乙方应保证工程成果不侵犯他人的知识产权，如发生侵权行为，乙方应承担法律责任。第十三条合同的转让与分包13.1合同转让条件与程序未经对方同意，任何一方不得将合同权利义务全部或部分转让给第三方。13.2分包管理要求乙方不得将合同工程的全部或核心部分分包给第三方，如需分包，应事先征得甲方同意，并明确分包方的责任与义务。第十四条其他条款14.1不可抗力因不可抗力导致一方不能履行合同的，受影响方有权请求延长履行期限或者部分或全部免除责任。14.2合同的完整性与效力本合同附件及补充协议均为本合同不可分割的部分，与本合同具有同等效力。14.3合同的签字与盖章本合同一式两份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章后，本合同立即生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外，参与或涉及本合同项目实施的其他个人、法人或其他组织。第二条第三方责任2.1第三方介入第三方介入本合同项目，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、分包方等，应具备相应的资质和能力，并遵守相关法律法规。2.2第三方责任限定第三方应对其提供的服务或产品负责，确保其服务或产品符合合同约定的质量标准。如第三方服务或产品导致工程质量问题，甲方有权要求乙方负责整改或更换。2.3第三方权益第三方依据合同约定享有权益，包括但不限于费用支付、违约赔偿等。第三条第三方管理与协调3.1乙方作为项目实施主体，应对第三方进行管理与协调，确保第三方按照合同约定履行义务。3.2乙方应负责监督第三方的施工质量、进度和安全，并对第三方的工作进行评价。第四条第三方沟通与协调4.1乙方应建立与第三方的沟通与协调机制，确保项目顺利进行。4.2乙方应定期与第三方进行会议沟通，共享项目进度、质量、成本等信息。第五条第三方违约处理5.1如第三方违反合同约定，导致工程进度、质量、成本等方面出现问题，乙方应承担连带责任。5.2乙方应在得知第三方违约情况后及时采取措施，防止损失扩大，并有权向第三方追偿。第六条第三方赔偿责任6.1第三方因故意或过失造成甲方损失的，第三方应承担赔偿责任。6.2赔偿责任限额：第三方赔偿责任限额不超过其合同价款的10%。第七条第三方退出与替换7.1第三方因故退出合同的，乙方应在甲方同意后及时替换第三方，确保项目继续进行。7.2乙方应承担因第三方退出导致的额外费用和损失。第八条第三方保密义务8.1第三方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等保密信息予以保密，未经甲方同意不得泄露给第三方。8.2第三方违反保密义务的，应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。第九条知识产权保护9.1第三方应保证其提供服务或产品不侵犯他人的知识产权，如发生侵权行为，第三方应承担法律责任。9.2乙方应协助甲方处理与第三方有关的知识产权纠纷。第十条合同的转让与分包10.1第三方不得将合同权利义务全部或部分转让给第三方，如需分包，乙方应事先征得甲方同意，并明确分包方的责任与义务。10.2乙方应对分包方的施工质量、进度和安全进行监督，并承担分包方的违约责任。第十一条不可抗力如第三方因不可抗力导致不能履行合同的，受影响方有权请求延长履行期限或者部分或全部免除责任。第十二条合同的完整性与效力本合同及其附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有同