2024年商业展厅装修工程施工合同书版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年商业展厅装修工程施工合同书版B版本合同目录一览1.工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程性质2.合同主体2.1发包人2.2承包人3.工程合同价款3.1合同总价3.2工程预付款3.3工程进度款3.4工程尾款4.工程期限4.1开工日期4.2竣工日期4.3工程延期5.工程质量5.1质量标准5.2质量监督5.3质量保修6.工程材料与设备6.1材料设备供应6.2材料设备验收6.3材料设备保管7.施工安全管理7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3安全事故处理8.合同变更与解除8.1合同变更8.2合同解除9.违约责任9.1发包人违约9.2承包人违约10.争议解决10.1争议方式10.2争议处理11.合同的生效、变更和终止11.1合同生效11.2合同变更11.3合同终止12.其他约定12.1保密条款12.2广告宣传12.3知识产权13.合同的附件13.1工程设计文件13.2施工图纸13.3技术说明14.合同的签订14.1签订日期14.2签订地点14.3签字盖章第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1工程名称：2024年商业展厅装修工程1.2工程地点：具体地址1.3工程规模：根据实际工程量确定1.4工程性质：商业展厅装修第二条合同主体2.1发包人：具体名称2.2承包人：具体名称第三条工程合同价款3.1合同总价：人民币X万元（大写：人民币陆佰万元整）3.2工程预付款：合同总价的30%，即人民币X万元3.3工程进度款：按照工程进度分阶段支付，具体支付比例和时间由双方协商确定3.4工程尾款：工程验收合格后支付，即人民币X万元第四条工程期限4.1开工日期：具体日期4.2竣工日期：具体日期4.3工程延期：因不可抗力因素导致工程延期，双方协商解决。第五条工程质量5.1质量标准：符合国家相关法律法规及行业标准5.2质量监督：双方共同参与质量监督，确保工程质量5.3质量保修：工程竣工验收合格后，承包人提供一年的质保期。第六条工程材料与设备6.1材料设备供应：承包人负责供应工程所需材料和设备，具体清单见附件6.2材料设备验收：发包人对供应的材料和设备进行验收，不符合要求不得使用6.3材料设备保管：承包人负责工程现场的材料和设备保管，防止丢失和损坏。第八条施工安全管理8.1安全生产责任：承包人应严格按照国家安全生产法律法规和标准要求，加强施工现场安全管理，确保施工安全。8.2安全生产措施：承包人应制定并落实安全生产措施，配备必要的安全生产设施和器材，对施工现场进行全面安全检查。8.3安全事故处理：发生安全事故时，承包人应立即启动应急预案，采取有效措施控制事故扩大，并及时报告发包人和有关部门。第九条合同变更与解除9.1合同变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。9.2合同解除：合同履行过程中，如发生不可抗力或其他约定情形导致合同无法履行，双方协商解除合同。第十条违约责任10.1发包人违约：发包人未按约定支付合同价款、预付款、进度款等，应承担违约责任，向承包人支付违约金。10.2承包人违约：承包人未按约定完成工程、擅自变更工程内容、降低工程质量等，应承担违约责任，向发包人支付违约金。第十一条争议解决1）提交仲裁机构仲裁；2）向人民法院提起诉讼。11.2争议处理：争议解决过程中，除正在争议解决的事项外，双方应继续履行合同约定的其他义务。第十二条其他约定12.1保密条款：双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密，未经对方同意不得泄露给第三方。12.2广告宣传：未经对方同意，任何一方不得在合同履行过程中使用对方的名称、标志等进行广告宣传。12.3知识产权：双方在合同履行过程中产生的知识产权问题，应按照国家相关法律法规和双方约定处理。第十三条合同的附件13.1工程设计文件：详见附件13.2施工图纸：详见附件13.3技术说明：详见附件第十四条合同的签订14.1签订日期：具体日期14.2签订地点：具体地点14.3签字盖章：双方代表签字并加盖公章，合同生效。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件详细要求：包括工程平面图、立面图、剖面图、细部图等，以及设计说明书、设计计算书等。设计文件应符合国家相关法律法规及行业标准，满足工程实际需要。附件二：施工图纸详细要求：包括施工总图、施工细图、施工节点图等，以及施工说明、施工技术要求等。施工图纸应明确、完整，指导施工过程。附件三：技术说明详细要求：包括材料和设备的技术参数、施工工艺和施工方法、质量检验标准等。技术说明应详细、准确，确保施工过程中的技术要求得到满足。附件四：材料设备清单详细要求：列出工程所需的所有材料和设备名称、型号、规格、数量等信息，以及供应商信息。清单应准确无误，确保材料和设备的供应。附件五：安全生产措施方案详细要求：包括施工现场安全生产管理制度、安全生产责任制度、应急预案等。方案应符合国家相关法律法规和标准要求，确保施工现场的安全。附件六：质量保修书详细要求：包括保修范围、保修期限、保修责任等内容。质量保修书应明确，保障工程质量的长期稳定。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.发包人未按约定支付合同价款、预付款、进度款等。2.承包人未按约定完成工程、擅自变更工程内容、降低工程质量等。3.双方未按约定履行合同义务，导致合同无法履行。责任认定标准：1.违约金：违约方应向守约方支付违约金，违约金计算方式详见合同约定。2.损害赔偿：因违约行为导致对方损失的，违约方应承担损害赔偿责任。3.合同解除：严重违约行为导致合同无法履行，双方协商解除合同。示例说明：1.若发包人未按约定支付预付款，承包人可以催告发包人在合理期限内支付，逾期不支付的，承包人可以暂停施工，并按照合同约定向发包人支付违约金。2.若承包人未按约定完成工程，发包人可以催告承包人在合理期限内完成，逾期不完成的，承包人应承担延迟履行的违约责任，向发包人支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免