下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
合同编号:__________甲方(委托方):_______地址:_______联系电话:_______乙方(承包方):_______地址:_______联系电话:_______鉴于甲方愿意委托乙方进行家庭装修,经双方友好协商,特订立本合同,共同遵照执行。第一条工程内容1.1本工程的装修范围包括但不限于:客厅、卧室、厨房、卫生间、阳台等区域。1.2工程内容具体包括:墙面刷漆、地面铺设、天花吊顶、水电改造、厨卫设施安装等。第二条工程质量2.1乙方应按照甲方提供的装修方案和图纸进行施工,确保工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。2.2乙方应选用符合国家标准的装修材料,确保装修材料质量。2.3乙方应在施工过程中,严格按照施工工艺和规范操作,确保工程安全。第三条工程进度3.1乙方向甲方承诺,本工程自开工之日起,预计工期为____个月。3.2乙方应按照约定的工期合理安排施工计划,确保工程按期完成。3.3若因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任。第四条工程款项4.1甲方应按照双方约定的付款方式,向乙方支付工程款项。4.2工程款项的支付分为三个阶段:第一阶段:工程开工前,支付总工程款的30%;第二阶段:工程进度达到50%时,支付总工程款的30%;第三阶段:工程竣工验收合格后,支付剩余的40%。4.3乙方开具正规发票,甲方按照约定时间支付工程款项。第五条工程验收5.1工程竣工后,乙方应组织甲方进行验收。5.2甲方应在验收合格后____天内,向乙方支付剩余工程款项。5.3若甲方对工程质量有异议,应在验收合格后____天内向乙方提出,并提供具体理由。乙方应在收到异议后____天内予以整改。第六条违约责任6.1乙方未按约定工期完成工程,应向甲方支付违约金,违约金为总工程款的2%。6.2甲方未按约定时间支付工程款项,应向乙方支付滞纳金,滞纳金为应付款项的1%。第七条争议解决本合同履行过程中,如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程验收合格且款项结清之日终止。甲方(委托方):_______乙方(承包方):_______签订日期:____年____月____日注意事项:1.合同编号:确保填写准确,以便于日后查询和追溯。2.甲方信息:填写完整的委托方信息,包括地址、联系电话等。3.乙方信息:填写完整的承包方信息,包括地址、联系电话等。4.工程内容:详细描述工程范围和内容,避免后期产生纠纷。5.工程质量:明确质量标准和要求,确保乙方按照约定进行施工。6.工程进度:约定合理的工期,并明确工期延误的违约责任。7.工程款项:明确付款方式和时间,确保双方权益。8.工程验收:约定验收标准和时间,确保工程质量。9.违约责任:明确违约行为的违约责任,包括违约金等。10.争议解决:约定争议解决方式,如友好协商或诉讼等。解决办法:1.双方发生争议时,应友好协商,寻求和解。2.若协商不成,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.在诉讼过程中,双方应遵守法院的审判规则,配合法院的工作。4.法院判决生效后,双方应按照判决结果履行合同义务。关键词语的法律名词解释:1.合同编号:用于标识合同的唯一编号,便于管理和查询。2.甲方(委托方):指委托乙方进行工程施工的一方。3.乙方(承包方):指接受甲方委托进行工程施工的一方。4.工程内容:指合同约定的施工项目范围和内容。5.工程质量:指工程符合国家标准和甲方要求的标准。6.工程进度:指工程的施工进度和完成时间。7.工程款项:指甲方支付给乙方的工程费用。8.工程验收:指对工程质量、安全、功能等方面进行检查的过程。9.违约责任:指一方违反合同约定应承担的法律责任。10.争议解决:指当双方在合同履行过程中发生纠纷时,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。特殊应用场合及补充条款:1.场合:甲方希望在特定节日或活动期间完成工程补充条款:如甲方有特殊要求,希望工程在某一特定日期前完成,乙方应在签订合同时明确承诺,并按照甲方要求的时间表安排施工。如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。2.场合:甲方希望在施工过程中对工程进行变更补充条款:甲方如有变更要求,应提前通知乙方,并经乙方同意后方可进行。如变更导致工程款项增加,甲方应按约定支付增加部分的款项。如变更导致工程进度延误,双方应协商调整工期。3.场合:乙方在施工过程中发现隐蔽工程问题补充条款:乙方在施工过程中如发现隐蔽工程问题,应及时通知甲方,并共同协商解决。如甲方要求乙方进行修复,乙方应按要求进行,并承担相应费用。4.场合:工程验收不合格,乙方需返工补充条款:如工程验收不合格,乙方应按照甲方的要求进行整改,直至达到验收标准。
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 初中鸟类科普课程设计
- 四年级下册英语一课一练-Unit 7 Today is Saturday(第一课时)湘少版三起(教学版含答案)
- 中小学编程纳入课程设计
- 国画高级花鸟课程设计
- 做花卷视频制作课程设计
- 屋面长期维修合同范本
- 二年级数学计算题专项练习1000题汇编
- 定向就业协议书在线生成
- 文学作品委托授权合同
- 变压器的课程设计
- 《解放思想-实事求是-团结一致向前看》课件
- 批评语训练-批评语定义和使用要求
- 天然气集输-第三章天然气集输系统课件
- 护工培训教学课件
- 医院个人岗位廉政风险排查登记表(空表)
- (精选)大学无机化学期末试卷及答案
- 糖尿病中医治疗及护理课件整理
- 初中数学北师大七年级上册第五章一元一次方程一元一次方程复习PPT
- 关于进一步加强建设工程施工合同管理的通知
- 如何百分百实现目标课件
- 四史学习教育社会主义发展史学习课件
评论
0/150
提交评论