建筑木工分包合同模板

合同编号：__________建筑木工分包合同第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：根据甲方的要求，乙方负责项目内所有建筑木工工程的施工，包括但不限于木结构制作、安装、防腐、防火等。1.4工程规模：_______1.5工程总价：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。第二条合同价格及支付2.1本合同价格包括乙方施工所需的所有材料、人工、设备、工具、管理、利润及风险等费用。2.2甲方应按照本合同约定的付款方式及时足额支付乙方的工程款。2.3乙方完成施工后，甲方应进行验收。验收合格后，甲方应在验收合格后的10日内支付乙方工程款的95%，剩余的5%作为质量保证金，在质保期内无质量问题的情况下，质保期满后10日内支付给乙方。第三条工期3.1乙方应按照甲方的要求，保证工程按期完成，工程竣工交付时间为_______年_______月_______日。3.2乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第四条质量及验收4.1乙方应严格按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。4.2工程完成后，甲方应组织验收。验收不合格的，乙方应无条件进行整改，直到达到甲方要求的标准。4.3质保期为工程竣工交付后的_______年。质保期内，如出现质量问题，乙方应负责维修或更换，费用由乙方承担。第五条保密5.1除非依法应当向行政机关、司法机关提供本合同外，甲乙双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。第六条违约责任6.1乙方如未按照约定时间完成工程，应按照逾期部分工程总价每日千分之五向甲方支付违约金。6.2甲方如未按照约定时间支付工程款，应按照逾期部分工程总价每日千分之五向乙方支付违约金。第七条争议解决7.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲乙双方应友好协商解决。协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期满后失效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同签订前，双方应充分了解对方的资质和能力，确保双方均具备履行合同的能力。2.合同中涉及的工程规模、工程内容、工程价格等关键条款，双方应仔细核实，确保无误。3.双方应严格按照合同约定的工期、质量标准等进行施工和验收，确保工程顺利进行。4.合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务，不得擅自变更或解除合同。5.双方在履行合同过程中应遵守国家相关法律法规，确保工程合法合规。解决办法：1.双方在履行合同过程中如发生争议，应尝试友好协商解决。2.如协商不成，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。3.在诉讼过程中，双方应按照法律规定提供证据，证明自己的主张。4.法院将根据法律规定和双方提供的证据，作出公正的判决。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整平等主体之间民事权利义务关系的法律规范总称，包括合同的订立、履行、变更、解除等法律行为。2.建筑法：是指调整建筑活动中产生的社会关系的法律规范总称，包括建筑工程的许可、施工、验收、监理等法律行为。3.违约金：是指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照合同约定向对方支付的金钱。4.质保期：是指工程竣工交付后的一定期限内，承包人对其施工的工程承担质量保证责任的期限。5.友好协商：是指当事人之间在平等、自愿的基础上，通过沟通、谅解、协商等方式解决争议的行为。特殊应用场合：1.甲方为政府部门或国有企业，乙方为私营企业或个体工商户。补充条款：鉴于甲方为政府部门或国有企业，乙方应遵守国家相关法律法规，按照甲方要求进行施工，确保工程合规合法。同时，甲方应按照合同约定及时支付工程款，不得无故拖延。2.工程位于自然保护区或敏感区域。补充条款：鉴于工程位于自然保护区或敏感区域，乙方应在施工过程中严格遵守相关保护规定，采取措施保护生态环境，避免对当地动植物资源造成破坏。同时，甲方应协助乙方获取相关施工许可，确保工程顺利进行。3.工程涉及非物质文化遗产保护。补充条款：鉴于工程涉及非物质文化遗产保护，乙方应在施工过程中充分尊重和保护当地文化遗产，遵守相关法律法规。同时，甲方应提供相关资料，协助乙方了解工程所在地的文化遗产保护要求，确保工程顺利进行。4.工程跨越多个省份或地区。补充条款：鉴于工程跨越多个省份或地区，乙方应根据不同地区的法律法规和风俗习惯，调整施工方案和人员配置。同时，甲方应协助乙方解决跨地区施工中可能遇到的问题，确保工程顺利进行。附件列表：1.乙方资质证明文件2