版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年责任制承包意向书本合同目录一览1.承包范围1.1承包项目1.2承包内容2.承包期限2.1开始日期2.2结束日期3.承包金额3.1总金额3.2支付方式4.承包方的责任4.1工作质量4.2工作进度4.3保密义务5.发包方的责任5.1提供资料5.2协助工作5.3支付报酬6.违约责任6.1承包方违约6.2发包方违约7.争议解决7.1协商解决7.2调解解决7.3法律途径8.合同的变更和终止8.1变更条件8.2终止条件9.保密协议9.1保密内容9.2保密期限10.知识产权10.1知识产权归属10.2使用权11.不可抗力11.1定义11.2影响范围12.合同的生效和解除12.1生效条件12.2解除条件13.合同的份数13.1原件份数13.2副本份数14.其他约定14.1双方商定的其他事项14.2法律法规规定的其他事项第一部分:合同如下:1.承包范围1.1承包项目:根据发包方的要求,承包方同意承担如下项目的工作:(此处列出具体的项目名称和内容)1.2承包内容:承包方同意按照发包方提供的项目需求和技术规格,完成项目的开发、实施和交付工作,并确保项目的质量和进度符合合同要求。2.承包期限2.1开始日期:合同签订之日起。2.2结束日期:项目的实际交付日期。3.承包金额3.1总金额:人民币【】元整(大写:【】元整)。3.2支付方式:发包方同意在合同签订后【】个工作日内,向承包方支付合同总金额的【】%作为预付款;项目完成后,经双方验收合格,发包方再向承包方支付剩余的【】%作为尾款。4.承包方的责任4.1工作质量:承包方应按照合同约定,保证项目的质量符合发包方的要求,确保项目在验收时达到预定的技术指标和功能要求。4.2工作进度:承包方应按照合同约定的时间表和进度要求,完成项目的开发和实施工作,如有延期,应提前通知发包方,并采取措施予以补救。4.3保密义务:承包方应对在合同执行过程中获取的发包方的商业秘密和技术秘密予以保密,未经发包方书面同意,不得向任何第三方泄露。5.发包方的责任5.1提供资料:发包方应按照合同约定的时间和要求,向承包方提供项目所需的资料、技术规格和业务数据,确保承包方能够顺利进行项目的开发和实施。5.2协助工作:发包方应给予承包方必要的协助,包括提供技术支持、业务咨询和人员培训等,以确保项目的顺利进行。5.3支付报酬:发包方应按照合同约定的支付方式和时间,向承包方支付合同款项,如因发包方原因导致承包方损失,应予以赔偿。6.违约责任6.1承包方违约:如承包方未能按照合同约定完成项目,或项目质量不符合发包方的要求,承包方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。6.2发包方违约:如发包方未能按照合同约定支付款项或提供必要的协助,发包方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。8.争议解决8.1协商解决:合同执行过程中如发生争议,双方应通过友好协商的方式解决。8.2调解解决:如协商不成,双方同意向【】调解委员会申请调解。8.3法律途径:如调解不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.保密协议9.1保密内容:本合同涉及的双方商业秘密、技术秘密、业务数据等。9.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。10.知识产权10.1知识产权归属:项目开发过程中产生的知识产权归【】方所有。10.2使用权:发包方享有项目的使用权,未经承包方同意,发包方不得将项目转让给第三方或用于合同约定范围之外的其他目的。11.不可抗力11.1定义:不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。11.2影响范围:不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行时,双方互不承担责任。12.合同的生效和解除12.1生效条件:合同自双方签字盖章之日起生效。12.2解除条件:合同解除需双方协商一致,并签订书面解除协议。13.合同的份数13.1原件份数:合同一式两份,甲乙双方各执一份。13.2副本份数:如需提供合同副本,双方可按实际需要协商确定。14.其他约定14.1双方商定的其他事项:【】14.2法律法规规定的其他事项:遵守中华人民共和国相关法律法规的规定。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义:本合同所述第三方指除甲乙双方外,与合同执行有关联的其他个人、法人或其他组织。15.2第三方责任:第三方介入合同执行过程中,需遵守本合同的约定,如违反合同条款,第三方应承担相应的法律责任。16.第三方协助16.1第三方协助:如合同执行需要,第三方应按照甲乙双方的要求,提供必要的协助和支持,确保合同的顺利进行。16.2协助内容:第三方协助包括但不限于提供技术支持、业务咨询、人员培训等。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额:第三方对合同执行过程中的损失承担的责任限额,按照合同约定的金额或比例确定。17.2责任限额的确定:第三方责任限额由甲乙双方根据合同的实际情况,在合同中明确。18.第三方违约处理18.1第三方违约:如第三方未能按照合同约定提供协助或履行义务,视为违约。18.2违约处理:甲乙双方有权要求第三方承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。19.第三方权益保护19.1第三方权益保护:甲乙双方应尊重第三方的合法权益,不得损害第三方的利益。19.2保护措施:甲乙双方不得擅自披露第三方提供的技术秘密、商业秘密等敏感信息。20.第三方退出20.1第三方退出:第三方如因故需要退出合同执行,应提前通知甲乙双方。20.2退出手续:第三方退出时,应按照甲乙双方的要求,办理相关退出手续,确保合同的顺利进行。21.第三方与甲乙方的关系21.1第三方与甲乙方的关系:第三方与甲乙双方之间的合同关系,不影响甲乙双方之间的合同关系。21.2划分说明:第三方对甲乙双方的责任和义务,以及甲乙双方对第三方的责任和义务,应在合同中进行明确划分。22.第三方介入的变更22.1变更条件:如合同执行过程中,需要变更第三方的义务或责任,甲乙双方应协商一致,并签订书面变更协议。22.2变更程序:第三方介入的变更,需经甲乙双方共同确认,并在合同中予以更新。23.第三方引起的争议解决23.1争议解决:如第三方介入引起的争议,甲乙双方应通过友好协商解决。23.2协商不成:如协商不成,任何一方有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。24.第三方介入的合同效力24.1合同效力:第三方介入本合同,不代表免除甲乙双方的责任和义务。24.2第三方效力:第三方对甲乙双方的责任和义务,以及甲乙双方对第三方的责任和义务,均具有法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:项目需求说明书附件二:技术规格书附件三:项目实施计划附件四:保密协议附件五:知识产权归属确认书附件六:第三方协助协议附件七:项目验收标准附件八:违约金计算公式附件九:赔偿计算标准附件十:合同变更申请表附件十一:争议解决协议附件详细要求和说明:附件一:项目需求说明书详细要求:详细描述项目的目标、功能、性能、技术指标等,包括项目的背景、需求分析、系统架构、关键技术等。附件二:技术规格书详细要求:详细列出项目所涉及的技术规格、参数、性能要求等,包括硬件、软件、网络等方面的技术要求。附件三:项目实施计划详细要求:详细描述项目的实施步骤、时间表、资源分配、风险管理等,包括项目的启动、计划、执行、监控和收尾等阶段。附件四:保密协议详细要求:明确双方对保密信息的定义、保密期限、保密义务和违约责任等,包括保密信息的范围、保密措施和违约处理等。附件五:知识产权归属确认书详细要求:明确项目开发过程中产生的知识产权归属问题,包括专利、商标、著作权等。附件六:第三方协助协议详细要求:明确第三方协助的内容、方式、责任划分、违约责任等,包括第三方的义务、协助范围和协助期限等。附件七:项目验收标准详细要求:明确项目验收的标准和流程,包括验收的条件、验收的方法、验收的主体等。附件八:违约金计算公式详细要求:明确违约金的计算方式,包括违约金的比例、计算基数等。附件九:赔偿计算标准详细要求:明确赔偿责任的计算方式,包括赔偿金额的计算基数、赔偿比例等。附件十:合同变更申请表详细要求:明确合同变更的申请流程、审批程序、变更内容等。附件十一:争议解决协议详细要求:明确争议解决的途径、程序、责任划分等,包括协商、调解、仲裁和诉讼等。说明二:违约行为及责任认定:违约行为:1.承包方未能按照合同约定完成项目或项目质量不符合要求。2.发包方未能按照合同约定支付款项或提供必要的协助。3.第三方未能按照合同约定提供协助或履行义务。违约责任认定标准:1.承包方违约:按照合同约定的违约金计算公式和赔偿计算标准进行责任认定。2.发包方违约:按照合同约定的违约金计算公式和赔偿计算标准进行责任认定。3.第三方违约:按照合同约定的违约金计算公式和赔偿计算标准进行责任认定。示例说明:1.若承包方未能按照合同约定完成项目,发包方有权按照违约金计算公式要求承包方支付违约金,并按照赔偿计算标准要求承包方赔偿损失。2.若发包方未能按照合同约定支付款项,承包方有权按照违约金计算公式要求发包方支付违约金,并按照赔偿计算标准要求发包方赔偿损失。3.若第三方未能按照合同约定提供协助,甲乙双方有权按照违约金计算公式要求第三方支付违约金,并按照赔偿计算标准要求第三方赔偿损失。2024年责任制承包意向书1本合同目录一览1.承包范围1.1承包内容1.2承包地点1.3承包时间2.承包方的义务2.1承包方的责任2.2承包方的权利2.3承包方的义务3.发包方的义务3.1发包方的责任3.2发包方的权利3.3发包方的义务4.合同价格4.1承包价格4.2价格调整4.3支付方式5.工期5.1开工时间5.2竣工时间5.3工期延误6.质量标准6.1质量要求6.2质量控制6.3质量验收7.保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3保密违约8.违约责任8.1承包方违约8.2发包方违约8.3违约赔偿9.争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3诉讼解决10.合同的变更和解除10.1合同变更10.2合同解除10.3变更和解除的程序11.合同的终止11.1合同终止的条件11.2合同终止的程序11.3合同终止后的处理12.不可抗力12.1不可抗力的范围12.2不可抗力的处理12.3不可抗力后的责任13.合同的生效、修改和废除13.1合同的生效条件13.2合同的修改13.3合同的废除14.其他条款14.1合同的适用法律14.2合同的争议管辖14.3合同的语文版本第一部分:合同如下:第一条承包范围1.1承包内容:承包方应按照发包方的要求,完成发包方指定的项目。具体项目内容详见附件一。1.2承包地点:项目实施地点位于发包方指定的地点。1.3承包时间:合同签订之日起至项目完成后验收合格为止。第二条承包方的义务2.1承包方的责任:承包方应按照合同约定,完成项目,并保证项目的质量、安全、进度等满足发包方的要求。2.2承包方的权利:承包方有权根据合同约定,获取相应的合同价款。2.3承包方的义务:承包方应遵守法律法规,不得损害发包方的合法权益,不得泄露发包方的商业秘密。第三条发包方的义务3.1发包方的责任:发包方应按照合同约定,向承包方提供项目实施所需的条件,包括但不限于场地、资料、设备等。3.2发包方的权利:发包方有权根据合同约定,对承包方的项目实施进行监督、检查,并要求承包方及时整改不符合要求的地方。3.3发包方的义务:发包方应按照合同约定,支付合同价款,并保障承包方的合法权益。第四条合同价格4.1承包价格:合同价款为人民币[金额]元,详见附件二。4.2价格调整:合同签订后,如因市场行情变化等原因,双方可协商进行价格调整。4.3支付方式:发包方应按照合同约定,向承包方支付合同价款。支付方式可以是现金、转账等方式。第五条工期5.1开工时间:合同签订后[时间]天内开工。5.2竣工时间:项目计划竣工时间为[时间],具体竣工时间以发包方批准的时间为准。5.3工期延误:如因承包方原因导致工期延误,承包方应按照合同约定承担相应的违约责任。第六条质量标准6.1质量要求:项目应符合国家相关法律法规、行业标准和发包方的要求。6.2质量控制:承包方应建立健全质量管理体系,确保项目质量。6.3质量验收:项目完成后,发包方应组织验收。如验收不合格,承包方应按照发包方的要求进行整改,并重新申请验收。第七条保密条款7.1保密内容:合同履行过程中,双方应对对方的商业秘密和机密信息予以保密。7.2保密期限:双方应对保密信息保密至合同终止之日起[时间]年。7.3保密违约:如一方泄露对方的保密信息,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。第八条违约责任8.1承包方违约:如承包方未能按照合同约定完成项目,或项目质量、安全、进度等不符合发包方要求,视为违约。承包方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿发包方损失等。8.2发包方违约:如发包方未能按照合同约定支付合同价款,或提供的实施条件不符合要求,视为违约。发包方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿承包方损失等。8.3违约赔偿:违约方应按照合同约定承担相应的赔偿责任,赔偿金额根据违约程度和合同约定确定。第九条争议解决9.1协商解决:合同履行过程中发生的争议,双方应通过友好协商解决。9.2调解解决:如协商不成,双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。9.3诉讼解决:如调解不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条合同的变更和解除10.1合同变更:合同履行过程中,如因特殊情况需要变更合同内容,双方可签订补充协议,并报原合同审批机关备案。10.2合同解除:合同履行期间,如因不可抗力等原因导致合同无法履行,双方可协商解除合同。10.3变更和解除的程序:合同变更或解除应经双方协商一致,并签订相应的协议。第十一条合同的终止11.1合同终止的条件:合同履行完成后,双方可根据合同约定终止合同。11.2合同终止的程序:合同终止前,双方应结清所有款项,并办理相关手续。11.3合同终止后的处理:合同终止后,双方应按照合同约定处理后续事项,包括但不限于项目验收、资料移交等。第十二条不可抗力12.1不可抗力的范围:不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力的处理:如因不可抗力导致合同无法履行,双方应立即协商处理,并根据情况部分或全部免除违约责任。12.3不可抗力后的责任:不可抗力事件消除后,双方应继续履行合同,并根据实际情况调整合同履行期限和方式。第十三条合同的生效、修改和废除13.1合同的生效条件:合同自双方签字盖章之日起生效,并报原合同审批机关备案。13.2合同的修改:合同履行期间,如双方认为有必要修改合同,可签订补充协议,并报原合同审批机关备案。13.3合同的废除:合同履行完成后,双方可根据实际情况废除合同。第十四条其他条款14.1合同的适用法律:本合同适用中华人民共和国法律法规。14.2合同的争议管辖:本合同争议由合同签订地的人民法院管辖。14.3合同的语文版本:本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义1.1本合同所称第三方,是指除甲乙方之外,与本项目实施有关的各方,包括但不限于中介方、咨询方、监理方、施工方等。第二条第三方介入的程序2.1甲乙方应在本合同签订后[时间]内,将合同副本提交给第三方,并告知第三方本合同的内容和双方的义务。2.2第三方应在本合同签订后[时间]内,确认其在本项目中的角色和义务,并与甲乙方达成一致。第三条第三方的主要义务3.1第三方应按照甲乙方的要求,提供专业服务,并确保服务的质量和效率。3.2第三方应遵守国家相关法律法规,不得损害甲乙方的合法权益,不得泄露甲乙方的商业秘密。第四条第三方介入后的合同变更4.1如第三方介入导致合同内容需要变更,甲乙方应签订补充协议,并报原合同审批机关备案。4.2合同变更应经甲乙方和第三方协商一致,并签订相应的协议。第五条第三方责任限额5.1第三方应对其在本项目中的行为负责,并承担相应的法律责任。5.2甲乙方和第三方应根据本项目的情况,约定第三方的责任限额,并在合同中明确。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲乙方应保持独立的关系,第三方不应直接或间接干涉甲乙方的管理和运营。6.2甲乙方不应将第三方视为其员工或代理人,第三方也不应将甲乙方视为其员工或代理人。第七条第三方违约的处理7.1如第三方未能按照合同约定履行义务,甲乙方有权要求第三方承担违约责任。7.2如第三方损害甲乙方的合法权益,甲乙方有权要求第三方承担相应的赔偿责任。第八条第三方与合同的终止8.1项目完成后,第三方与甲乙方的合同关系自动终止。8.2合同终止后,第三方应按照甲乙方的要求,办理相关手续,并交接项目相关资料。第九条第三方与争议解决9.1项目实施过程中发生的争议,甲乙方应通过友好协商解决。9.2如协商不成,甲乙方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条第三方与不可抗力10.1不可抗力事件发生时,第三方应与甲乙方共同协商处理,并根据情况部分或全部免除违约责任。10.2不可抗力事件消除后,第三方应继续履行合同,并根据实际情况调整合同履行期限和方式。第十一条第三方与合同的生效、修改和废除11.1合同自双方签字盖章之日起生效,并报原合同审批机关备案。11.2合同履行期间,甲乙方均有权根据实际情况修改合同,并报原合同审批机关备案。11.3合同履行完成后,甲乙方可根据实际情况废除合同。第十二条第三方与其他各方的划分说明12.1第三方与甲乙方、丙方等其他各方应保持独立的关系,各自承担相应的法律责任。12.2第三方不应将其视为甲乙方、丙方等其他各方的一部分,甲乙方、丙方等其他各方也不应将第三方视为其的一部分。本部分是对原合同的补充和修正,旨在明确第三方在本项目中的角色和义务,以及甲乙方与第三方之间的权利义务关系。第三方介入后的合同内容和条款应经甲乙方协商一致,并报原合同审批机关备案。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:项目详细描述附件二:承包价格明细表附件三:项目进度计划附件四:质量标准和要求附件五:保密协议附件六:争议解决方式说明附件七:不可抗力事件声明附件八:合同价款支付凭证附件九:项目验收标准和方法附件十:违约行为及责任认定附件一:项目详细描述本附件应详细描述项目的范围、目标、预期成果等,包括但不限于项目的设计、施工、验收等各个阶段的工作内容和要求。附件二:承包价格明细表本附件应详细列出承包价格的构成,包括工程款、材料款、人工费、管理费、税金等,并明确价格的计算方式和支付时间表。附件三:项目进度计划本附件应详细列出项目的开工时间、竣工时间、各阶段的工作内容及完成时间,并明确项目进度监控和调整机制。附件四:质量标准和要求本附件应详细列出项目质量标准和要求,包括材料、设备、施工工艺、验收标准等,并明确质量控制和质量保证措施。附件五:保密协议本附件应明确双方的保密义务,包括保密信息的内容、保密期限、违约责任等,并详细描述保密信息的范围和保密措施。附件六:争议解决方式说明本附件应详细说明争议解决的程序和方式,包括协商、调解、仲裁或诉讼等,并明确争议解决的适用法律和管辖法院。附件七:不可抗力事件声明本附件应详细描述不可抗力事件的范围和定义,包括自然灾害、社会事件等,并明确不可抗力事件发生时的处理程序和责任划分。附件八:合同价款支付凭证本附件应包括合同价款的支付凭证,如银行转账凭证、现金支付记录等,以证明合同价款的支付情况。附件九:项目验收标准和方法本附件应详细列出项目验收的标准和方法,包括验收的人员、程序、标准等,并明确验收不合格的处理方式。附件十:违约行为及责任认定本附件应详细列出合同中的违约行为,包括违约的定义、违约的责任认定和违约的赔偿标准等,并给出具体的示例说明。说明二:违约行为及责任认定1.承包方未能按照合同约定完成项目,或项目质量、安全、进度等不符合发包方要求。2.发包方未能按照合同约定支付合同价款,或提供的实施条件不符合要求。3.承包方或发包方泄露对方的商业秘密或机密信息。4.承包方或发包方违反法律法规,导致项目无法正常进行。5.不可抗力事件导致合同无法履行或项目进度严重延误。违约的责任认定标准:1.违约方应根据合同约定承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.违约方的违约行为导致合同无法履行,双方可协商解除合同,并按照合同约定处理后续事项。3.违约方应按照合同约定承担违约责任,并承担因违约产生的额外费用和损失。示例说明:如果承包方未能按照合同约定完成项目,发包方有权要求承包方在[时间]内完成项目,并支付逾期完成项目的违约金[金额]。如果承包方未能按照合同约定保证项目质量,发包方有权要求承包方进行整改,并支付因整改产生的费用。如果发包方未能按照合同约定支付合同价款,承包方有权要求发包方支付合同价款,并支付逾期支付的违约金[金额]。全文完。2024年责任制承包意向书2本合同目录一览1.承包项目及范围1.1项目名称1.2项目地点1.3项目描述2.承包责任2.1承包人的责任2.2承包人应提供的资源2.3承包人应遵守的规则3.承包期限3.1起始日期3.2结束日期3.3提前终止条件4.承包费用4.1承包价格4.2付款方式4.3额外费用的承担5.违约责任5.1承包人的违约行为5.2发包人的违约行为5.3违约赔偿6.争议解决6.1争议解决方式6.2仲裁地点6.3仲裁结果的执行7.保密协议7.1保密信息的定义7.2保密义务的期限7.3保密信息的使用限制8.保险8.1承包人应购买的保险8.2保险的有效期限8.3保险事故的通知9.合同的变更与终止9.1合同变更的条件9.2合同终止的条件9.3合同终止后的义务10.合同的生效10.1合同的签署10.2合同的生效日期10.3合同的期限11.合同的监督与管理11.1监督机构11.2管理方式11.3管理费用的承担12.合同的转让12.1转让的条件12.2转让的程序12.3转让的有效性13.法律适用与管辖13.1适用法律13.2管辖法院13.3法律变更的影响14.其他条款14.1合同的附件14.2合同的修改记录14.3合同的完整性的确认第一部分:合同如下:1.承包项目及范围1.1项目名称:具体项目名称应明确载明,如“2024年某地区基础设施建设项目”。1.2项目地点:详细地址应明确载明,如“某省某市某区某街道”。1.3项目描述:对项目的基本描述应明确,如“本项目包括但不限于某地区道路拓宽、某桥梁加固等工程。”2.承包责任2.1承包人的责任:承包人应按照合同约定完成项目,并保证项目的质量、安全、进度等满足合同要求。2.2承包人应提供的资源:承包人应提供项目所需的人力、物力、技术等资源,并保证资源的质量和数量。2.3承包人应遵守的规则:承包人应遵守国家法律法规、行业标准、合同约定等,并严格按照项目实施方案进行施工。3.承包期限3.1起始日期:合同起始日期应明确载明,如“2024年1月1日”。3.2结束日期:合同结束日期应明确载明,如“2024年12月31日”。3.3提前终止条件:明确提前终止合同的条件和程序,如“发包人提前终止合同的,应向承包人支付违约金,并承担因提前终止合同而给承包人造成的损失。”4.承包费用4.1承包价格:承包价格应明确载明,如“本项目承包价格为人民币亿元。”4.2付款方式:付款方式应明确,如“发包人应按照完成工程量的70%支付预付款,工程验收合格后支付剩余的30%。”4.3额外费用的承担:明确额外费用的承担方式,如“因不可抗力等原因导致工程增加的额外费用,由双方协商解决。”5.违约责任5.1承包人的违约行为:明确承包人的违约行为,如“承包人未能按照合同约定完成工程,视为违约。”5.2发包人的违约行为:明确发包人的违约行为,如“发包人未能按照约定时间支付款项,视为违约。”5.3违约赔偿:明确违约赔偿的方式和金额,如“违约方应向守约方支付违约金,违约金金额为合同金额的10%。”6.争议解决6.1争议解决方式:明确争议解决方式,如“双方发生争议的,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。”6.2仲裁地点:明确仲裁地点,如“仲裁地点为市。”6.3仲裁结果的执行:明确仲裁结果的执行方式,如“仲裁裁决生效后,败诉方应按照裁决结果履行义务。”8.保险8.1承包人应购买的保险:承包人应购买建筑工程一切险、第三方责任险等保险,保险金额和范围应满足合同约定和法律法规要求。8.2保险的有效期限:保险的有效期限应覆盖整个合同期限,自项目开工之日起至工程验收合格之日止。8.3保险事故的通知:保险事故发生后,承包人应立即通知发包人,并按照发包人的要求采取相应措施,确保工程安全和人员安全。9.合同的变更与终止9.3合同终止后的义务:合同终止后,承包人应按照发包人的要求完成工程收尾工作,并承担相应的费用。10.合同的生效10.1合同的签署:合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同的生效日期:合同生效日期为签字盖章之日起。10.3合同的期限:合同期限至工程验收合格之日止。11.合同的监督与管理11.1监督机构:设立项目监督管理机构,对项目实施全过程进行监督管理。11.2管理方式:采用定期检查、现场巡查等方式对项目进行管理。11.3管理费用的承担:管理费用由发包人承担。12.合同的转让12.1转让的条件:合同双方协商一致,并取得对方的书面同意。12.2转让的程序:转让应按照双方协商确定的程序进行,包括但不限于签署转让协议、办理相关手续等。12.3转让的有效性:转让经双方确认后生效,转让后的合同主体应继续履行原合同的义务。13.法律适用与管辖13.1适用法律:本合同适用中华人民共和国法律。13.2管辖法院:合同争议诉讼应提交合同签订地人民法院管辖。13.3法律变更的影响:法律法规的变更不对已签订的合同产生不利影响。14.其他条款14.1合同的附件:合同附件包括工程量清单、技术规范、设计图纸等。14.2合同的修改记录:合同修改记录应详细记录合同变更、补充等情况。14.3合同的完整性的确认:双方确认合同的完整性,未经双方同意,不得修改合同内容。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的概念和责任15.1第三方介入的概念:第三方介入是指在本合同执行过程中,除甲乙方之外的其他方参与合同的履行或对合同的履行产生影响的情况。第三方可以是中介方、监理方、政府相关部门等。15.2第三方责任限额:第三方介入并不免除甲乙双方的合同责任。第三方对合同的履行承担有限责任,除非第三方与甲乙双方另有约定。16.第三方介入的额外条款及说明16.1第三方选择:甲乙双方应共同协商确定第三方的选择,并确保第三方的资质和能力符合合同要求。16.2第三方职责:第三方应按照合同约定履行其职责,确保合同的顺利执行。第三方对其职责范围内的行为负责。16.3第三方费用:第三方介入所需的费用由甲乙双方协商承担。17.第三方与甲乙方的关系17.1第三方与甲方:第三方与甲方之间的关系是独立的,第三方不对甲方承担合同责任,除非有甲方的明确授权或法律规定。17.2第三方与乙方:第三方与乙方之间的关系是独立的,第三方不对乙方承担合同责任,除非有乙方的明确授权或法律规定。18.第三方介入的变更和终止18.1第三方变更:甲乙双方应协商一致,并提前通知第三方,如需变更第三方。18.2第三方终止:第三方介入终止的条件应明确载明,如合同履行完毕、第三方职责履行完毕等。19.第三方介入的争议解决19.1第三方介入的争议:如第三方介入引发争议,甲乙双方应协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。19.2第三方作为被告:第三方作为被告时,甲乙双方应提供必要的协助和配合。20.第三方介入的保险和赔偿20.1第三方保险:第三方应购买必要的保险,如职业责任险等,以保障其介入过程中的风险。20.2第三方赔偿:第三方因履行合同造成甲乙双方损失的,第三方应承担相应的赔偿责任。21.第三方介入的监督和管理21.1第三方监督:第三方应接受甲乙双方的监督,确保其履行合同职责的合规性和有效性。21.2第三方管理:第三方应按照甲乙双方的要求,提供相关
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年专业厨师岗位聘用协议模板版
- 江南大学《病理学与病理生理学》2021-2022学年第一学期期末试卷
- 基于2024年度AI算法的智能家居系统开发合同2篇
- 2024全新地砖采购合同下载
- 2024工厂临时用工协议协议版B版
- 暨南大学《法语口译理论与实践Ⅱ》2021-2022学年第一学期期末试卷
- 济宁学院《健美操》2021-2022学年第一学期期末试卷
- 汽车改装技术 课件 3.2加装后排沙发床
- 二零二四年度租赁合同(适用于商业物业)2篇
- 2024年度燃料油采购合同范本3篇
- 大学生创业英语智慧树知到期末考试答案章节答案2024年广西师范大学
- 《高分子物理》课件-晶态高聚物应力应变曲线第三阶段
- 《液压爬升模板工程技术标准 JGJT+195-2018》详细解读
- S7-1500 PLC应用技术 习题及答案
- 五年级上册语文课件-语文园地八 人教 部编版
- Unit 5 课后阅读课件-人教版高中英语必修第一册
- 防火门安装施工方案
- 无损检测射线常见缺陷图集及分析
- 最新外科疾病诊疗指南(精品课件)
- 外墙门头改造脚手架施工(完整版)
- PICC+CVC+输液港使用及维护
评论
0/150
提交评论