2024年城市管网建设人工顶管作业合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年城市管网建设人工顶管作业合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方：指负责2024年城市管网建设的人工顶管作业项目的业主或其合法代表。1.2乙方：指承担2024年城市管网建设人工顶管作业的施工单位。1.3人工顶管作业：指利用人工方式进行的管道顶进作业，包括管道铺设、顶进、出土、连接等工序。第二条合同范围及内容2.1乙方应按照甲方的要求，完成人工顶管作业的施工任务。2.2乙方应负责作业过程中的安全、质量、进度等各项指标的达成。第三条合同价格及支付3.1合同总价：根据双方协商确定的合同总价，详见附件一。3.2支付方式：按照工程进度，甲方分阶段支付乙方工程款项，具体支付方式见附件二。第四条工程进度及交付4.1工程进度：乙方应按照约定的工期完成人工顶管作业，详见附件三。4.2工程交付：乙方完成全部施工任务且通过甲方验收合格后，视为工程交付。第五条质量标准及要求5.1乙方应按照国家和行业相关标准进行施工，确保工程质量。5.2乙方应对施工过程中出现的质量问题负责并及时整改。第六条安全责任及要求6.1乙方应严格遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和规定。6.2乙方应负责施工现场的安全防护和环境保护工作。第七条违约责任7.1乙方未按约定完成施工任务的，甲方有权按照约定扣除相应的违约金。7.2甲方未按约定支付工程款项的，乙方有权依法追讨欠款。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条合同的生效、变更和解除9.1合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同的变更和解除应双方协商一致，并签订书面协议。第十条保密条款10.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。第十一条不可抗力11.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，受影响的一方应及时通知对方，并提供相关证明文件。第十二条附件12.1附件一：合同总价及工程量清单12.2附件二：支付方式及付款计划12.3附件三：工程进度计划及节点要求第十三条其他约定13.1双方认为需要约定的其他事项。第十四条合同的签字盖章14.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。14.2本合同自双方签字盖章之日起生效。第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方：指负责2024年城市管网建设的人工顶管作业项目的业主或其合法代表。1.2乙方：指承担2024年城市管网建设人工顶管作业的施工单位，具有相应的资质和经验。1.3人工顶管作业：指利用人工方式进行的管道顶进作业，包括管道铺设、顶进、出土、连接等工序。1.4工程：指甲方委托乙方施工的2024年城市管网建设人工顶管作业项目。第二条合同范围及内容2.1乙方应按照甲方的要求，完成人工顶管作业的施工任务，确保工程质量、安全、进度等各项指标的达成。2.2乙方应负责作业过程中的安全防护、环境保护、施工现场管理等工作。2.3乙方应按照约定提供施工人员、设备、材料等资源，确保工程顺利进行。2.4乙方应协助甲方办理与工程相关的各项审批、验收手续。第三条合同价格及支付3.1合同总价：根据双方协商确定的合同总价，详见附件一。3.2支付方式：按照工程进度，甲方分阶段支付乙方工程款项，具体支付方式见附件二。3.3乙方应提供正规发票，甲方按约定时间支付工程款项。3.4甲方支付的工程款项，乙方应按照合同约定用于本工程的施工及管理。第四条工程进度及交付4.1工程进度：乙方应按照约定的工期完成人工顶管作业，详见附件三。4.2工程交付：乙方完成全部施工任务且通过甲方验收合格后，视为工程交付。4.3乙方应提前通知甲方工程进度及交付时间，以便甲方安排验收。第五条质量标准及要求5.1乙方应按照国家和行业相关标准进行施工，确保工程质量。5.2乙方应对施工过程中出现的质量问题负责并及时整改。5.3乙方应按照约定提供施工材料、设备的质量证明文件，确保其质量符合要求。5.4甲方有权对施工过程及工程质量进行监督、检查，并提出整改要求。第六条安全责任及要求6.1乙方应严格遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和规定。6.2乙方应制定并执行本工程的安全防护措施，确保施工现场安全。6.3乙方应按照约定负责施工现场的安全防护和环境保护工作。6.4乙方应定期对施工人员进行安全培训，提高安全意识。第七条违约责任7.1乙方未按约定完成施工任务的，甲方有权按照约定扣除相应的违约金。7.2甲方未按约定支付工程款项的，乙方有权依法追讨欠款。7.3乙方未按照约定提供施工材料、设备的，甲方有权要求乙方更换或修复。7.4乙方未按照约定履行安全防护、环境保护等义务的，甲方有权要求乙方改正或承担相应责任。7.5双方因违约行为给对方造成损失的，应依法承担赔偿责任。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.3诉讼过程中，双方应继续履行合同，除非有法院判决否则不得停止施工。第九条合同的生效、变更和解除9.1合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同的变更和解除应双方协商一致，并签订书面协议。9.3合同变更或解除后，未履行部分的款项按照双方约定或实际发生的费用进行结算。第十条保密条款10.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。10.2保密期限自合同生效之日起计算，至合同终止或履行完毕之日止。10.3违反保密义务的一方，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。第十一条不可抗力11.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，受影响的一方应及时通知对方，并提供相关证明文件。11.2双方应根据不可抗力的影响，协商调整合同履行期限、工程量等。11.3不可抗力事件持续期间，双方各自的违约责任予以免除。第十二条附件12.1附件一：合同总价及工程量清单12.2附件二：支付方式及付款计划12.3附件三：工程进度计划及节点要求12.4附件四：施工图纸和技术要求12.5附件五：安全防护措施及环境保护要求第十三条其他约定13.1双方认为需要约定的其他事项。13.2如补充协议、施工期间的特殊要求、现场管理等。第十四条合同的签字盖章14.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。14.2本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3签字盖章后的合同不得擅自涂改或转让给第三方。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义及责任1.1第三方：指在本合同履行过程中，除甲乙双方外，涉及到的其他单位或个人，包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料供应商等。1.2第三方责任：第三方应按照合同约定及各自职责，承担相应的权利和义务。1.3第三方权利：第三方有权按照合同约定获取相应的工程款项、合同权益等。1.4第三方义务：第三方应按照合同约定完成各自的工作，并承担相应的安全、质量、进度等责任。第二条第三方介入的程序2.1甲方应提前通知乙方第三方介入的时间、地点、事项等相关信息。2.2乙方应协助甲方及第三方进行协调、沟通，确保工程顺利进行。2.3第三方介入前，甲方应与乙方及第三方进行充分沟通，明确各自的权利和义务。2.4第三方介入后，甲方、乙方、第三方应共同签署书面协议，明确各自的责任和权益。第三条第三方支付及结算3.1第三方支付：甲方应按照合同约定，向乙方支付相应的工程款项。3.2第三方结算：工程完成后，甲方应与乙方及第三方进行结算，确保各方的权益得到保障。第四条第三方违约责任4.1第三方未按照合同约定履行义务的，甲方有权要求第三方承担违约责任。4.2第三方未按照合同约定提供材料、设备的，甲方有权要求乙方进行更换或修复。4.3第三方造成工程损失的，应依法承担赔偿责任。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲方、乙方之间的合同关系，不影响甲乙双方之间的合同履行。5.2第三方对甲乙双方的权利义务，不具有对等性，第三方不得要求甲方、乙方承担其对其他方的义务。5.3甲方、乙方与第三方之间的纠纷，不影响甲乙双方之间的合同履行。第六条第三方责任限额6.1第三方责任限额：第三方对甲方、乙方的赔偿责任，以其在合同中的承诺金额为限。6.2第三方责任限额的确定：第三方在合同中承诺的责任限额，应经甲方、乙方同意。6.3第三方责任限额的调整：如第三方在合同履行过程中发生变更，需调整责任限额的，应经甲方、乙方协商一致。第七条第三方保险7.1第三方应为其在合同履行过程中可能产生的损害购买相应的保险。7.2第三方保险的保额应足以覆盖其可能产生的赔偿责任。7.3第三方保险的受益人应为其在合同中的债权人，即甲方、乙方。第八条第三方退出8.1第三方如因故需退出合同，应提前通知甲方、乙方，并办理相关手续。8.2第三方退出后，其未履行部分的款项按照双方约定或实际发生的费用进行结算。8.3第三方退出不影响本合同的继续履行，甲方、乙方应继续履行各自的义务。第九条争议解决9.1第三方与甲方、乙方之间的争议，应通过友好协商解决。9.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3诉讼过程中，第三方应继续履行合同，除非有法院判决否则不得停止施工。第十条合同的生效、变更和解除10.1合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同的变更和解除应双方协商一致，并签订书面协议。10.3合同变更或解除后，未履行部分的款项按照双方约定或实际发生的费用进行结算。第十一条保密条款11.1第三方与甲方、乙方之间的商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。11.2保密期限自合同生效之日起计算，至合同终止或履行完毕之日止。11.3违反保密义务的一方，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。第十二条不可抗力12.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，受影响的一方应及时通知对方，并提供相关证明文件。12.2双方应根据不可抗力的影响，协商调整合同履行期限、工程量等。12.3不可抗力事件持续期间，第三方各自的违约责任予以免除。第十三条其他约定13.1双方认为需要约定的其他事项。13.2如补充协议、施工期间的特殊要求、现场管理等。第十四第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同总价及工程量清单详细列出人工顶管作业的工程量、材料费用、人工费用等，明确合同总价。附件二：支付方式及付款计划详细说明支付方式、付款时间、付款比例等，确保双方权益。附件三：工程进度计划及节点要求明确各阶段的工程进度和节点要求，确保工程按时完成。附件四：施工图纸和技术要求提供详细的施工图纸和技术要求，确保施工顺利进行。附件五：安全防护措施及环境保护要求详细列出安全防护措施和环境保护要求，确保施工现场安全。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定支付工程款项，乙方未按约定完成施工任务。2.甲方未按约定提供施工条件，乙方未按约定提供施工材料、设备。3.乙方未按约定履行安全防护、环境保护等义务。4.第三方未按约定履行义务，造成工程损失。违约责任认定标准：1.违约金：按照合同约定，违