2024年度水利工程非开挖施工专业分包合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度水利工程非开挖施工专业分包合同本合同目录一览1.分包工程概况1.1分包工程名称1.2分包工程地点1.3分包工程内容1.4分包工程量2.分包合同价格2.1分包合同总价2.2合同价格的调整2.3付款方式及进度3.分包工程的质量标准3.1工程质量要求3.2质量检验标准和方法3.3质量问题的处理4.分包工程的进度安排4.1施工进度计划4.2延期施工的条件和罚款4.3提前完成工程的奖励5.分包单位的责任和义务5.1分包单位的基本职责5.2分包单位的安全责任5.3分包单位的知识产权保护责任6.总包单位的责任和义务6.1总包单位的基本职责6.2总包单位的安全责任6.3总包单位的知识产权保护责任7.合同的变更和解除7.1合同变更的条件7.2合同解除的条件8.违约责任8.1分包单位的违约责任8.2总包单位的违约责任9.争议解决9.1争议解决的方式9.2争议解决的地点和法院10.合同的生效、终止和解除10.1合同的生效条件10.2合同的终止条件10.3合同的解除条件11.保密条款11.1保密信息的定义11.2保密信息的保护期限11.3保密信息的泄露后果12.合同的转让12.1合同转让的条件12.2合同转让的通知义务13.合同的附件13.1分包工程设计文件13.2分包工程施工图纸13.3分包工程量清单14.其他条款14.1法律法规的变化14.2不可抗力事件的处理14.3联系人和地址变更第一部分：合同如下：第一条：分包工程概况1.1分包工程名称：2024年度水利工程非开挖施工专业分包项目1.2分包工程地点：具体工程地点，见附件一。1.3分包工程内容：分包单位应按照总包单位提供的施工图纸和技术要求，完成非开挖施工的专业分包工作，包括但不限于非开挖管线的铺设、检测和修复等。1.4分包工程量：分包工程的工程量详见附件二。第二条：分包合同价格2.1分包合同总价：分包合同的总价根据工程量清单和工程单价计算得出，具体金额见附件三。2.2合同价格的调整：合同价格如需调整，应由双方协商一致，并签订书面补充协议。2.3付款方式及进度：付款方式为进度付款，具体付款进度和比例见附件四。第三条：分包工程的质量标准3.1工程质量要求：分包工程应符合国家相关法律法规、行业标准和规范的要求，并达到总包单位提供的技术文件和图纸所示的质量标准。3.2质量检验标准和方法：工程质量的检验标准和方法见附件五。3.3质量问题的处理：对于质量问题，分包单位应负责修复并承担修复费用，如因分包单位原因导致工程质量不合格，分包单位应承担相应的违约责任。第四条：分包工程的进度安排4.1施工进度计划：分包单位应按照总包单位的要求，制定详细的施工进度计划，并提交给总包单位审批。4.2延期施工的条件和罚款：分包单位如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。具体延期条件和罚款标准见附件六。4.3提前完成工程的奖励：分包单位如提前完成工程，按照提前完成的时间和工程量，可获得相应的奖励，具体奖励标准见附件七。第五条：分包单位的责任和义务5.1分包单位的基本职责：分包单位应按照合同约定，完成分包工程的施工，并保证工程质量、安全、进度等方面的要求。5.2分包单位的安全责任：分包单位应负责分包工程的安全，确保施工过程中不发生安全事故，并承担因安全事故产生的全部责任。5.3分包单位的知识产权保护责任：分包单位应对施工过程中涉及的知识产权问题负责，如发生侵权行为，分包单位应承担相应法律责任。第六条：总包单位的责任和义务6.1总包单位的基本职责：总包单位应负责对分包工程的监督和管理，提供施工图纸、技术要求和相关支持，确保分包工程的顺利进行。6.2总包单位的安全责任：总包单位应对分包工程的安全负总责，确保分包工程施工过程中的安全问题得到及时解决。6.3总包单位的知识产权保护责任：总包单位应对施工过程中涉及的知识产权问题负责，如发生侵权行为，总包单位应承担相应法律责任。第八条：合同的变更和解除8.1合同变更的条件：在合同执行过程中，如因不可抗力等因素导致合同内容需要变更，双方可协商一致，签订书面补充协议，作为本合同的附件。8.2合同解除的条件：在合同执行过程中，如因不可抗力等因素导致合同无法继续履行，双方可协商一致解除合同，并签订书面解除协议，作为本合同的附件。第九条：违约责任9.1分包单位的违约责任：分包单位未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合约定，应承担违约责任，包括赔偿总包单位的损失、支付违约金等。9.2总包单位的违约责任：总包单位未按照合同约定提供施工图纸、技术要求等，或未按照约定支付合同价款，应承担违约责任，包括赔偿分包单位的损失、支付违约金等。第十条：争议解决10.1争议解决的方式：双方在合同执行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同约定的法院提起诉讼。10.2争议解决的地点和法院：本合同争议解决的地点为合同约定的地点，如双方未约定，则争议解决的地点为分包工程所在地。第十一条：合同的生效、终止和解除11.1合同的生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同的终止条件：合同履行完毕，双方办理了合同终止手续，本合同终止。11.3合同的解除条件：如合同约定解除条件成就，双方办理了合同解除手续，本合同解除。第十二条：保密条款12.1保密信息的定义：本合同涉及的保密信息包括分包工程的技术秘密、商业秘密等。12.2保密信息的保护期限：双方对保密信息的保护期限自合同终止或解除之日起计算，期限为五年。12.3保密信息的泄露后果：如一方泄露了保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十三条：合同的转让13.1合同转让的条件：本合同不得转让，如双方另有约定，则按照约定执行。13.2合同转让的通知义务：如双方同意转让合同，应书面通知对方，并办理相关手续。13.3合同转让的生效：合同转让自双方书面通知之日起生效。第十四条：其他条款14.1法律法规的变化：如法律法规发生变化，影响本合同的履行，双方应按照变化后的法律法规执行。14.2不可抗力事件的处理：如发生不可抗力事件，影响合同的履行，双方应协商处理，并根据实际情况减轻或免除责任。14.3联系人和地址变更：如双方的联系人和地址发生变化，应书面通知对方，并更新合同附件。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方介入的定义1.1第三方：本合同所述第三方指除甲乙方之外的，与本合同工程有关联的其他主体，包括但不限于分包单位、供应商、监理机构、检测机构等。1.2第三方介入：第三方介入指在合同执行过程中，第三方参与或影响合同的履行，包括但不限于第三方提供货物或服务、对工程进行监督或检验等。第二条：第三方介入的程序2.1第三方选择：甲乙双方应共同选定第三方，并签订相应的合同或协议，明确第三方的权利和义务。2.2第三方通知：甲乙双方应在第三方介入前，向对方通知第三方介入的事宜，并提供第三方的相关资料。2.3第三方协调：甲乙双方应与第三方协调，确保第三方按约定履行其职责，并保证工程的顺利进行。第三条：第三方的责任3.1第三方责任：第三方应按照甲乙双方的约定，履行其职责，并对其提供的货物或服务质量负责。3.2第三方权利：第三方在其职责范围内，享有相应的权利，包括但不限于对工程的监督、检验等。3.3第三方与其他各方的关系：第三方与甲乙双方及其他各方之间的权利义务，应以本合同及第三方与各方签订的合同或协议为准。第四条：第三方责任限额4.1第三方责任限额的确定：第三方责任限额可根据第三方提供的货物或服务的性质、风险等因素确定，并在合同中约定。4.2第三方责任限额的调整：如第三方责任限额需要调整，甲乙双方应协商一致，并签订书面补充协议。4.3第三方责任限额的承担：第三方对其超过责任限额的责任，应承担相应的赔偿责任。第五条：第三方介入对合同履行的影响5.1第三方介入不影响甲乙双方的权利和义务，甲乙双方应按照本合同的约定履行其职责。5.2第三方介入不影响甲乙双方对合同的变更、解除或终止的权利。5.3第三方介入不影响甲乙双方对合同争议的解决方式。第六条：第三方介入的终止6.1第三方介入终止的条件：第三方介入终止的条件见第三方与甲乙双方签订的合同或协议。6.2第三方介入终止的通知：第三方介入终止后，甲乙双方应书面通知对方。6.3第三方介入终止后的责任：第三方介入终止后，第三方对甲乙双方的承诺和责任仍有效，直至合同履行完毕。第七条：第三方介入的违约处理7.1第三方违约：如第三方未按约定履行其职责，或提供的货物或服务不符合质量要求，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。7.2甲乙双方违约：如甲乙双方未按约定履行其职责，导致第三方不能履行其职责，甲乙双方应承担相应的违约责任。第八条：第三方介入的保密义务8.1第三方保密义务：第三方应对其在合同执行过程中获得的甲乙双方的保密信息承担保密义务，并遵守本合同的保密条款。8.2第三方保密义务的期限：第三方保密义务的期限自合同终止或解除之日起计算，期限为五年。8.3第三方保密义务的违约处理：如第三方泄露了保密信息，应承担违约责任，赔偿甲乙双方因此造成的损失。第九条：其他相关事项9.1甲乙双方与第三方之间的合同或协议，不得违反本合同的约定。9.2甲乙双方与第三方之间的合同或协议，如对本合同有补充或修改作用，应以本合同为准。9.3本合同未涉及的事项，甲乙双方与第三方之间的合同或协议自行约定。第二部分：第三方介入后的修正结束第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：分包工程设计文件附件二：分包工程施工图纸附件三：分包工程量清单附件四：付款方式及进度表附件五：工程质量检验标准和方法附件六：施工进度计划附件七：延期施工和提前完成工程的奖励规定附件八：保密信息定义和保护期限附件九：合同转让条件和方法附件十：争议解决方式和法律适用附件十一：第三方介入的合同或协议附件的详细要求和说明：附件一：分包工程设计文件应包括工程的设计图纸、技术要求、材料规格等，并符合国家相关标准和规范。附件二：分包工程施工图纸应详细表示出工程的各种施工细节，包括管线的布局、施工工艺等。附件三：分包工程量清单应列出工程的所有工程量，包括工程材料、工程人工等。附件四：付款方式及进度表应明确付款的方式和进度，包括预付款、进度付款和尾款等。附件五：工程质量检验标准和方法应包括质量检验的标准、检验的方法和程序等。附件六：施工进度计划应详细列出施工的各个阶段和时间表，包括开工日期、竣工日期等。附件七：延期施工和提前完成工程的奖励规定应明确延期施工的条件和罚款标准，提前完成工程的奖励标准等。附件八：保密信息定义和保护期限应明确保密信息的定义、保护期限和泄露后果等。附件九：合同转让条件和方法应明确合同转让的条件、通知义务和转让的生效等。附件十：争议解决方式和法律适用应明确争议解决的方式、法律适用和争议解决的地点等。附件十一：第三方介入的合同或协议应明确第三方的权利和义务、责任限额、违约处理等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.分包单位未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合约定。2.分包单位未按照约定的时间进度完成工程。3.分包单位未按照约定支付合同价款。4.总包单位未按照约定提供施工图纸、技术要求等。5.总包单位未按照约定支付预付款、进度付款和尾款等。6.双方未按照约定履行合同的变更、解除或终止。7.双方未按照约定的争议解决方式解决争议。违约责任认定：1.分包单位违约：分包单位应承担违约责任，包括赔偿总包单位的损失、支付违约金等。2.总包单位违约：总包单位应承担违约责任，包括赔偿分包单位的损失、支付违约金等。3.双方违约：双方应按照违约的程度和责任，承担相应的违约责任。4.第三方违约：第三方应按照与甲乙双方签订的合同或协议，承担相应的违约责任。违约行为的示例说明：示例一：分包单位未按照合同约定完成工程，导致总包单位遭受损失，分包单位应承担赔偿责任。示例二：分包单位未按照约定的时间进度完成工程，导致总包单位遭受损失，分包单位应承担赔偿责任。示例三：分包单位未按照约定支付合同价款，导致总包单位遭受损失，分包单位应承担赔偿责任。示例四：总包单位未按照约定提供施工图纸、技术要求等，导致分包单位遭受损失，总包单位应承担赔偿责任。示例五：总包单位未按照约定支付预付款、进度付款和尾款等，导致分包单位遭受损失，总包单位应承担赔偿责任。示例六：双方未按照约定履行合同的变更、解除或终止，导致对方遭受损失，双方应承担相应的赔偿责任。示例七：双方未按照约定的争议解决方式解决争议，导致双方遭受损失，双方应承担相应的赔偿责任。第三部分：其他补充性说明和解释结束全文完。2024年度水利工程非开挖施工专业分包合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1分包商信息1.2发包人信息1.3定义与解释第二条工程范围与内容2.1工程概述2.2分包工程范围2.3分包工程量第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式与时间第四条工期与进度4.1工程开工日期4.2工程完工日期4.3进度计划与报告第五条质量与标准5.1施工质量要求5.2材料与设备标准5.3质量检查与验收第六条安全与环保6.1安全生产要求6.2环保标准与措施6.3事故处理与责任第七条技术支持与配合7.1发包人技术支持7.2分包商技术配合7.3技术变更与调整第八条合同的变更与解除8.1变更条件8.2解除条件8.3变更与解除的程序第九条违约责任与赔偿9.1违约行为9.2违约责任9.3赔偿方式与限额第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3诉讼或仲裁地点第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3泄露后果第十二条不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果12.3不可抗力应对措施第十三条合同的生效、终止与解除13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同解除条件第十四条其他条款14.1合同的转让14.2合同的附件14.3合同的修订与补充第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1分包商信息分包商全称：X工程有限公司注册地址：省市区路号营业执照号：法人代表：X联系人：X联系电话：X1.2发包人信息发包人全称：X水利工程集团有限公司注册地址：省市区路号营业执照号：法人代表：X联系人：X联系电话：X1.3定义与解释本合同所述“非开挖施工”是指在不开挖地面或尽量减少地面开挖的情况下，采用非开挖技术进行的管道铺设、电缆铺设等施工活动。第二条工程范围与内容2.1工程概述工程名称：X水利工程非开挖施工项目工程地点：省市区路号工程内容：包括但不限于非开挖管道铺设、电缆铺设、检测与维护等。2.2分包工程范围分包商应按照发包人的要求，完成非开挖施工范围内的所有工作，包括但不限于施工准备、施工实施、施工后的修复和清理等。2.3分包工程量分包商应完成的非开挖施工管道长度为公里，电缆铺设长度为公里。具体工程量根据实际施工需求另行协商确定。第三条合同价格与支付3.1合同总价本合同总价为人民X元整（大写：人民币X元整）。3.2价格调整合同履行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。3.3支付方式与时间发包人应按照分包商提交的进度报告和质量验收合格证明，按时支付分包商应得的工程款项。支付方式为银行转账。第四条工期与进度4.1工程开工日期本工程开工日期为年月日。4.2工程完工日期本工程完工日期为年月日。4.3进度计划与报告分包商应按照发包人的要求，制定详细的施工进度计划，并每月向发包人提交施工进度报告。第五条质量与标准5.1施工质量要求分包商应按照国家和行业的相关标准进行施工，保证施工质量符合设计要求和验收标准。5.2材料与设备标准分包商应使用符合国家标准的材料和设备，并提供材料和设备的质量证明文件。5.3质量检查与验收发包人应组织对分包工程的验收，分包商应积极配合，并提供相关资料和证明文件。第六条安全与环保6.1安全生产要求分包商应严格按照国家安全生产法律法规和发包人的要求，做好施工现场的安全管理工作。6.2环保标准与措施分包商应遵守国家环保法律法规，做好施工现场的环保工作，防止污染和损害。6.3事故处理与责任如发生安全事故或环保问题，分包商应立即报告发包人，并按照法律法规和合同约定承担相应责任。第八条合同的变更与解除8.1变更条件在合同履行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致合同内容需要变更时，双方可协商一致进行变更。8.2解除条件双方同意解除合同的条件如下：（1）合同履行完毕；（2）双方协商一致解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行；（4）法律、法规规定的其他解除条件。8.3变更与解除的程序合同变更或解除应由双方协商一致，并签订书面协议。协议经双方签字盖章后生效。第九条违约责任与赔偿9.1违约行为（1）未按照约定的时间和质量完成工程；（2）未经发包人同意，分包商将其权利和义务转让给第三方；（3）分包商违反合同约定的其他条款。9.2违约责任分包商违约的，应承担违约责任，赔偿发包人因此造成的损失。9.3赔偿方式与限额赔偿方式为支付违约金，违约金计算方式为：违约金=违约行为导致的损失金额×违约金比例。违约金比例双方约定为10%。第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构如选择仲裁，仲裁机构为X仲裁委员会；如选择诉讼，管辖法院为合同签订地的人民法院。10.3诉讼或仲裁地点诉讼或仲裁地点为合同签订地。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。11.2保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同履行完毕之日止。11.3泄露后果如一方泄露对方的保密信息，泄露方应承担泄露给对方造成的损失赔偿责任。第十二条不可抗力12.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等，如地震、洪水、战争等。12.2不可抗力后果因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商解决。12.3不可抗力应对措施双方应采取合理措施，减少不可抗力事件造成的损失。第十三条合同的生效、终止与解除13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件合同终止条件如下：（1）合同履行完毕；（2）双方协商一致终止合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行；（4）法律、法规规定的其他终止条件。13.3合同解除条件合同解除条件如下：（1）双方协商一致解除合同；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）法律、法规规定的其他解除条件。第十四条其他条款14.1合同的转让未经对方同意，一方不得将合同权利和义务转让给第三方。14.2合同的附件本合同附件包括：工程设计文件、施工图纸、技术规范等。14.3合同的修订与补充合同修订和补充应采用书面形式，经双方签字盖章后与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正引入第三方介入的条款15.1第三方介入的条件当本合同的履行需要第三方介入时，包括但不限于中介方、监理方、设计方等，甲乙双方应事先明确第三方介入的条件和范围。15.2第三方介入的程序甲乙双方应与第三方协商一致，并签订书面协议，明确双方的权利和义务。第三方介入程序应符合合同约定的条件和时间要求。第三方介入后的额外条款及说明16.1第三方责任第三方应按照合同约定履行其职责，并对其提供的服务质量和结果承担责任。第三方未按约定履行义务的，应承担相应的违约责任。16.2第三方权利第三方有权根据合同约定获得相应的报酬和服务条件。第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和支持。16.3第三方与其他各方的关系第三方与甲乙双方之间的合同关系独立存在，第三方对甲乙双方不承担连带责任。甲乙双方之间的事务处理，第三方不享有参与权。第三方责任限额的明确17.1第三方责任限额的约定甲乙双方应在合同中明确第三方的责任限额，包括但不限于赔偿限额、责任范围等。17.2第三方责任限额的调整甲乙双方可以根据实际情况，经协商一致，调整第三方的责任限额。调整应采取书面形式，并与第三方签订书面协议。17.3第三方责任限额的告知甲乙双方应将第三方责任限额的约定明确告知第三方，并确保第三方理解和接受。第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲乙双方的责任划分第三方应对其提供的服务质量和结果承担责任，甲乙双方对第三方的不当行为不承担责任。但甲乙双方未按约定履行协助义务导致第三方无法正常工作的，应承担相应的责任。18.2第三方与甲乙双方的权利划分第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和支持，但第三方不得干涉甲乙双方的其他事务。甲乙双方有权对第三方的工作进行监督和检查。18.3第三方与甲乙双方的合同关系第三方与甲乙双方之间的合同关系独立存在，第三方对甲乙双方不承担连带责任。甲乙双方之间的事务处理，第三方不享有参与权。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件详细要求和说明：本附件包含工程的设计图纸、技术规范、设计说明书等，是施工的依据。设计文件应符合国家相关标准和行业规范，并由具有相应资质的设计单位提供。附件二：施工图纸详细