全新工程项目施工承包2024年度合同4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME全新工程项目施工承包2024年度合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1承包方定义1.2发包方定义1.3工程项目定义第二条合同范围与工程内容2.1工程项目的范围2.2承包方的工作内容2.3发包方的责任与义务第三条合同价格与支付方式3.1合同价格3.2支付方式3.3价格调整机制第四条工程进度与交付4.1工程进度计划4.2工程交付标准4.3延期交付的违约责任第五条工程质量与标准5.1工程质量标准5.2质量检验与验收5.3质量问题的处理第六条保密条款6.1保密信息的定义6.2保密义务与期限6.3违反保密条款的后果第七条违约责任7.1承包方的违约行为7.2发包方的违约行为7.3违约责任的承担方式第八条争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁地点与机构8.3仲裁结果的执行第九条合同的变更与解除9.1合同变更的条件9.2合同解除的条件9.3变更与解除的程序第十条合同的终止10.1合同终止的条件10.2合同终止后的义务10.3合同终止的违约责任第十一条不可抗力11.1不可抗力的定义11.2不可抗力事件的处理11.3不可抗力事件的后果第十二条合同的适用法律与管辖12.1合同适用的法律12.2合同争议的管辖法院第十三条合同的签署与生效13.1合同签署的时间与地点13.2合同生效的条件13.3合同的续签与延长第十四条其他条款14.1合同的附件14.2合同的修改与补充14.3合同解除或终止后的权利与义务第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1承包方定义承包方是指由甲方指定的，具有相应资质和能力的乙方，负责承担本合同项下的工程施工任务。1.2发包方定义发包方是指甲方，即本合同项目的业主或合法授权的代表。1.3工程项目定义工程项目是指本合同约定的，由承包方负责施工的建筑物、构筑物及其附属设施的新建、改建、扩建或者拆除等工程。第二条合同范围与工程内容2.1工程项目的范围工程项目的范围包括但不限于：土建工程、安装工程、装修工程、园林绿化工程、市政工程等相关工作。2.2承包方的工作内容承包方应按照合同约定的工程内容、工程量、工程质量标准和技术规范要求，完成工程施工，并保证工程安全、按时交付。2.3发包方的责任与义务发包方应按照合同约定的时间和方式，向承包方支付合同价款；提供施工场地、施工条件、施工所需资料；对施工现场进行安全监督等。第三条合同价格与支付方式3.1合同价格合同价格是指双方约定的，承包方完成工程项目所需的全部费用，包括工程单价和总价。3.2支付方式支付方式分为进度付款和竣工付款。具体支付方式由双方在合同中约定。3.3价格调整机制如遇市场行情变化，双方可协商调整合同价格。价格调整机制的具体内容由双方在合同中约定。第四条工程进度与交付4.1工程进度计划承包方应按照合同约定的时间节点，制定工程进度计划，并报甲方批准。4.2工程交付标准工程交付应满足合同约定的质量、安全、环保等标准和要求。4.3延期交付的违约责任如承包方原因导致工程延期交付，应按照合同约定承担违约责任。第五条工程质量与标准5.1工程质量标准工程质量标准应符合国家、行业和地方的相关规定，以及合同约定的质量等级要求。5.2质量检验与验收工程质量的检验和验收按照合同约定的程序进行，包括初步验收、中间验收和竣工验收。5.3质量问题的处理如发生质量问题，双方应按照合同约定的程序及时处理，确保工程质量。第六条保密条款6.1保密信息的定义保密信息是指合同双方在合同履行过程中产生的、未公开的、具有商业价值的信息。6.2保密义务与期限双方对保密信息承担保密义务，未经对方同意，不得向第三方泄露。保密期限自合同签订之日起计算，至合同终止或履行完毕之日止。6.3违反保密条款的后果如一方违反保密义务，泄露保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第八条争议解决8.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2仲裁地点与机构如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点应为合同签订地，仲裁机构为合同签订地的仲裁委员会。8.3仲裁结果的执行仲裁裁决生效后，双方应按照裁决结果履行各自的权利义务。如一方不履行，另一方有权向人民法院申请强制执行。第九条合同的变更与解除9.1合同变更的条件合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议是合同的组成部分，具有同等法律效力。9.2合同解除的条件合同解除的条件包括但不限于：合同履行期限届满、双方协商一致解除、一方严重违反合同规定、不可抗力导致合同无法履行等。9.3变更与解除的程序合同变更或解除应书面通知对方，并按照合同约定的程序进行。合同解除后，双方应按照约定处理善后事宜。第十条合同的终止10.1合同终止的条件合同终止的条件包括但不限于：合同履行期限届满、双方协商一致终止、一方严重违反合同规定、不可抗力导致合同无法履行等。10.2合同终止后的义务合同终止后，承包方应按照合同约定完成工程收尾工作，并将工程场地清理干净。10.3合同终止的违约责任合同终止后，如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。第十一条不可抗力11.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。11.2不可抗力事件的处理如发生不可抗力事件，双方应立即协商采取措施，减轻损失。不可抗力事件影响合同履行的，根据实际情况部分或全部免除责任。11.3不可抗力事件的后果因不可抗力事件导致合同无法履行或部分无法履行，双方应根据实际情况协商处理合同终止、解除或变更等事项。第十二条合同的适用法律与管辖12.1合同适用的法律本合同适用中华人民共和国法律。12.2合同争议的管辖法院如双方未在合同中约定仲裁，合同争议的管辖法院为合同签订地人民法院。第十三条合同的签署与生效13.1合同签署的时间与地点本合同于____年____月____日，在____（地点）签署。13.2合同生效的条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。13.3合同的续签与延长合同到期后，如双方同意继续合作，可续签或延长合同。第十四条其他条款14.1合同的附件本合同附件包括但不限于：工程量清单、工程设计文件、施工图纸等。14.2合同的修改与补充合同履行过程中，如双方认为有必要修改或补充合同，可签订书面修改协议或补充协议。14.3合同解除或终止后的权利与义务合同解除或终止后，双方仍应按照合同约定处理尚未履行完毕的事宜，并承担相应的权利与义务。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方是指除甲乙方以外的其他主体，包括但不仅限于中介方、监理方、设计方、材料供应商、设备供应商等。1.2第三方介入的范围包括但不限于：工程监理、质量检测、材料供应、设备租赁、技术支持、金融服务等。第二条第三方介入的程序与条件2.1甲乙方应在与第三方签订相关协议前，事先告知对方，并在必要时征求对方的意见。第三条第三方介入后的权利与义务3.1第三方介入后，甲乙方仍应按照本合同约定的条款履行各自的权利义务。3.2第三方应遵守合同约定，按照甲乙方的要求提供相关服务，并承担相应的工作责任。3.3第三方与甲乙方之间的纠纷，应由双方自行解决。如第三方违约，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额是指第三方在履行合同时，因其违约行为导致甲乙方损失的最高赔偿限额。4.2第三方责任限额的确定，应根据合同约定的服务内容、风险程度、第三方资质等因素综合考虑。4.3甲乙方应在合同中明确第三方的责任限额，并在与第三方签订的协议中予以确认。第五条第三方违约的处理5.1第三方违约是指第三方未能按照合同约定履行义务，或提供的服务存在瑕疵。5.2甲乙方发现第三方违约时，应及时通知第三方，并给予合理的改正期限。5.3第三方未能在规定期限内改正违约行为，或拒绝改正的，甲乙方有权解除与第三方的协议，并要求第三方承担违约责任。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲乙方之间的合同关系，不影响甲乙方之间的合同关系。6.2甲乙方与第三方之间的纠纷，不影响甲乙方履行本合同的义务。6.3第三方与甲乙方之间的合同解除或终止，不影响甲乙方在本合同项下的权利义务。第七条第三方介入的合同管理7.1甲乙方应加强对第三方介入合同的管理，确保第三方按照合同约定履行义务。7.2甲乙方应定期对第三方介入合同的履行情况进行检查，发现问题及时处理。7.3甲乙方应确保第三方介入合同的履行，符合本合同的质量、安全、进度等要求。第八条第三方介入的违约责任8.1第三方未按照合同约定履行义务，或提供的服务存在瑕疵，应承担违约责任。8.2甲乙方未履行本合同约定的义务，导致第三方不能正常履行其合同义务，应承担相应责任。8.3甲乙方未及时履行对第三方的监督和管理职责，导致第三方违约，应承担相应责任。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方与甲乙方之间的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点应为合同签订地，仲裁机构为合同签订地的仲裁委员会。9.3仲裁裁决生效后，双方应按照裁决结果履行各自的权利义务。如一方不履行，另一方有权向人民法院申请强制执行。第十条合同的签署与生效10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同的续签与延长，应按照本合同约定的程序进行。10.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第十一条附件本合同附件包括但不限于：第三方介入合同、第三方资质证明、第三方责任限额确认等。第十二条修改与补充本合同履行过程中，如双方认为有必要修改或补充，可签订书面修改协议或补充协议。第十三条合同解除或终止后的权利与义务合同解除或终止后，甲乙方仍应按照本合同约定处理尚未履行完毕的事宜，并承担相应的权利与义务。第十四条其他条款如本合同未涉及的其他事项，双方可签订书面补充协议予以明确。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出工程项目所需的全部工程量，包括单位工程、分部分项工程和零星工程。工程量清单应明确工程量、工程单价、工程总价等信息。附件二：工程设计文件包括工程项目的施工图纸、设计说明、技术参数等。设计文件应符合国家法规、行业标准和甲方要求。附件三：施工图纸详细展示工程项目的施工细节，包括建筑布局、结构体系、安装系统等。施工图纸应明确施工要求、材料规格、工艺流程等。附件四：材料供应协议明确材料供应商的资质、供应范围、供应价格、供应时间等条款。协议应包括材料质量标准、验收程序和违约责任等内容。附件五：设备租赁协议明确设备租赁方的资质、设备型号、租赁期限、租金支付等条款。协议应包括设备维护责任、损坏赔偿标准等内容。附件六：技术支持协议明确技术支持方的技术服务内容、服务期限、服务费用等条款。协议应包括技术成果归属、保密义务等内容。附件七：金融服务协议明确金融服务的提供方、服务内容、服务费用等条款。协议应包括还款方式、利息计算、违约责任等内容。附件八：工程监理协议明确工程监理方的资质、监理范围、监理费用等条款。协议应包括监理报告提交、违约责任等内容。附件九：质量检测协议明确质量检测方的资质、检测范围、检测费用等条款。协议应包括检测报告提交、违约责任等内容。附件十：施工安全协议明确施工安全监督方的资质、安全监督范围、安全监督费用等条款。协议应包括安全检查报告提交、违约责任等内容。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按照合同约定支付价款，或支付价款不符合合同约定。示例说明：甲方拖延支付工程进度款，导致乙方施工进度受到影响。2.乙方未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合合同约定。示例说明：乙方施工过程中出现质量问题，如混凝土强度不符合设计要求。3.乙方未按照合同约定的时间节点完成工程，导致工程延期交付。示例说明：乙方因施工管理不善，导致工程进度延误。4.第三方未按照合同约定提供服务，或服务不符合合同约定。示例说明：材料供应商提供的材料质量不合格，导致工程质量问题。5.甲方未履行合同约定的协助义务，导致乙方无法正常施工。示例说明：甲方未能按时提供施工场地，导致乙方施工进度受到影响。6.乙方未履行合同约定的安全防护措施，导致安全事故发生。示例说明：乙方在施工现场未能采取有效安全措施，导致安全事故发生。违约责任认定标准：1.违约方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。2.违约金的计算方式应按照合同约定的违约金比例进行计算。3.赔偿损失的具体金额应根据违约行为导致的实际损失进行计算。4.违约方应承担因违约产生的其他费用，如诉讼费、仲裁费等。全文完。全新工程项目施工承包2024年度合同1本合同目录一览1.承包商信息1.1承包商名称1.2承包商地址1.3承包商联系方式2.项目信息2.1项目名称2.2项目地点2.3项目施工范围3.合同金额3.1合同总金额3.2付款方式3.3付款时间表4.施工进度4.1施工开始日期4.2施工结束日期4.3施工进度计划5.工程质量标准5.1质量要求5.2质量验收标准5.3质量保障措施6.材料和设备6.1承包商提供的材料和设备清单6.2质量标准6.3交付时间和地点7.施工安全7.1安全要求7.2安全管理制度7.3安全事故处理8.变更和调整8.1变更条件8.2变更程序8.3变更费用9.违约责任9.1承包商违约9.2业主违约9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点10.3仲裁费用11.解除合同11.1解除条件11.2解除程序11.3解除后的处理12.一般条款12.1合同的解释12.2法律的适用12.3保密条款13.附加条款13.1附加条款内容14.签字盖章14.1承包商签字14.2业主签字14.3签字日期第一部分：合同如下：第一条承包商信息1.1承包商名称：X工程有限公司1.2承包商地址：省市区路号第二条项目信息2.1项目名称：X全新工程项目2.2项目地点：省市区路号2.3项目施工范围：包括但不限于土建、安装、装修等工程第三条合同金额3.1合同总金额：人民币拾万元整（￥0,000.00）3.2付款方式：按工程进度分阶段支付3.3付款时间表：详见附件《付款时间表》第四条施工进度4.1施工开始日期：年月日4.2施工结束日期：年月日4.3施工进度计划：详见附件《施工进度计划》第五条工程质量标准5.1质量要求：符合国家相关法律法规、行业标准和规范要求5.2质量验收标准：详见附件《质量验收标准》5.3质量保障措施：承包商应按照相关要求进行施工，并接受业主的监督和检查，确保工程质量。第六条材料和设备6.1承包商提供的材料和设备清单：详见附件《材料和设备清单》6.2质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准和合同要求6.3交付时间和地点：按照合同约定的时间和地点交付材料和设备第八条变更和调整8.1变更条件：在合同执行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致合同金额、工程范围、施工进度等发生变化，双方可协商变更。8.2变更程序：变更事项应由双方协商一致，并签订书面变更协议，作为本合同的附件。8.3变更费用：变更导致的费用增减，双方按照约定的方式进行调整。第九条违约责任9.1承包商违约：如承包商未按合同约定完成工程，或工程质量不符合约定，应承担违约责任，具体包括但不限于违约金、赔偿损失等。9.2业主违约：如业主未按约定支付合同价款，或延迟支付，应承担违约责任，具体包括但不限于违约金、赔偿损失等。9.3违约赔偿：违约方应向守约方支付违约金，违约金的具体数额双方协商确定。第十条争议解决10.1争议解决方式：如合同执行过程中发生争议，双方应协商解决；如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2仲裁地点：如双方约定仲裁，仲裁地点为合同签订地。10.3仲裁费用：仲裁费用按照双方约定的比例承担。第十一条一般条款11.1合同的解释：本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。11.2法律的适用：本合同适用中华人民共和国法律。11.3保密条款：双方在合同执行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密，未经对方同意不得泄露给第三方。第十二条附加条款12.1附加条款内容：详见附件《附加条款》第十三条签字盖章13.1承包商签字：（签字）13.2业主签字：（签字）13.3签字日期：（日期）第十四条合同生效14.1本合同自签字盖章之日起生效。14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所述第三方是指除甲乙方之外，参与或涉及本合同项目实施的其他个人、企事业单位、社会组织等。第二条第三方介入的范围2.1第三方介入包括但不限于：中介方、设计方、施工分包方、材料设备供应商、监理方、政府监管机构等。第三条第三方责任3.1第三方应独立承担其行为所产生的法律责任，甲乙方不承担第三方行为的法律后果。第四条第三方权益保障4.1甲乙方应尊重第三方的合法权益，不得干涉第三方的正常经营活动。第五条第三方义务5.1第三方应按照甲乙方的要求，提供符合质量、安全、环保等标准的产品或服务。第六条第三方违约处理6.1如第三方违约，甲乙方有权要求第三方承担违约责任，第三方应予以配合。第七条第三方变更7.1如第三方发生变更，应及时通知甲乙方，并办理相关手续。第八条第三方责任限额8.1.1第三方应按照合同约定或甲乙方的要求，购买相应的责任保险。8.1.2第三方在合同执行过程中发生失误或过错，造成损失的，应承担相应的赔偿责任。8.1.3第三方赔偿金额的计算，按照实际损失金额确定，但不超过其责任限额。第九条第三方与甲乙方的沟通协作9.1第三方应主动与甲乙方保持沟通协作，及时解决项目实施过程中出现的问题。第十条第三方资料提供10.1第三方应向甲乙方提供其有效证件、资质证明等相关资料，甲乙方有权对第三方进行考察。第十一条第三方退出11.1如第三方需退出项目，应提前通知甲乙方，并按照甲乙方的要求办理相关手续。第十二条第三方责任划分12.1第三方与甲乙方之间的责任划分，按照合同约定或法律法规规定确定。第十三条第三方违约金13.1第三方如违反本合同，应支付违约金，违约金的具体数额双方协商确定。第十四条第三方诉讼14.1如第三方提起诉讼，应在合同签订地的人民法院进行。第十五条第三方保密义务15.1第三方应对其在合同执行过程中所获悉的甲乙方商业秘密和机密信息，予以严格保密，未经甲乙方同意不得泄露给第三方。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《付款时间表》详细说明：本附件详细列出了合同价款的支付时间节点、支付金额及支付条件。附件二：《施工进度计划》详细说明：本附件详细描述了工程的施工进度安排，包括各阶段工作的开始和结束时间。附件三：《质量验收标准》详细说明：本附件详细规定了工程质量验收的标准和程序。附件四：《材料和设备清单》详细说明：本附件详细列出承包商应提供的材料和设备清单，包括名称、型号、数量等信息。附件五：《附加条款》详细说明：本附件包含了合同中未涉及的其他重要事项和条款，以及双方约定的其他特殊条件。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.承包商未按合同约定开始或完成工程。2.承包商提供的材料和设备不符合质量要求。3.业主未按约定支付合同价款或延迟支付。4.双方未履行合同中约定的保密义务。5.双方未履行合同中约定的协作义务。违约责任认定：1.承包商违约：承包商应承担违约金、赔偿损失等责任。2.业主违约：业主应承担违约金、赔偿损失等责任。示例说明：如承包商未按合同约定开始工程，视为违约。违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿因延期导致的业主损失等。具体违约金数额和损失赔偿额度，双方可协商确定，或根据法律法规的规定进行计算。全文完。全新工程项目施工承包2024年度合同4本合同目录一览1.承包范围与工程概述1.1承包范围1.2工程概述2.合同价格与支付条款2.1合同价格2.2支付条款3.施工进度与工期3.1施工进度计划3.2工期延误4.质量标准与要求4.1质量标准4.2质量要求5.材料与设备5.1材料供应5.2设备供应6.施工安全6.1安全规范与要求6.2安全事故处理7.变更与调整7.1变更条款7.2调整条款8.违约责任8.1违约行为8.2违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件10.2合同变更10.3合同解除11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限12.forcemajeure12.1不可抗力事件12.2不可抗力事件的处理13.一般条款13.1合同的履行与监督13.2合同的转让13.3合同的终止14.合同的签署与备案14.1合同签署14.2合同备案第一部分：合同如下：1.承包范围与工程概述1.1承包范围（1）承包方同意按照合同约定的范围、工程量清单和工程图纸，完成工程的施工、安装、调试、验收、培训及质保等工作。（2）承包方应按照合同约定的时间节点完成工程的各个阶段，并保证工程质量符合合同约定的标准。（3）承包方应承担工程实施过程中所需的所有材料、设备、工具、临时设施等费用。1.2工程概述（1）工程名称：工程项目（2）工程地点：省市区（3）工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、设备采购与安装、系统调试与验收等。（4）工程规模：平方米，其中包括个子项。2.合同价格与支付条款2.1合同价格（1）合同总价：人民币万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整）。（2）合同价格包含：工程设计费、施工费、材料设备费、调试费、培训费、质保费等。（3）合同价格一经确定，除非合同另有约定，否则不得随意变更。2.2支付条款（1）支付方式：银行转账、支票或现金支付。（2）支付进度：按照工程进度分阶段支付，具体支付比例和时间由双方在合同附件中约定。（3）质量保证金：合同总价的5%，待工程验收合格后无息退还。3.施工进度与工期3.1施工进度计划（1）承包方应根据工程特点和工程量，制定详细的施工进度计划，并报发包方审批。（2）承包方应严格按照审批后的施工进度计划执行，确保工程按时完成。3.2工期延误（1）如因承包方原因导致工程延期，承包方应承担相应的违约责任。（2）如因不可抗力或其他发包方原因导致工程延期，双方协商解决。4.质量标准与要求4.1质量标准（1）工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定的质量标准。（2）工程质量验收不合格的，承包方应按照验收意见进行整改，直至达到合同约定的质量标准。4.2质量要求（1）承包方应提供符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定的产品和服务。（2）承包方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。5.材料与设备5.1材料供应（1）承包方负责采购工程所需材料，并保证材料质量符合合同约定的标准。（2）发包方对承包方采购的材料有异议的，有权要求承包方更换或退货。5.2设备供应（1）承包方负责采购工程所需的设备，并保证设备质量符合合同约定的标准。（2）发包方对承包方采购的设备有异议的，有权要求承包方更换或退货。6.施工安全6.1安全规范与要求（1）承包方应遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和规定。（2）承包方应制定施工安全防护措施，并报发包方审批。6.2安全事故处理（1）如发生安全事故，承包方应立即启动应急预案，采取有效措施防止事故扩大，并及时报告发包方。（2）如安全事故涉及刑事责任，承包方应依法承担相应的法律责任。8.违约责任8.1违约行为（1）承包方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任。（2）发包方未按照合同约定支付价款的，应承担违约责任。（3）双方的其他违约行为，按照合同约定的违约责任处理。8.2违约责任（1）违约方应支付违约金，违约金计算方式按照合同约定的违约金计算方法执行。（2）违约方造成对方损失的，应赔偿损失。（3）违约方应承担因违约产生的其他费用。9.争议解决9.1争议解决方式（1）双方发生争议的，应通过友好协商解决。（2）协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构（1）诉讼案件由合同签订地人民法院管辖。（2）双方同意接受人民法院的判决。10.合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件（1）合同自双方签字或盖章之日起生效。（2）合同的生效不得违反国家相关法律法规。10.2合同变更（1）合同变更应书面签订，并经双方确认。（2）合同变更不得违反国家相关法律法规。10.3合同解除（1）双方同意解除合同的，可以书面签订解除合同协议。（2）合同解除后，双方应按照合同约定处理后续事项。11.保密条款11.1保密内容（1）双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。（2）合同签订之前双方交换的与工程相关的所有资料。11.2保密期限（1）保密期限自合同签订之日起算，至合同解除或终止之日起两年内有效。（2）双方的保密义务在保密期限届满后继续有效。12.forcemajeure12.1不可抗力事件（1）不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等，影响合同的正常履行。（2）双方应及时通知对方不可抗力事件的发生，并提供相关证明文件。12.2不可抗力事件的处理（1）双方根据不可抗力事件的影响，协商调整合同的履行期限、方式等。（2）不可抗力事件导致合同无法履行的，双方协商解除合同。13.一般条款13.1合同的履行与监督（1）双方按照合同约定的权利和义务履行合同。（2）双方相互监督，确保合同的顺利履行。13.2合同的转让（1）未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。（2）合同转让应签订书面协议，并报对方备案。13.3合同的终止（1）合同终止的条件和程序按照合同约定的终止条款执行。（2）合同终止后，双方应按照合同约定处理后续事项。14.合同的签署与备案14.1合同签署（1）合同由双方授权代表签字并加盖公章。（2）合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。14.2合同备案（1）合同签署后，双方应按照约定将合同副本送备案机关备案。（2）合同备案后，合同即具有法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念和界定15.1第三方介入的概念第三方介入是指在合同履行过程中，除甲乙方之外的，根据合同约定或经甲乙方同意，参与合同履行或与合同履行相关的各方。第三方可以是个人、企事业单位、社会团体、政府机构等。15.2第三方介入的界定第三方介入包括但不限于：中介方、监理方、设计方、材料设备供应商、施工分包商、检测机构等。第三方介入需得到甲乙双方的同意，并明确第三方的权利义务。16.第三方介入的责任限额16.1第三方责任限额的界定第三方介入并不免除甲乙双方按照合同约定承担的责任。第三方对合同的履行承担有限责任，其责任限额由合同约定或甲乙双方协商确定。16.2第三方介入的额外条款及说明（1）甲乙双方应与第三方明确约定其责任范围和责任限额。（2）第三方应承诺在合同约定的范围内履行义务，并承担相应责任。（3）甲乙双方应监督第三方按照合同约定履行义务，确保工程质量、安全、进度等符合合同要求。17.第三方介入的违约责任17.1第三方违约行为第三方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任。第三方违约行为包括但不限于：未能按期完成任务、工程质量不符合约定标准、安全事故等。17.2第三方违约责任的承担（1）第三方应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于违约金、赔偿损失等。（2）甲乙双方有权要求第三方采取补救措施，直至达到合同约定的标准。18.第三方介入的争议解决18.1第三方争议解决方式如第三方与甲乙双方发生争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。18.2第三方争议解决机构的确定诉讼案件由合同签订地人民法院管辖。双方同意接受人民法院的判决。19.第三方介入的保密条款19.1第三方保密内容第三方在合同履行过程中获取的甲乙双方商业秘密、技术秘密、市场信息等。19.2第三方保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同解除或终止之日起两年内有效。20.第三方介入的不可抗力事件20.1第三方不可抗力事件第三方不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等，影响合同的正常履行。20.2第三方不可抗力事件的处理第三方根据不可抗力事件的影响，协商调整合同的履行期限、方式等。不可抗力事件导致合同无法履行的，双方协商解除合同。21.第三方介入的一般条款21.1第三方合同的履行与监督第三方按照合同约定的权利和义务履行合同。甲乙双方相互监督，确保合同的顺利履行。21.2第三方合同的转让第三方未经甲乙双方同意，不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。21.3第三方合同的终止第三方合同终止的条件和程序按照合同约定的终止条款执行。合同终止后，第三方应按照合同约定处理后续事项。22.第三方介入的签署与备案22.1第三方合同签署第三方合同由甲乙双方授权代表签字并加盖公章。22.2第三方合同备案第三方合同签署后，甲乙双方应按照约定将合同副本送备案机关备案。合同备案后，合同即具有法律效力。23.第三方介入的额外条款及说明（1）甲乙双方应与第三方明确约定其责任范围和责任限额。（2）第三方应承诺在合同约定的范围内履行义务，并承担相应责任。（3）甲乙双方应监督第三方按照合同约定履行义务，确保工程质量、安全、进度等符合合同要求。24.第三方介入的违约责任24.1第三方违约行为第三方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任。第三方违约行为包括但不限于：未能按期完成任务、工程质量不符合约定标准、安全事故等。24.2第三方违约责任的承担（1）第三方应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于违约金、赔偿损失等。（2）甲乙双方有权要求第三方采取补救措施，直至达到合同约定的标准。25.第三方介入的争议解决25.1第三方争议解决方式如第三方与甲乙双方发生争议第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单2.工程图纸3.施工进度计划4.施工方案5.材料设备供应合同6.施工安全防护措施方案7.质量保证书8.施工合同备案证明9.不可抗力事件证明文件10.第三方资质证明文件11.合同变更协议12.违约金计算方法说明13.争议解决机构出具的证明文件14.合同解除协议附件详细要求和说明：1.工程量清单工程量清单应详细列明工程项目的各项工程量，包括工程名称、工程内容、工程量、单位、工程单价、工程总价等信息。2.工程图纸工程图纸应包括平面图、立面图、剖面图、节点图等，详细表达工程的设计要求和技术参数。3.施工进度计划施工进度计划应详细列明工程各阶段的开始时间、结束时间、施工内容、施工人员等相关信息。4.施工方案施工方案应包括施工方法、施工工艺、施工步骤、施工要求等详细内容。5.材料设备供应合同材料设备供应合同应详细列明材料设备供应商的名称、供应材料设备的名称、规格、数量、单价、总价等信息。6.施工安全防护措施方案施工安全防护措施方案应包括工程安全防护措施、安全设施、安全人员等内容。7.质量保证书质量保证书应由承包方提供，保证工程质量符合合同约定的标准。8.施工合同备案证明施工合同备案证明应由相关部门出具，证明合同已按照要求备案。9.不可抗力事件证明文件不可抗力事件证明文件应由相关部门出具，证明不可抗力事件的发生。10.第三方资质证明文件第三方资质证明文件应包括第三方的资质证书、营业执照、法定代表人身份证明等。11.合同变更协议合同变更协议应详细列明变更的内容、范围、时间、责任等。12.违约金计算方法说明违约金计算方法说明应详细说明违约金的计算方式、计算依据等。13.争议解决机构出具的证明文件争议解决机构出具的证明文件应证明争议解决机构的合法性和权威性。14.合同解除协议合同解除协议应详细列明解除合同的条件、时间、责任等。说明二：违约行为及责任认定：1.承包方违约行为如承包方未按照合同约定履行义务，包括但不限于延期交付工程、工程质量不符合约定标准、安全事故等。2.发包方违约行为如发包方未按照合同约定支付价款、提供施工场地、提供设计图纸等。3.第三方违约行为如第三方未按照合同约定提供材料设备、施工分包服务、监理服务等。4.违约责任认定标准违约责任认定标准应根据合同约定的违约金计算方法、损失计算方法等进行认定。5.违约责任示例说明如承包方延期交付工程，应按照合同约定支付违约金；如工程质量不符合约定标准，应承担返工、维修、赔偿等责任。全文完。全新工程项目施工承包2024年度合同5本合同目录一览第一条承包范围与内容1.1工程项目概述1.2施工内容明细1.3工程量清单第二条合同金额与支付方式2.1合同金额2.2支付方式2.3进度付款条件第三条施工周期与进度3.1施工开始日期3.2施工结束日期3.3关键节点进度要求第四条施工质量标准4.1工程质量要求4.2质量检验与验收4.3质量争议的处理第五条施工安全责任5.1安全管理制度5.2安全事故处理5.3安全培训与防护措施第六条材料与设备供应6.1材料供应要求6.2设备供应要求6.3材料与设备的验收第七条技术支持与服务7.1技术支持7.2施工指导与监督7.3售后服务第八条合同变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3变更与解除的程序第九条违约责任9.1承包商违约9.2发包方违约9.3违约赔偿责任第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点与机构10.3法律适用第十一条合同的生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止后的权利与义务第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约泄露的赔偿第十三条附则13.1合同附件13.2合同用词解释13.3合同的修改与补充第十四条合同签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人签字与盖章第一部分：合同如下：第一条承包范围与内容1.1工程项目概述本合同项下的工程项目为全新工程项目，包括但不限于建筑工程、安装工程、装修工程、市政工程等，具体工程内容详见附件一。1.2施工内容明细承包商应按照合同约定和设计图纸要求，完成所有施工内容，包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化、市政配套等。1.3工程量清单第二条合同金额与支付方式2.1合同金额本合同总金额为人民币【】元整（大写：【】元整），包括但不限于工程款、材料款、设备款、人工费、管理费、税金等。2.2支付方式合同金额的支付将采用分期支付的方式，具体支付安排详见附件三。2.3进度付款条件进度付款条件如下：（1）完成工程量的20%，支付合同金额的20%；（2）完成工程量的40%，支付合同金额的40%；（3）完成工程量的60%，支付合同金额的60%；（4）完成工程量的80%，支付合同金额的80%；（5）工程验收合格后，支付剩余的20%。第三条施工周期与进度3.1施工开始日期本工程项目的施工开始日期为合同签订后的【】日。3.2施工结束日期本工程项目的施工结束日期为合同约定的工程验收合格日期。3.3关键节点进度要求关键节点进度要求详见附件四，承包商应按照约定的时间节点完成相应工程内容的施工。第四条施工质量标准4.1工程质量要求本工程项目的质量要求符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求，具体质量标准详见附件五。4.2质量检验与验收工程质量的检验与验收按照国家和行业的相关标准进行，验收不合格的工程部分，承包商应负责整改直至达到验收标准。4.3质量争议的处理工程质量争议的处理按照合同约定和国家相关法律法规进行，双方可协商解决，也可向有关机构申请鉴定。第五条施工安全责任5.1安全管理制度承包商应建立健全安全生产管理制度，确保施工现场的安全。5.2安全事故处理安全事故的处理按照国家和行业的相关法律法规进行，承包商应承担相应的安全事故责任。5.3安全培训与防护措施承包商应对施工现场的所有人员进行安全培训，并提供必要的安全防护措施，确保施工现场的安全。第六条材料与设备供应6.1材料供应要求承包商应按照合同约定和设计要求供应材料，材料质量应符合国家相关法律法规和行业标准。6.2设备供应要求承包商应按照合同约定和设计要求供应设备，设备性能应符合国家相关法律法规和行业标准。6.3材料与设备的验收材料与设备的验收按照国家和行业的相关法律法规进行，承包商应提供相关验收资料，协助发包方进行验收。第八条合同变更与解除8.1合同变更条件合同变更的条件如下：（1）发包方提出变更请求，并经双方协商一致；（2）由于国家法律法规、政策变化，导致合同内容需要变更；（3）由于不可抗力因素，导致合同无法履行或需要变更。8.2合同解除条件合同解除的条件如下：（1）双方协商一致；（2）由于不可抗力因素，导致合同无法履行；（3）一方违约，导致合同无法履行。8.3变更与解除的程序合同变更或解除应由双方协商一致，并签订书面协议。合同变更或解除协议应明确变更或解除的内容、范围、责任等相关事项。第九条违约责任9.1承包商违约承包商违约的情形包括但不限于：（1）未按照合同约定完成施工任务；（2）未按照合同约定提供材料或设备；（3）未按照合同约定保证工程质量或安全。9.2发包方违约发包方违约的情形包括但不限于：（1）未按照合同约定支付合同款项；（2）未按照合同约定提供施工场地或条件；（3）未按照合同约定履行其他义务。9.3违约赔偿责任违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失、延误的工程进度、additionalexpenses等。具体赔偿金额和方式由双方协商确定。第十条争议解决10.1争议解决方式（1）调解，由双方共同选择调解机构进行调解；（2）仲裁，由双方共同选择仲裁机构进行仲裁；（3）诉讼，向合同约定的法院提起诉讼。10.2仲裁地点与机构仲裁地点与机构由双方协商确定，并在合同中明确。10.3法律适用本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十一条合同的生效与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字或盖章之日起生效。11.2合同终止条件合同终止的条件如下：（1）合同约定的施工结束日期到来；（2）合同约定的工程验收合格；（3）双方协商一致终止合同。11.3合同终止后的权利与义务合同终止后，承包商应按照合同约定完成工程的收尾工作，并承担相应的责任。发包方应按照合同约定支付合同尾款。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、运营秘密等，包括但不限于客户信息、报价、设计方案等。12.2保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。12.3违约泄露的赔偿泄露对方保密信息的一方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十三条附则13.1合同附件合同附件为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。13.2合同用词解释本合同用词应根据合同的上下文理解，包括但不限于名词、动词、形容词等。13.3合同的修改与补充合同的修改与补充应由双方协商一致，并以书面形式进行。第十四条合同签署14.1签署日期本合同的签署日期为【】。14.2签署地点本合同的签署地点为【】。14.3签署人签字与盖章本合同的签署人分别为发包方代表【】和承包商代表【】，双方签字或盖章后，本合同即具有法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念1.1本合同所称第三方，是指除甲乙方之外的，与本合同无关的个体或组织，包括但不限于中介方、监理方、审计方、验收方等。1.2第三方介入是指第三方根据本合同的约定或甲乙方的邀请，参与合同的履行、监督、验收等过程。第二条第三方介入的情形2.1第三方介入的情形包括但不限于：（1）甲乙方约定由第三方进行工程监理、质量检测、进度审计等；（2）甲乙方邀请第三方进行工程验收；（3）甲乙方委托第三方处理合同履行中的特定事项。第三条第三方介入的义务与责任3.1第三方应按照甲乙方的约定或合同的要求，客观、公正地履行其介入的职责，并对其提供的服务或报告的真实性、准确性负责。3.2第三方应遵守相关法律法规、行业标准和合同约定，不得利用介入合同的机会获取不正当利益，不得泄露甲乙方的商业秘密。3.3第三方对其介入过程中知悉的甲乙方商业秘密、技术秘密、运营秘密等，应予以保密，并在合同约定的保密期限内不得向任何第三方泄露。第四条