私家庭院绿化施工合同范本

合同编号：__________私家庭院绿化施工合同甲方（业主）：_______乙方（施工方）：_______第一条工程概况1.1工程名称：_______私家庭院绿化工程1.2工程地点：_______（详细地址）1.3工程面积：_______平方米1.4工程内容：包括但不限于庭院规划设计、绿化种植、庭院设施安装、绿化养护等。第二条工程费用2.1工程总价：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。2.2付款方式：（1）合同签订后三个工作日内，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价的30%；（3）工程竣工并验收合格后，甲方支付乙方工程总价的20%；（4）剩余的10%作为质保金，质保期结束后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。2.3乙方发票开具金额为实际发生金额。第三条工程质量及验收3.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证工程质量。3.2工程验收分为中间验收和竣工验收，中间验收由甲方负责，竣工验收由甲乙双方共同参与。3.3工程竣工验收合格后，乙方应按照合同约定进行绿化养护，保证绿化植物的生长和美观。第四条工期4.1乙方应按照合同约定的工期完成工程施工，工期为_______天。4.2乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第五条违约责任5.1乙方如未按照合同约定完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：工程总价的1%乘以逾期天数。5.2甲方如未按照约定时间支付工程款，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式同上。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（业主）：_______乙方（施工方）：_______签订日期：_______年_______月_______日注意事项及解决办法：1.注意事项：（1）甲乙双方应严格遵守国家相关法律法规，确保工程合法合规。（2）甲方应按照合同约定支付工程款，乙方应按照合同约定完成工程。（3）甲方提供的设计图纸、材料等，应符合国家相关标准和安全要求。（4）乙方应按照设计图纸和甲方要求进行施工，保证工程质量。（5）乙方应按照合同约定进行绿化养护，保证绿化植物的生长和美观。（6）双方应保持良好沟通，及时解决合同履行过程中的问题。2.解决办法：（1）双方在履行合同过程中发生争议，通过友好协商解决。（2）如协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整平等主体之间合同关系的一系列法律规范，包括合同的订立、履行、变更、解除等。2.城市绿化条例：是指由国家立法机关制定的，关于城市绿化工作的法律规范，旨在促进城市绿化事业发展，改善城市生态环境。3.违约金：是指当合同一方未履行合同义务或者履行义务不符合约定时，按照合同约定或者法律规定向对方支付的一定金额。4.质保金：是指在工程竣工验收合格后，保留一定比例的工程款项作为质量保证，质保期结束后无质量问题，支付给施工方的金额。5.管辖权：是指法院对特定案件进行审判的权限，根据我国法律规定，合同纠纷案件一般由被告所在地或者合同履行地人民法院管辖。特殊应用场合及补充条款：1.甲方为外籍人士或海外华人，对中国的绿化法规和标准有特殊要求：补充条款：甲方提供的绿化设计方案应符合中国法律法规及地方规定，同时兼顾甲方的特殊要求，乙方应在施工过程中提供专业的本地化建议和指导。2.甲方希望在合同签订后短期内入住，要求加快施工进度：补充条款：乙方承诺在合同约定的工期基础上，采取加班加点等措施，尽可能提前完成施工。若因此导致额外费用，双方协商解决。3.甲方希望施工过程中能够随时查看工程进度和质量：补充条款：乙方同意甲方在施工期间不定期参观工地，并对工程进度和质量进行监督。乙方应提供必要的解释和说明。4.甲方对绿化植物的品种和质量有特殊要求：补充条款：乙方应根据甲方的要求，提供详细的植物品种和质量标准，并在合同中列明。乙方应保证所提供植物符合约定标准。5.甲方希望工程完成后，乙方能够提供一定的售后服务，如植物养护、修剪等：补充条款：乙方应在合同中明确售后服务的范围、期限和费用，并负责落实。附件列表：1.甲方提供的庭院规划设计