桩基工程施工合同样本

合同编号：__________第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________第二条合同金额本工程合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。第三条合同工期3.1工期自____年____月____日起至____年____月____日止。3.2工期延误：（1）由于乙方原因导致工程延期，乙方应按逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价×0.5%×逾期天数。（2）由于甲方原因导致工程延期，甲方应按逾期天数向乙方支付窝工费，窝工费计算方式为：承包方每日工程进度款×逾期天数。第四条质量标准4.1工程质量应符合国家及行业现行相关标准、规范、规定。4.2工程验收合格标准：（1）工程质量应满足设计文件及技术规范的要求。（2）工程验收应由甲方、乙方、设计单位、监理单位共同进行，验收合格后方可进入下一阶段施工。第五条合同价款支付及结算5.1支付方式：（1）本工程预付工程款为合同总价的30%，合同签订后五个工作日内支付。（2）工程进度款为合同总价的60%，按照工程实际进度，每完成一个阶段工程，经甲方、乙方、监理单位确认后支付。（3）工程验收合格后，支付剩余的10%作为质量保证金。5.2结算方式：（1）工程结束后，乙方应向甲方提供完整的工程资料及有关文件，双方按照本合同约定进行结算。（2）质量保证金在工程验收合格后一年内无质量问题，甲方一次性支付给乙方。第六条违约责任6.1乙方未按合同约定完成工程，应承担违约责任，向甲方支付违约金。6.2甲方未按合同约定支付工程款，应承担违约责任，向乙方支付违约金。6.3双方如需提前解除或终止合同，应协商一致，并签订解除协议。第七条争议解决本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1双方应遵守国家相关法律法规，严格履行合同义务。8.2合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。8.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字（或盖章）后生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：____年____月____日日期：____年____月____日注意事项：1.合同主体：确保甲乙双方均为具有民事权利能力和民事行为能力的法人或其他组织，具备签订和履行合同的资格。2.工程内容：明确工程的具体内容、规模、地点等信息，避免因模糊不清导致的争议。3.合同金额：明确合同总价，预付款、进度款及质量保证金的支付比例和时间。4.工期：约定合理的工期，明确工期延误的违约责任及计算方式。5.质量标准：符合国家及行业相关标准，明确工程验收合格标准。6.违约责任：明确双方违约责任，包括违约金、赔偿金额等。7.争议解决：约定解决争议的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。8.其他约定：包括遵守法律法规、履行合同义务、签订补充协议等。解决办法：1.双方发生争议时，应友好协商，寻求和解。2.若协商不成，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁，或向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.在诉讼或仲裁过程中，双方应遵守法庭纪律，配合法庭调查，提供证据材料。关键词语的法律名词解释：1.民事权利能力：指法人或其他组织依法享有民事权利和承担民事义务的能力。2.民事行为能力：指法人或其他组织通过自己的行为取得民事权利和承担民事义务的能力。3.合同总价：指双方约定的工程完成后的总费用。4.违约金：指一方违约时，按照合同约定向对方支付的违约赔偿金。5.质量保证金：为确保工程质量，双方约定在工程验收合格后一定期限内，保留一定比例的合同价款作为质量保证金。6.工期延误：指工程实际完成时间超过合同约定的完成时间。7.仲裁：指双方约定将合同争议提交仲裁机构进行审理，仲裁裁决具有法律效力。8.诉讼：指将合同争议提交人民法院进行审理，法院判决具有法律效力。特殊应用场合：1.工程变更：如果在施工过程中，甲方提出变更工程内容或规模等要求，乙方应与甲方协商确定变更后的工程价款及工期。2.不可抗力：因不可抗力因素（如自然灾害、社会事件等）导致工程无法按期完成或产生额外费用，双方可协商调整工期和费用。3.工程质量问题：如乙方施工过程中出现质量问题，甲方有权要求乙方及时整改，并承担相应费用。4.工程款支付：甲方逾期支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。5.提前完成工程：若乙方提前完成工程，甲方应按实际完成时间支付工程进度款。6.工程验收：工程验收不合格，乙方应按照验收单位的