2024版建设工程施工合同：工程质量、进度与投资控制2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版建设工程施工合同：工程质量、进度与投资控制1本合同目录一览1.工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.合同主体2.1发包人2.2承包人3.工程质量3.1质量标准3.2质量监督3.3质量验收4.工程进度4.1施工计划4.2进度安排4.3进度调整5.工程投资控制5.1投资预算5.2投资审核5.3投资结算6.合同价格6.1合同总价6.2价格调整6.3支付方式7.合同履行7.1承包人义务7.2发包人义务7.3违约责任8.合同变更8.1变更条件8.2变更程序8.3变更费用9.合同解除9.1解除条件9.2解除程序9.3解除后果10.争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决10.4法律诉讼11.合同的生效、变更和解除11.1生效条件11.2生效时间11.3变更条件11.4解除条件12.合同的附件12.1附件清单12.2附件的有效性13.其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3环境保护14.合同的份数和保管14.1合同份数14.2合同保管14.3合同副本第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。1.2工程地点：具体到街道和门牌号码的工程所在地。1.3工程规模：工程的总建筑面积、栋数、结构类型等。1.4工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等工程内容。第二条合同主体2.1发包人：指合同中约定的有权委托他人代为履行合同义务并承担合同责任的一方。2.2承包人：指合同中约定的承担工程建设的义务并有权要求支付价款的一方。第三条工程质量3.1质量标准：按照国家和行业的相关标准执行，如有特殊要求，双方另行协商确定。3.2质量监督：双方共同参与质量监督，承包人应接受发包人及有关部门的质量检查。3.3质量验收：工程竣工后，由双方共同组织验收，验收合格后方可交付使用。第四条工程进度4.1施工计划：承包人应按照合同约定的时间节点提交施工组织设计及施工进度计划。4.2进度安排：承包人应按照施工计划进行施工，确保工程按期完成。4.3进度调整：如因特殊情况导致工程进度需要调整，双方协商确定调整方案。第五条工程投资控制5.1投资预算：承包人应根据工程规模、工程内容等编制投资预算，报发包人审核。5.2投资审核：发包人应在收到投资预算后一定时间内进行审核，如有异议，通知承包人修改。5.3投资结算：工程竣工后，双方按照实际发生费用进行结算。第六条合同价格6.1合同总价：双方根据工程规模、工程内容、材料价格等因素协商确定合同总价。6.2价格调整：合同履行过程中，如遇材料价格变动等不可抗力因素，双方协商调整价格。6.3支付方式：双方约定支付合同价款的方式，如进度付款、竣工付款等。第八条合同履行8.1承包人义务8.1.1按照合同约定的工程内容、质量标准、进度要求等完成工程建设。8.1.2负责工程的安全防护、环境保护和施工现场的管理。8.1.3接受发包人及有关部门的检查、监督和验收。8.2发包人义务8.2.1按照合同约定的时间和金额支付合同价款。8.2.2提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施。8.2.3协调解决工程建设过程中的有关事项，确保工程顺利进行。第九条合同变更9.1变更条件9.1.1合同履行过程中，如遇不可抗力因素，导致工程无法按照约定完成。9.1.2合同履行过程中，发包人或承包人提出合理的变更请求。9.2变更程序9.2.1变更请求方应向对方提出书面的变更请求，说明变更的原因和内容。9.2.2双方协商确定变更后的工程内容、质量标准、进度要求等。9.2.3变更请求经双方确认后，签订书面变更协议，作为合同的附件。9.3变更费用9.3.1变更导致的费用增加，按照双方约定的方式进行分摊。9.3.2变更导致的工程进度延误，按照合同约定的违约责任进行处理。第十条合同解除10.1解除条件10.1.1合同履行过程中，发生不可抗力因素，致使合同无法履行。10.1.2双方协商一致解除合同。10.2解除程序10.2.1提出解除合同的一方应向对方提出书面的解除请求，说明解除的原因。10.2.2双方协商确定解除合同后的权利和义务处理方式。10.2.3双方签订书面解除协议，解除原合同。10.3解除后果10.3.1解除合同后，承包人应按照合同约定完成剩余工程。10.3.2解除合同后，双方按照合同约定处理合同解除后的经济事项。第十一条争议解决11.1协商解决11.1.1合同履行过程中，双方发生争议，应通过友好协商解决。11.1.2协商解决不成的，双方可寻求第三方调解。11.2调解解决11.2.1双方可共同选择调解机构，进行调解。11.2.2调解结果对双方具有约束力，双方应予以遵守。11.3仲裁解决11.3.1双方同意将合同争议提交仲裁机构进行仲裁。11.3.2仲裁裁决是终局的，对双方具有法律约束力。11.4法律诉讼11.4.1双方同意将合同争议提交人民法院进行诉讼。11.4.2诉讼过程中，双方应遵守法院的判决。第十二条合同的生效、变更和解除12.1生效条件12.1.1双方签字或者盖章后，合同即刻生效。12.1.2合同附件与合同具有同等法律效力。12.2生效时间12.2.1合同自双方签字或者盖章之日起生效。12.2.2合同约定的其他生效时间按照约定的方式计算。12.3变更条件12.3.1合同变更需经双方协商一致，并以书面形式确认。12.3.2合同变更不得违反法律法规和合同约定的原则。12.4解除条件12.4.1合同解除需经双方协商一致，并以书面形式确认。12.4.2合同解除不得违反法律法规和合同约定的原则。第十三条合同的份数和保管13.1合同份数13.1.1合同一式两份，双方各执一份。13.1.2合同副本具有同等法律效力，但不得作为证据使用。13.2合同保管13.2.1双方应妥善保管合同，不得泄露合同内容。13.2.2合同的保管期限自合同解除或者终止之日起计算。13.第二部分：第三方介入后的修正第十四条第三方介入14.1第三方概念14.1.1本合同所称第三方，是指除甲乙方之外，参与或涉及本合同履行过程中的各方，包括但不限于中介方、监理方、审计方、融资方等。14.1.2第三方介入需经甲乙方同意，并签订书面补充协议。14.2第三方责任14.2.1第三方应按照约定履行其在合同中的义务，并承担相应责任。14.2.2第三方对甲乙双方的承诺和保证，视为对甲乙双方的约束力。14.3第三方权益14.3.1第三方享有合同约定的权益，包括但不限于费用支付、质量控制、进度管理等。14.3.2第三方应遵守国家法律法规和行业规范，不得损害甲乙双方的合法权益。14.4第三方与其他各方的关系14.4.1第三方与甲乙方是独立的合同主体，相互之间不存在任何法律关系。14.4.2第三方与甲乙方及合同履行过程中的其他各方，如需建立法律关系，应另行签订书面协议。第十五条第三方介入的额外条款及说明15.1第三方介入的程序15.1.1甲乙方如需第三方介入，应提前书面通知对方，并说明介入的原因和目的。15.1.2甲乙方应在第三方介入前，与第三方签订书面补充协议，明确双方的权利和义务。15.2第三方介入的费用15.2.1第三方介入产生的费用，由甲乙方按照约定方式承担。15.2.2第三方介入费用应在补充协议中明确，并作为合同价款的一部分。15.3第三方介入的影响15.3.1第三方介入不影响甲乙方按照合同约定履行义务。15.3.2第三方介入不得违反国家法律法规和行业规范，不得损害甲乙双方的合法权益。15.4第三方责任限额15.4.1第三方对甲乙双方的赔偿责任，不得超过其在合同中约定的限额。15.4.2第三方责任限额应在补充协议中明确，并作为合同价款的一部分。15.5第三方退出15.5.1第三方如需退出，应提前书面通知甲乙方，并说明退出的原因和时间。15.5.2第三方退出不影响合同的履行，甲乙方应继续按照合同约定履行义务。第十六条第三方介入的争议解决16.1第三方与甲乙方的争议16.1.1第三方与甲乙方之间的争议，应通过友好协商解决。16.1.2协商解决不成的，双方可寻求第三方调解或仲裁。16.2第三方与合同其他各方的争议16.2.1第三方与合同其他各方之间的争议，应通过友好协商解决。16.2.2协商解决不成的，双方可寻求第三方调解或仲裁。16.3第三方介入争议的调解或仲裁16.3.1第三方与甲乙方及合同其他各方之间的争议，可共同选择调解机构或仲裁机构进行调解或仲裁。16.3.2调解或仲裁结果对双方具有约束力，双方应予以遵守。第十七条第三方介入的法律适用17.1本合同及其补充协议中关于第三方介入的条款，适用中华人民共和国法律法规。17.2第三方介入争议的调解或仲裁，适用中华人民共和国的调解仲裁法律。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计文件附件2：施工图纸附件3：工程量清单附件4：材料和设备的技术规格书附件5：施工组织设计附件6：施工进度计划附件7：投资预算附件8：投资审核意见附件9：合同价款支付凭证附件10：工程验收报告附件11：工程变更协议附件12：第三方介入协议附件13：争议调解或仲裁裁决书附件14：合同履行过程中的其他重要文件附件的详细要求和说明：附件1：工程设计文件附件1应包括工程的设计说明书、设计图纸、设计计算书等相关设计文件。设计文件应符合国家法律法规和行业标准，并满足工程建设的需要。附件2：施工图纸施工图纸应包括工程的平面图、立面图、剖面图、细部图等，图纸应清晰、准确，足以指导施工。附件3：工程量清单工程量清单应详细列出工程项目的名称、数量、单位、工程量计算依据等，清单应经过双方确认。附件4：材料和设备的技术规格书附件4应包括工程所需材料和设备的技术规格、性能参数、使用方法等详细信息。附件5：施工组织设计施工组织设计应包括施工方案、施工进度计划、施工人员组织、施工工艺等，以保证工程顺利进行。附件6：施工进度计划施工进度计划应详细列出工程各阶段的开始时间、结束时间、施工内容等，计划应经过双方确认。附件7：投资预算投资预算应包括工程建设的各项费用，包括但不限于材料费、人工费、设备费、措施费等，预算应经过双方确认。附件8：投资审核意见投资审核意见应包括对投资预算的审核结果、审核意见及审核依据等。附件9：合同价款支付凭证合同价款支付凭证应包括支付金额、支付时间、支付方式等详细信息，以证明价款的支付。附件10：工程验收报告工程验收报告应包括工程验收的时间、地点、验收人员、验收结果等内容。附件11：工程变更协议工程变更协议应包括变更的内容、原因、影响、变更后的工程量、价款等详细信息。附件12：第三方介入协议附件12应包括第三方介入的条件、程序、费用、责任等内容。附件13：争议调解或仲裁裁决书争议调解或仲裁裁决书应包括调解或裁决的结果、调解或裁决的时间、调解或裁决的人员等信息。附件14：合同履行过程中的其他重要文件附件14应包括合同履行过程中产生的其他重要文件，如会议纪要、沟通记录等。说明二：违约行为及责任认定：1.未按照合同约定履行义务。2.延迟履行合同义务。3.违反合同约定的质量标准。4.违反合同约定的进度要求。5.未按照合同约定支付价款。6.未按照合同约定提供施工条件。7.未按照合同约定进行工程变更。8.未按照合同约定处理争议。违约责任认定标准：1.违约行为导致合同不能履行，双方可协商解除合同，并按照合同约定承担违约责任。2.违约行为导致合同部分不能履行，双方可协商部分解除合同，并按照合同约定承担违约责任。3.违约行为导致合同履行困难，双方可协商继续履行合同，并按照合同约定承担违约责任。示例说明：如承包人未按照合同约定按时完成工程，属于延迟履行合同义务的违约行为。根据合同约定，承包人应承担延迟履行的违约责任，如支付违约金、赔偿损失等。全文完。2024版建设工程施工合同：工程质量、进度与投资控制2本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程性质1.5工程量清单2.合同双方2.1甲方名称2.2甲方地址2.3甲方联系人2.4乙方名称2.5乙方地址2.6乙方联系人3.工程质量3.1质量标准3.2质量控制措施3.3质量检查与验收3.4质量争议的处理4.工程进度4.1施工工期4.2进度计划4.3进度控制措施4.4工期延误的处理5.工程投资控制5.1合同总价5.2工程变更价款调整5.3工程量清单价款调整5.4工程结算5.5工程付款6.施工材料与设备6.1材料设备供应6.2材料设备质量要求6.3材料设备验收6.4材料设备保管与使用7.施工安全7.1安全责任7.2安全措施7.3安全事故的处理8.环境保护8.1环保要求8.2环保措施8.3环保验收9.合同的变更与解除9.1合同变更9.2合同解除10.违约责任10.1甲方违约10.2乙方违约11.争议解决11.1协商解决11.2调解解决11.3仲裁解决11.4法律途径12.合同的生效、终止与解除12.1合同生效12.2合同终止12.3合同解除13.其他条款13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力13.4法律适用13.5合同的份数与保管14.附件14.1工程量清单14.2设计文件14.3施工图纸14.4其他技术资料第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：根据甲方提供的项目名称，本项目名为“建设工程”。1.2工程地点：工程位于市区路号。1.3工程规模：本项目为一个层的建筑，总建筑面积为平方米。1.4工程性质：本工程为用途的建筑，包括、、等功能区域。1.5工程量清单：详见附件中的工程量清单。第二条合同双方2.1甲方名称：公司。2.2甲方地址：市区路号。2.3甲方联系人：。2.4乙方名称：建筑有限公司。2.5乙方地址：市区路号。2.6乙方联系人：。第三条工程质量3.1质量标准：本工程的质量标准应符合国家及行业的相关规范和标准，包括但不限于《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503002013等。3.2质量控制措施：乙方应按照设计和施工规范要求进行施工，确保工程质量。3.3质量检查与验收：甲方有权对工程质量进行监督检查，并提出意见和建议。工程完成后，甲方应组织验收，乙方应按照要求提供相关资料和配合验收工作。3.4质量争议的处理：如出现质量争议，双方应协商解决；如协商不成，可按照合同约定的争议解决方式处理。第四条工程进度4.1施工工期：本工程的工期为个月，自开工之日起算。4.2进度计划：乙方应根据工程量和施工要求，制定详细的施工进度计划，并报甲方审批。4.3进度控制措施：乙方应严格按照施工进度计划进行施工，确保工程按时完成。4.4工期延误的处理：如乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。如非乙方原因导致工期延误，双方应协商解决。第五条工程投资控制5.1合同总价：本工程的合同总价为元（大写：人民币元整）。5.2工程变更价款调整：如工程发生变更，双方应按照约定的方式进行价款调整。5.3工程量清单价款调整：如工程量清单发生变更，双方应按照约定的方式进行价款调整。5.4工程结算：工程完成后，双方应按照约定的方式进行工程结算。5.5工程付款：双方约定按照工程进度和质量完成情况，分阶段进行付款。第六条施工材料与设备6.1材料设备供应：乙方负责本工程的材料和设备供应，并保证质量符合设计和施工要求。6.2材料设备质量要求：乙方提供的材料和设备应符合国家及行业的相关标准和要求。6.3材料设备验收：甲方有权对乙方提供的材料和设备进行验收，如不符合要求，乙方应负责更换或修复。6.4材料设备保管与使用：乙方应妥善保管和使用材料设备，确保施工过程中的安全与完好。第八条施工安全8.1安全责任：乙方应严格按照国家及地方的安全法规和标准进行施工，确保施工过程中的安全。8.2安全措施：乙方应制定并落实施工安全措施，包括施工现场的安全防护、消防、临时用电等措施。8.3安全事故的处理：如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照法定程序进行处理。第九条环境保护9.1环保要求：乙方应遵守国家及地方的环保法规，确保施工过程中的环境保护。9.2环保措施：乙方应制定并落实施工环保措施，包括施工现场的噪音、扬尘、废水等污染防治措施。9.3环保验收：工程完成后，乙方应按照要求进行环保验收，确保工程符合环保要求。第十条合同的变更与解除10.1合同变更：如因工程变更或其他原因需要调整合同内容，双方应协商一致，并签订书面变更协议。10.2合同解除：如因不可抗力或其他约定原因需要解除合同，双方应协商一致，并签订书面解除协议。第十一条违约责任11.1甲方违约：如甲方未按约定履行合同义务，应承担相应的违约责任。11.2乙方违约：如乙方未按约定履行合同义务，应承担相应的违约责任。第十二条争议解决12.1协商解决：双方应通过友好协商解决合同争议。12.2调解解决：如协商不成，双方可向相关机构申请调解。12.3仲裁解决：如调解不成，双方同意提交仲裁委员会进行仲裁。12.4法律途径：如仲裁不成，双方可依法向人民法院提起诉讼。第十三条合同的生效、终止与解除13.1合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止：本合同在工程完成后终止。13.3合同解除：如双方约定解除合同，应签订书面解除协议，并办理相关手续。第十四条其他条款14.1保密条款：双方应对合同内容和签订过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。14.2知识产权保护：双方应尊重并保护对方的知识产权，不得侵犯对方的商标、专利等权益。14.3不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解决。14.4法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。14.5合同的份数与保管：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念1.1本合同所称第三方，是指除甲乙方之外，参与或涉及本工程施工、监理、设计、材料设备供应等环节的各方。1.2第三方介入包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料设备供应商、施工分包商等。第二条第三方介入的责权利2.1第三方应按照合同约定和相关法律法规，履行各自的职责，确保工程的质量、进度和投资控制。2.2第三方应承担因自身原因导致的工程质量、进度和投资控制等方面的责任。2.3第三方应协助甲乙方解决工程施工过程中的技术、质量、安全等问题。2.4第三方应按照合同约定，向甲乙方支付相应的费用。第三条第三方介入的额外条款及说明3.1如第三方未按照合同约定履行义务，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。3.2甲乙方应与第三方签订相应的合同，明确双方的权利和义务。3.3甲乙方应监督第三方的工作，确保第三方的工作符合合同约定和相关法律法规。3.4甲乙方应负责协调第三方之间的工作关系，确保工程的顺利进行。3.5如第三方的工作出现问题，甲乙方应负责协调解决，确保工程不受影响。第四条第三方责任限额4.1第三方应按照合同约定，承担相应的责任。4.2第三方责任限额应根据合同金额、工程风险等因素确定。4.3甲乙方应与第三方在合同中明确责任限额，并按照约定承担相应的风险。第五条第三方与甲乙方的划分说明5.1第三方与甲乙方的划分应以合同约定为准。5.2第三方应独立承担因自身原因导致的违约责任，不应影响甲乙方之间的合同关系。5.3甲乙方应按照合同约定，履行各自的权利和义务，不应将自身的责任转嫁给第三方。第六条第三方介入的争议解决6.1第三方与甲乙方之间的争议，应通过友好协商解决。6.2如协商不成，双方可向相关机构申请调解或仲裁。6.3如调解或仲裁不成，双方可依法向人民法院提起诉讼。第七条第三方介入的生效、终止与解除7.1第三方与甲乙方的合同自双方签字盖章之日起生效。7.2第三方与甲乙方的合同在工程完成后终止。7.3如双方约定解除合同，应签订书面解除协议，并办理相关手续。第八条第三方介入的其他条款8.2甲乙方应监督第三方的工作，确保第三方的工作符合合同约定和相关法律法规。8.3甲乙方应负责协调第三方之间的工作关系，确保工程的顺利进行。8.4甲乙方应协助第三方解决工程施工过程中的技术、质量、安全等问题。8.5甲乙方应按照合同约定，向第三方支付相应的费用。8.6甲乙方应与第三方在合同中明确双方的权利和义务，确保工程的顺利进行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程量清单附件2：设计文件附件3：施工图纸附件4：施工组织设计附件5：材料设备供应合同附件6：施工分包合同附件7：监理合同附件8：安全防护措施方案附件9：环保措施方案附件10：施工进度计划附件11：质量检查记录附件12：安全事故报告附件13：合同变更协议附件14：合同解除协议附件