2024年度高层建筑乳胶漆施工合同2篇_第1页
2024年度高层建筑乳胶漆施工合同2篇_第2页
2024年度高层建筑乳胶漆施工合同2篇_第3页
2024年度高层建筑乳胶漆施工合同2篇_第4页
2024年度高层建筑乳胶漆施工合同2篇_第5页
已阅读5页,还剩32页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度高层建筑乳胶漆施工合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方信息1.2承包方信息1.3工程定义第二条合同范围与工程内容2.1工程范围2.2工程内容2.3工程量清单第三条合同价格与支付方式3.1合同价格3.2价格调整机制3.3支付方式与时间第四条施工周期与进度4.1施工周期4.2施工进度计划4.3延期违约责任第五条施工质量与标准5.1施工质量要求5.2质量验收标准5.3质量保障措施第六条材料供应与管理6.1材料供应6.2材料质量要求6.3材料管理第七条安全生产与环保7.1安全生产要求7.2安全事故处理7.3环保要求与措施第八条合同变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3变更与解除的程序第九条违约责任与赔偿9.1违约责任9.2赔偿方式与标准9.3争议解决方式第十条不可抗力10.1不可抗力事件10.2不可抗力后果处理10.3不可抗力责任划分第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密义务与责任12.3保密期限第十三条争议解决13.1争议解决方式13.2仲裁或诉讼地点13.3仲裁或诉讼时效第十四条其他条款14.1合同的附件14.2合同的修改与补充14.3合同的解除与终止第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1发包方信息1.1.1名称:公司1.1.2地址:市区路号1.1.3联系人:1.1.4联系电话:X1.2承包方信息1.2.1名称:建筑工程有限公司1.2.2地址:市区路号1.2.3联系人:1.2.4联系电话:X1.3工程定义1.3.1工程名称:高层建筑乳胶漆施工工程1.3.2工程地点:市区路号1.3.3工程规模:平方米1.3.4工程内容:包括墙面、天花板的乳胶漆施工,具体内容以工程量清单为准。第二条合同范围与工程内容2.1工程范围2.1.1工程包括但不限于:墙面、天花板乳胶漆施工,现场清理等。2.1.2承包方应按照发包方的要求完成施工,并保证施工质量。2.2工程内容2.2.1承包方应按照约定的施工范围和工程量清单进行施工。2.2.2承包方应按照约定的施工工艺和标准进行施工。2.3工程量清单2.3.1工程量清单作为本合同的附件,是本合同的重要组成部分。2.3.2承包方应按照工程量清单进行施工,不得随意增减工程量。第三条合同价格与支付方式3.1合同价格3.1.1合同总价:人民币万元(大写:元整)。3.1.2合同价格包括:施工费用、材料费用、人工费用、管理费用等。3.2价格调整机制3.2.1价格调整的条件:法律法规变化、政策调整、材料价格变动等不可抗力因素。3.2.2价格调整的程序:双方协商确定。3.3支付方式与时间3.3.1支付方式:银行转账。3.3.2支付时间:按照工程进度分阶段支付。具体支付时间及金额由双方协商确定。第四条施工周期与进度4.1施工周期4.1.1施工期限:自开工之日起,共计个日历天。4.1.2承包方应按照约定的施工周期完成施工。4.2施工进度计划4.2.1承包方应制定详细的施工进度计划,并报发包方审批。4.2.2承包方应按照施工进度计划进行施工,确保工程按时完成。4.3延期违约责任4.3.1承包方如因自身原因导致施工延期,应支付违约金。4.3.2发包方如因自身原因导致施工延期,应承担相应责任。第五条施工质量与标准5.1施工质量要求5.1.1承包方应按照国家和行业标准进行施工,保证施工质量。5.1.2承包方应严格按照设计文件和施工图纸进行施工。5.2质量验收标准5.2.1工程验收标准应符合国家相关法律法规、行业标准和设计要求。5.2.2验收不合格的工程,承包方应按照要求进行整改,直至达到验收标准。5.3质量保障措施5.3.1承包方应建立健全质量管理体系,确保施工质量。5.3.2承包方应定期对施工过程进行自检、互检和专检,确保工程质量。第六条材料供应与管理6.1材料供应6.1.1发包方负责提供施工所需的主要材料。6.1.2承包方应按照发包方的要求进行材料验收和使用。6.2材料质量要求6.2.1发包方提供的材料应符合国家相关法律法规、行业标准和设计要求。6.2.2承包方第八条合同变更与解除8.1合同变更条件8.1.1合同变更应由双方协商一致,并以书面形式进行确认。8.1.2合同变更的条件包括但不限于:法律法规变化、政策调整、工程设计变更等。8.2合同解除条件8.2.1合同解除应由双方协商一致,并以书面形式进行确认。8.2.2合同解除的条件包括但不限于:发包方明确表示解除合同、承包方严重违约等。8.3变更与解除的程序8.3.1合同变更或解除应由双方协商确定,并签订相应的书面协议。8.3.2合同变更或解除协议应明确变更或解除的内容、范围、时间等。第九条违约责任与赔偿9.1违约责任9.1.1发包方如未按约定支付合同价款,应支付违约金。9.1.2承包方如未按约定完成施工,或施工质量不符合约定,应承担违约责任。9.2赔偿方式与标准9.2.1违约金计算方式:按照合同金额的1%计算。9.2.2赔偿金额的计算:根据实际情况确定。9.3争议解决方式9.3.1双方发生争议时,应通过友好协商解决。9.3.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条不可抗力10.1不可抗力事件10.1.1不可抗力事件包括但不限于:自然灾害、社会事件等。10.1.2双方应立即通知对方不可抗力事件的发生,并采取措施减少损失。10.2不可抗力后果处理10.2.1不可抗力事件导致合同无法履行时,双方应协商解除或变更合同。10.2.2不可抗力事件导致合同部分无法履行时,双方应协商确定合同的履行方式。10.3不可抗力责任划分10.3.1不可抗力事件的责任划分应根据事件的性质、影响等因素确定。10.3.2双方应按照公平原则分担不可抗力事件导致的损失。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.1.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。11.1.2合同生效后,双方应按照合同约定履行各自的义务。11.2合同变更程序11.2.1合同变更应按照第八条的规定进行。11.2.2合同变更协议生效后,变更后的内容替代原合同相应内容。11.3合同终止条件11.3.1合同终止的条件包括但不限于:合同履行完毕、合同解除、合同无效等。11.3.2合同终止后,双方应按照合同约定处理未了事项。第十二条保密条款12.1保密内容12.1.1双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等。12.1.2保密内容的具体范围和期限由双方约定。12.2保密义务与责任12.2.1双方应对保密内容予以保密,不得向第三方泄露。12.2.2泄露保密内容的一方应承担违约责任。12.3保密期限12.3.1保密期限自合同生效之日起计算。12.3.2双方可协商确定具体的保密期限,最长不超过5年。第十三条争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方发生争议时,应通过友好协商解决。13.1.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。13.2仲裁或诉讼地点13.2.1仲裁或诉讼地点为合同签订地。13.2.2双方可协商选择仲裁或诉讼方式解决争议。13.3仲裁或诉讼时效13.3.1双方应在争议发生之日起6个月内提起仲裁或诉讼。13.3.2超过时效期限,第二部分:第三方介入后的修正鉴于本合同在履行过程中可能涉及第三方的介入,包括但不限于中介方、监管方、协助方等,双方特此约定第三方介入后的相关修正条款。第一条第三方概念界定1.1第三方是指除甲乙方之外,参与或协助本合同履行的一方或多方。1.2第三方可以是自然人、法人或其他组织。1.3第三方介入本合同应得到甲乙双方的同意。第二条第三方责任限额2.1第三方介入本合同时,应明确其责任限额。2.2第三方责任限额包括但不限于:赔偿范围、赔偿金额、责任期限等。2.3甲乙双方应与第三方协商确定责任限额,并予以书面确认。第三条第三方权利与义务3.1第三方享有的权利包括但不限于:获取合同约定的报酬、获得合同约定的权益等。3.2第三方应履行的义务包括但不限于:按照合同约定提供服务、保证服务质量和效果等。3.3第三方应遵守国家相关法律法规,不得损害甲乙双方的合法权益。第四条第三方介入程序4.1甲乙双方如需第三方介入,应提前书面通知对方。4.2甲乙双方应就第三方介入的具体事项进行协商,并签订书面协议。4.3第三方介入协议应明确双方与第三方的权利、义务和责任。第五条第三方协助与监督5.1第三方应协助甲乙双方履行合同,并提供必要的协助与支持。5.2第三方应对甲乙双方的履行情况进行监督,确保合同的顺利实施。5.3第三方应定期向甲乙双方报告合同履行情况,并提供相关建议。第六条第三方违约处理6.1第三方如未按约定履行义务,应承担违约责任。6.2甲乙双方与第三方协商确定违约处理方式,并签订书面协议。6.3违约处理协议应明确违约责任、违约赔偿方式及金额等。第七条第三方解除与退出7.1第三方如因故需解除或退出合同,应提前书面通知甲乙双方。7.2甲乙双方应与第三方协商确定解除或退出的事宜,并签订书面协议。7.3第三方解除或退出协议应明确解除或退出的条件、时间及后果等。第八条第三方与其他各方的关系8.1第三方与甲乙双方、其他第三方之间应保持独立关系,不得产生利益冲突。8.2第三方不得未经甲乙双方同意,与其他第三方签订与本合同相冲突的协议。8.3甲乙双方应监督第三方履行合同,确保第三方不得损害其他各方的合法权益。第九条第三方责任划分9.1第三方应对其履行合同过程中产生的责任承担相应责任。9.2甲乙双方与第三方协商确定责任划分,并签订书面协议。9.3责任划分协议应明确各方的责任范围、责任承担方式等。第十条第三方介入的合同补充条款10.1甲乙双方应与第三方协商确定合同补充条款,以明确第三方的权利义务。10.2补充条款应作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。10.3补充条款应包括但不限于:第三方介入的具体事项、责任限额、报酬等。第十一条第三方介入的合同变更11.1甲乙双方如需变更合同中与第三方有关的内容,应与第三方协商一致。11.2合同变更协议应明确变更事项、范围、时间等。11.3合同变更协议经甲乙双方和第三方签字(或盖章)后生效。第十二条第三方介入的合同终止12.1甲乙双方如需终止合同中与第三方有关的内容,应与第三方协商一致。12.2合同终止协议应明确终止事项、范围、时间等。12.3合同终止协议经甲乙双方和第三方签字(或盖章)后生效。本部分修正条款自双方签字(或盖章)之日起生效,与本合同具有同等法律效力。如有冲突,以本部分修正条款为准。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:工程量清单详细列出所有施工项目的数量、规格、型号、单价、总价等信息,作为合同的重要组成部分。附件二:设计图纸包含施工所需的所有设计图纸,明确施工要求和标准。附件三:材料供应清单详细列出所有施工材料的名称、规格、型号、数量、单价、总价等信息。附件四:施工进度计划明确施工的起始日期、结束日期以及各个阶段的施工内容。附件五:质量验收标准详细列出质量验收的标准和要求,包括材料验收、施工过程验收和最终验收等。附件六:安全防护措施方案列出施工期间的安全防护措施,包括施工现场安全、工人安全防护等。附件七:环保措施方案列出施工期间的环保措施,确保施工过程对环境的影响降到最低。附件八:合同变更协议当合同内容需要变更时,双方应签署此协议,明确变更的内容和影响。附件九:违约金计算公式详细列出违约金的计算方式,以便在违约时进行计算。附件十:争议解决方式明确双方在发生争议时选择的解决方式,如协商、仲裁或诉讼等。说明二:违约行为及责任认定:1.发包方未按约定支付合同价款。2.承包方未按约定完成施工或施工质量不符合约定。3.第三方未按约定提供服务或服务不符合约定。4.任何一方未履行合同中的其他义务。违约的责任认定标准:1.违约金:按照合同金额的一定比例(如1%)计算违约金。2.损害赔偿:根据实际损失的大小进行赔偿。3.延长工期:按照合同约定的工期延长天数计算。4.合同解除:当违约行为严重到无法继续履行合同时,双方可协商解除合同。示例说明:如果承包方未按约定完成施工,导致工程延期,那么承包方应承担违约责任,按照合同约定的违约金计算方式进行赔偿。如果发包方未按约定支付合同价款,导致承包方无法正常施工,那么发包方应承担违约责任,按照合同约定的违约金计算方式进行赔偿。全文完。2024年度高层建筑乳胶漆施工合同2本合同目录一览第一条合同主体与施工范围1.1发包方信息1.2承包方信息1.3施工范围与内容第二条合同价格与支付方式2.1合同总价2.2支付方式2.3支付时间表第三条施工时间与进度3.1施工开始时间3.2施工结束时间3.3施工进度计划第四条施工质量与标准4.1施工质量要求4.2施工标准4.3质量验收程序第五条材料供应与验收5.1材料供应5.2材料验收标准5.3材料质量保证第六条施工安全与环境保护6.1施工安全措施6.2安全事故处理6.3环境保护要求第七条合同变更与解除7.1合同变更程序7.2合同解除条件7.3合同解除后的处理第八条违约责任与赔偿8.1违约行为8.2违约责任8.3赔偿金额计算第九条争议解决方式9.1争议解决方式9.2仲裁或诉讼地点9.3仲裁或诉讼时效第十条保密条款10.1保密信息范围10.2保密期限10.3保密违约责任第十一条合同的生效、修改与终止11.1合同生效条件11.2合同修改程序11.3合同终止条件第十二条其他条款12.1合同的履行与监督12.2信息与沟通12.3双方约定的其他事项第十三条附件13.1施工图纸13.2材料规格书13.3施工方案第十四条合同签订日期与地点14.1签订日期14.2签订地点第一部分:合同如下:第一条合同主体与施工范围1.1发包方信息(1)具有独立民事权利能力和民事行为能力的个人;(2)依法成立的各类企业事业组织;(3)其他依照法律、法规可以独立承担民事责任的组织。乙方的信息应包括:(1)公司名称;(2)公司地址;(3)联系人及联系方式;(4)法人代表及身份证号;(5)企业营业执照号;(6)资质等级证书编号。1.2承包方信息同1.11.3施工范围与内容本合同施工范围为高层建筑乳胶漆的施工,包括但不限于:(1)墙体乳胶漆施工;(2)天花乳胶漆施工;(3)柱子乳胶漆施工;(4)其他需要涂刷乳胶漆的区域。第二条合同价格与支付方式2.1合同总价合同总价依据甲乙双方认可的施工图纸、工程量清单和单价进行计算,具体金额在合同附件中明确规定。2.2支付方式(1)按工程进度分阶段支付;(2)工程完成后一次性支付;(3)其他方式:具体描述。2.3支付时间表双方根据工程进度安排,在合同附件中明确规定支付时间表。第三条施工时间与进度3.1施工开始时间双方在合同附件中明确规定具体的施工开始时间。3.2施工结束时间双方在合同附件中明确规定具体的施工结束时间。3.3施工进度计划乙方向甲方提交详细的施工进度计划,包括各阶段的施工时间、工程量及完成标准等,甲方应在收到计划后的7天内予以回复,视为认可。第四条施工质量与标准4.1施工质量要求(1)涂层应均匀、平整、丰满、无明显缺陷;(3)涂层应具有足够的耐磨、耐洗刷、耐碱、耐水、耐化学性等性能;(4)涂层应满足甲方特殊要求。4.2施工标准乙方应按照甲乙双方确认的施工图纸、施工方案和工艺流程进行施工。4.3质量验收程序(1)乙方在施工过程中应定期自检,确保施工质量符合要求;(2)甲方或其委托的监理机构对施工过程进行监督检查,发现不符合要求的部位,有权要求乙方立即整改;(3)工程完成后,乙方应向甲方提供完整的施工资料和验收资料,甲方应在收到资料后的14天内组织验收;(4)甲方验收合格后,应在验收单上签字确认,并支付合同约定的尾款。第五条材料供应与验收5.1材料供应乙方负责采购施工所需的原材料、辅料和设备,并保证材料质量符合施工要求。5.2材料验收标准甲方或其委托的监理机构对乙方供应的材料进行验收,验收标准如下:(1)材料应具有出厂合格证和质量保证书;(2)材料应符合国家或行业标准;(3)材料应满足设计要求和甲方特殊要求。5.3材料质量保证乙方应对供应的材料质量负责,自材料交付甲方或其委托的监理机构之日起,承担材料质量问题的一切责任。第六条施工安全与环境保护6.1施工安全措施乙方应制定施工安全措施,并严格执行,确保施工过程中的人员安全和设施完好。6.2安全事故处理(1)施工过程中发生安全事故,乙方应立即启动应急预案,采取有效措施,防止事故扩大;(2)乙方应在事故发生后的24小时内向甲方报告,并积极配合甲方处理事故;(3)乙方应对事故造成的损失承担赔偿责任。6.3环境保护要求乙方应遵守国家环境保护法律法规,严格按照环保要求进行施工,确保施工过程中的环境保护措施得到有效执行。第八条违约责任与赔偿8.1违约行为(1)乙方未按约定时间完成施工的,应按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:合同总价款的0.5%;(2)甲方未按约定时间支付合同款项的,应按照逾期天数向乙方支付违约金,违约金计算方式为:应付款项的0.5%;(3)一方违反合同约定,导致合同无法履行或者造成对方损失的,应承担违约责任,赔偿对方因此造成的损失。8.2违约责任(1)乙方施工质量不符合约定的,甲方有权要求乙方返工、整改,并按照实际发生的费用向乙方追偿;(2)乙方未按约定时间完成施工的,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金;(3)甲方未按约定时间支付合同款项的,乙方有权解除合同,并要求甲方支付违约金。8.3赔偿金额计算赔偿金额根据乙方违约程度、甲方损失程度以及合同约定等综合因素确定。第九条争议解决方式9.1争议解决方式(1)向合同签订地人民法院提起诉讼;(2)向合同履行地人民法院提起诉讼;(3)向仲裁委员会申请仲裁。9.2仲裁或诉讼地点双方选择仲裁的,仲裁地点为合同签订地;选择诉讼的,诉讼地点为合同履行地。9.3仲裁或诉讼时效一方依法向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼的,对方应当在收到仲裁通知书或者诉讼状副本之日起30天内提交答辩状。逾期不提交的,不影响仲裁机构或者人民法院对案件的审理。第十条保密条款10.1保密信息范围双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等,属于保密信息。10.2保密期限保密信息的保密期限自合同签订之日起计算,至合同解除或者终止之日起5年。10.3保密违约责任一方违反保密义务的,应承担违约责任,赔偿对方因此造成的损失。第十一条合同的生效、修改与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字或者盖章之日起生效。11.2合同修改程序合同的修改应当采用书面形式,经双方协商一致后签署。11.3合同终止条件(1)工程完成后,双方履行完毕合同约定的义务;(2)双方协商一致解除合同;(3)一方违反合同约定,导致合同无法履行,另一方解除合同;(4)因不可抗力导致合同无法履行,双方协商一致解除合同。第十二条其他条款12.1合同的履行与监督双方应严格按照合同约定履行各自的义务,并相互监督,确保合同的顺利实施。12.2信息与沟通双方应保持畅通的信息沟通,及时协商解决合同履行过程中的问题。12.3双方约定的其他事项双方可以在合同附件中约定其他事项,作为本合同的补充。第十三条附件13.1施工图纸13.2材料规格书13.3施工方案13.4工程量清单13.5单价表13.6其他附件第十四条合同签订日期与地点14.1签订日期14.2签订地点第二部分:第三方介入后的修正引入第三方介入的概念,并界定第三方的责权利14.3第三方定义与责任本合同所称第三方,是指除甲乙方之外,参与合同履行或者与合同履行有关联的各方,包括但不限于中介方、监理方、材料供应商、施工分包商等。第三方在合同履行过程中,应严格遵守国家法律法规、行业标准和合同约定,按照各自职责履行义务,并对因自身原因造成的损失承担责任。14.4第三方介入的协调与管理甲乙双方应积极沟通,共同协调管理第三方,确保第三方按照合同约定履行义务。如第三方未按约定履行义务,甲乙双方有权要求第三方改正,并要求承担相应的违约责任。14.5第三方责任限额第三方对甲乙双方的赔偿责任,以其在合同中的承诺或者甲乙双方协商确定的限额为限。如第三方未明确承诺赔偿限额,甲乙双方可协商确定。增加的额外条款及说明15.1第三方选择与认可甲乙双方应共同选定第三方,并在合同中明确第三方的权利义务。第三方选定后,甲乙双方应认可第三方的资质和能力,确保其能够胜任合同约定的工作。15.2第三方违约处理如第三方违反合同约定,甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。第三方承担违约责任后,有权向违约方追偿。15.3第三方权益保护甲乙双方应尊重第三方的合法权益,不得擅自变更第三方的工作内容、工作进度和工作方式。如甲乙双方需调整第三方的工作内容,应与第三方协商一致。15.4第三方工作成果的归属第三方完成的工作成果,属于甲乙双方合同约定的权利范围。未经第三方同意,甲乙双方不得将第三方的工作成果用于合同约定范围之外的其他目的。15.5第三方解除或终止合同如第三方因特殊情况需解除或终止合同,应提前通知甲乙双方,并按照合同约定承担相应责任。甲乙双方有权根据实际情况选择是否同意第三方的解除或终止要求。15.6第三方保密义务第三方应对其在合同履行过程中获得的甲乙双方的商业秘密、技术秘密、市场信息等保密信息予以保密,并按照合同约定的保密期限和方式履行保密义务

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论