2024年度人工挖孔桩工程承包合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度人工挖孔桩工程承包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1承包人定义1.2发包人定义1.3人工挖孔桩工程定义第二条工程内容与范围2.1工程概况2.2工程地点2.3工程量及进度第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2价格调整条件3.3支付方式及时间第四条工程质量与标准4.1质量要求4.2验收标准4.3质量保证措施第五条工期要求5.1开工日期5.2竣工日期5.3工期延误后果第六条承包人义务与责任6.1施工准备6.2施工安全6.3环保措施6.4工程变更处理第七条发包人义务与责任7.1现场保障7.2协调关系7.3工程款支付第八条违约责任8.1承包人违约8.2发包人违约8.3违约赔偿金额第九条争议解决9.1争议解决方式9.2诉讼或仲裁地点9.3诉讼或仲裁时效第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密条款第十二条法律适用与争议解决12.1法律适用12.2争议解决第十三条其他条款13.1不可抗力13.2税法遵守13.3合同附件第十四条合同的签字盖章14.1合同签字14.2合同盖章14.3合同副本数量与分发第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1承包人定义本合同中的承包人是指具有独立法人资格的X公司，营业执照注册号为，法定代表人为X，地址为X。1.2发包人定义本合同中的发包人是指具有独立法人资格的X公司，营业执照注册号为，法定代表人为X，地址为X。1.3人工挖孔桩工程定义本合同中的人工挖孔桩工程是指按照发包人提供的施工图纸和技术要求，由承包人负责施工的桩基工程，包括挖孔、钢筋笼制作、混凝土浇筑等工作内容。第二条工程内容与范围2.1工程概况本合同所指的人工挖孔桩工程位于X，共计X根桩，桩径为毫米，桩长为X米。2.2工程地点本合同所指的人工挖孔桩工程的施工地点位于X。2.3工程量及进度承包人应按照发包人提供的施工图纸和技术要求，完成所有人工挖孔桩工程的施工工作，确保工程质量符合相关规范要求。具体工程量及施工进度安排详见附件一。第三条合同价格与支付3.1合同总价本合同的人工挖孔桩工程合同总价为人民币X万元（大写：玖佰玖拾玖万元整），币种为人民币，支付时需按照中国银行同期汇率折算。3.2价格调整条件除合同约定的价格外，因不可抗力等因素导致工程量增减或者材料价格变化的，双方可按照实际情况进行价格调整，具体调整方式由双方另行协商确定。3.3支付方式及时间发包人应按照本合同约定的付款节点和付款比例，向承包人支付合同款项。具体支付方式及时间为：（1）合同签订后七个工作日内，发包人向承包人支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，发包人向承包人支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，发包人向承包人支付合同总价款的40%。第四条工程质量与标准4.1质量要求承包人应严格按照发包人提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合国家及行业相关规范要求。4.2验收标准本合同人工挖孔桩工程的验收标准如下：（1）桩身完整性：桩身无断裂、裂缝等缺陷，桩身完整性满足规范要求；（2）桩长：桩长符合施工图纸和技术要求；（3）桩径：桩径符合施工图纸和技术要求；（4）混凝土强度：混凝土强度满足规范要求；（5）施工安全：施工现场安全措施到位，无安全事故发生。4.3质量保证措施承包人应建立健全质量保证体系，加强施工过程质量控制，确保工程质量符合规范要求。具体措施如下：（1）配备合格的施工人员，对施工人员进行专业技术培训和质量教育；（2）严格按照施工图纸和技术要求施工，加强施工现场管理；（3）对施工过程中出现的质量问题及时进行整改，确保工程质量；（4）按照规范要求进行工程验收，对验收不合格的工程及时整改。第五条工期要求5.1开工日期本合同人工挖孔桩工程的开工日期为合同签订后十个工作日。5.2竣工日期本合同人工挖孔桩工程的竣工日期为合同约定的工程量完成日期。5.3工期延误后果如承包人原因导致工期延误，应按照合同约定向发包人支付违约金。具体违约金计算方式如下：（1）每延误一天，违约金为合同总价款的0.5%；（2）累计延误超过三十天的，违约金累计不超过合同总价款的10%。第六条承包人义务与责任6.1施工准备承包人应按照发包人的要求，提前做好施工前的准备工作，包括施工场地平整、临时设施搭建、材料进场等。6.2施工安全承包人应严格遵守国家及行业的安全生产规定，加强施工现场安全管理，确保施工现场安全无事故。6.3环保措施承包人应按照相关环保法规和发包人的要求，做好施工现场的环保工作，第八条违约责任8.1承包人违约承包人违反合同约定，导致工程质量、进度、安全等方面出现问题，应承担如下违约责任：（1）工程质量不符合约定的，承包人应按照发包人的要求进行整改，并承担由此产生的费用；（2）工程进度延误的，承包人应按照合同约定向发包人支付违约金；（3）施工现场发生安全事故的，承包人应承担全部责任，并支付因此给发包人造成的损失。8.2发包人违约发包人违反合同约定，导致工程进度、质量、安全等方面出现问题，应承担如下违约责任：（1）工程进度不符合约定的，发包人应按照承包人的要求进行整改，并承担由此产生的费用；（2）工程款支付延迟的，发包人应按照合同约定向承包人支付违约金；（3）因发包人原因导致施工现场发生安全事故的，发包人应承担全部责任。8.3违约赔偿金额违约方应按照合同约定，向守约方支付违约金。违约金的计算方法如下：（1）违约金为合同总价款的0.5%至10%；（2）具体违约金金额，由双方根据违约情况协商确定。第九条争议解决9.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2诉讼或仲裁地点合同争议的诉讼或仲裁地点为合同签订地。9.3诉讼或仲裁时效双方在合同争议发生之日起一年内，未能通过协商解决的，任何一方均有权向人民法院提起诉讼或申请仲裁。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更程序合同履行过程中，如需变更合同内容，应由双方协商一致，并签订书面变更协议。10.3合同终止条件合同终止条件如下：（1）工程验收合格，合同约定的工程内容全部完成；（2）双方协商一致，提前终止合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密、合同内容等，均应予以保密。11.2保密期限保密期限自合同签订之日起计算，至合同终止或履行完毕之日止。11.3违约保密条款违反保密条款的一方，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。第十二条其他条款12.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商解决办法，减轻损失。12.2税法遵守双方在合同履行过程中，应遵守相关税法规定，依法纳税。12.3合同附件合同附件为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。第十三条合同的签字盖章13.1合同签字本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。13.2合同盖章双方代表在本合同上签字后，合同即具有法律效力。13.3合同副本数量与分发合同副本数量及分发如下：（1）双方各保留贰份副本；（2）送至相关政府部门进行备案；（3）其他必要的副本。第十四条合同的签字盖章14.1合同签字本合同的签字代表双方对合同内容的认可，具有法律效力。14.2合同盖章双方盖章表示对合同的正式确认，合同正式生效。14.3合同副本数量与分发按照双方约定的数量和方式，分发合同副本，以确保双方均能履行合同约定的义务。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方定义在本合同中，第三方指的是除甲乙方之外的，与本合同工程有直接或间接利益关系的法人、自然人或组织。1.2第三方种类第三方包括但不限于：材料供应商、设备供应商、施工分包商、咨询顾问、监理机构、检测机构、金融机构、中介机构等。第二条第三方介入的情形2.1第三方介入情形第三方介入本合同工程的情形包括但不限于：提供货物或服务、提供专业咨询、进行质量检测、提供融资支持等。2.2第三方介入程序第三方介入本合同工程，应与甲乙方协商一致，并签订书面协议。未经甲乙方同意，第三方不得擅自介入本合同工程。第三条第三方责任3.1第三方责任限定第三方对甲乙方承担的责任限定在其介入工程的范围内，第三方不得要求甲乙方承担其自身的原因造成的损失。3.2第三方权利限定第三方在本合同工程中的权利限定在其与甲乙方签订的书面协议范围内，第三方不得要求甲乙方提供超出协议范围的权益。第四条第三方义务4.1第三方义务第三方应按照甲乙方要求，提供合格的货物或服务，并保证其提供的货物或服务符合国家及行业相关规范要求。4.2第三方保密义务第三方应对甲乙方提供的技术秘密、商业秘密等敏感信息予以保密，并不得向任何无关第三方泄露。第五条第三方违约处理5.1第三方违约第三方如违反本合同或与甲乙方签订的书面协议，应承担违约责任，并赔偿因此给甲乙方造成的损失。5.2第三方违约处理程序甲乙方应与第三方协商解决违约问题，协商不成的，甲乙方有权向法院提起诉讼或申请仲裁。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲乙方的关系第三方与甲乙方均为独立法人，各自承担各自的法律责任。第三方介入本合同工程，不影响甲乙方之间的合同关系。6.2第三方与甲乙方合同的衔接甲乙方与第三方签订的书面协议，应与本合同相衔接，确保第三方介入本合同工程的整体顺利进行。第七条第三方责任限额7.1第三方责任限额甲乙方与第三方签订的书面协议中，应明确第三方的责任限额，包括但不限于赔偿限额、责任期限等。7.2第三方责任保险甲乙方应要求第三方提供相应的责任保险，以确保第三方在履行合同过程中造成的损失能得到及时赔偿。第八条第三方退出8.1第三方退出第三方如因故需退出本合同工程，应提前通知甲乙方，并与甲乙方协商解决退出事宜。8.2第三方退出后的责任第三方退出本合同工程后，应承担因其介入工程而产生的法律责任，并赔偿因此给甲乙方造成的损失。第九条甲乙方的权利与义务9.1甲乙方的权利甲乙方有权对第三方提供的货物或服务进行监督和检验，确保其符合合同要求。9.2甲乙方的义务甲乙方有义务协助第三方完成货物或服务的交付，并按照约定支付相关款项。第十条争议解决10.1争议解决方式甲乙方与第三方之间发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2诉讼或仲裁地点合同争议的诉讼或仲裁地点为合同签订地。10.3诉讼或仲裁时效甲乙方与第三方之间的争议发生之日起一年内，未能通过协商解决的，任何一方均有权向人民法院提起诉讼或申请仲裁。第十一条合同的签字盖章11.1合同签字本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，第三方持壹份，具有同等法律效力。11.2合同盖章甲乙双方与第三方代表在本合同上签字后，合同即具有法律效力。11.3合同副本数量与分发合同副本数量及分发如下：（1）甲乙双方各保留贰份副本；（2）第三方保留壹份副本；（3）送至相关政府部门进行备案；（4）其他必要的副本。第十二条合同的签字盖章12.1合同签字本合同的签字代表甲乙双方及第三方对合同内容的认可，具有法律效力。12.2合同盖章甲乙双方与第三方盖章表示对合同的第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：施工图纸和技术要求详细说明：本附件应包含人工挖孔桩工程的详细施工图纸，包括桩基布置图、桩身结构图、施工详图等。同时，应明确技术要求，包括桩长、桩径、混凝土强度等级、钢筋配置等。附件二：工程量清单详细说明：本附件应详细列出人工挖孔桩工程的各项工程量，包括桩基数量、桩长、桩径等，以便于双方明确工程量及工程进度。附件三：施工计划详细说明：本附件应包含人工挖孔桩工程的施工进度计划，包括各阶段施工时间节点、施工人员安排、材料供应计划等。附件四：质量保证体系文件详细说明：本附件应包含承包人的质量保证体系文件，包括质量控制流程、质量检验标准、质量记录表格等。附件五：安全施工方案详细说明：本附件应包含承包人的安全施工方案，包括施工现场安全管理措施、应急预案、安全培训计划等。附件六：环保措施方案详细说明：本附件应包含承包人的环保措施方案，包括施工现场环保设施布置、废弃物处理方案、环保监测计划等。附件七：合同价格清单详细说明：本附件应详细列出人工挖孔桩工程的各项价格，包括人工费、材料费、机械费等，以便于双方明确价格构成。附件八：合同价格调整条款详细说明：本附件应详细说明合同价格调整的条件和程序，包括材料价格波动、人工费用变动等。附件九：支付方式及时间表详细说明：本附件应详细列出人工挖孔桩工程的支付方式和时间表，包