2024年度建筑工程监理与验收合同：监理公司与施工单位2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑工程监理与验收合同：监理公司与施工单位本合同目录一览第一条定义与解释1.1监理公司1.2施工单位1.3建筑工程1.4监理与验收合同第二条监理公司的义务与责任2.1监理公司的监理义务2.2监理公司的技术支持2.3监理公司的报告与建议第三条施工单位的义务与责任3.1施工单位的施工义务3.2施工单位的质量保证3.3施工单位的进度控制第四条监理与验收流程4.1监理流程4.2验收流程第五条监理报告与验收意见5.1监理报告的内容与提交5.2验收意见的形成与提交第六条合同的有效期6.1合同的开始日期6.2合同的结束日期第七条合同的履行地点与方式7.1履行地点7.2履行方式第八条合同的变更与解除8.1合同变更的条件8.2合同解除的条件第九条违约责任9.1监理公司的违约责任9.2施工单位的违约责任第十条争议解决10.1争议的解决方式10.2争议解决的地点与机构第十一条保密条款11.1保密信息的定义与范围11.2保密责任的履行第十二条法律适用与争议解决12.1法律适用12.2争议解决第十三条其他条款13.1合同的签字与盖章13.2合同的副本与复印件第十四条合同的生效条件14.1合同生效的条件14.2合同生效的时间第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1监理公司：指由甲方指定的，负责对乙方施工过程进行全面监督管理，确保工程质量、安全、进度等目标按期实现的第三方机构。1.2施工单位：指由甲方选定的，负责按照合同约定完成建筑工程施工的乙方。1.3建筑工程：指由甲方投资，乙方负责施工的建筑物及相关设施。1.4监理与验收合同：指甲方与监理公司签订的，明确双方在建筑工程监理与验收过程中的权利、义务和责任的合同。第二条监理公司的义务与责任2.1监理公司的监理义务：监理公司应按照合同约定和国家相关法律法规，对施工单位的施工过程进行全面监督管理，确保工程质量、安全、进度等目标按期实现。2.2监理公司的技术支持：监理公司应提供专业化的技术支持，对施工过程中的技术问题及时提出解决方案，并指导施工单位进行整改。2.3监理公司的报告与建议：监理公司应定期向甲方提交监理报告，对施工过程中的质量、安全、进度等问题提出改进建议。第三条施工单位的义务与责任3.1施工单位的施工义务：施工单位应按照合同约定和国家相关法律法规，按照监理公司的要求进行施工，确保工程质量、安全、进度等目标按期实现。3.2施工单位的质量保证：施工单位应建立健全质量保证体系，对施工过程进行自检、互检和专检，确保工程质量符合国家标准。3.3施工单位的进度控制：施工单位应按照合同约定的工期要求，制定合理的施工计划，确保工程按期完工。第四条监理与验收流程4.1监理流程：监理公司应按照合同约定和国家相关法律法规，对施工单位的施工过程进行全面监督管理，确保工程质量、安全、进度等目标按期实现。4.2验收流程：工程完工后，监理公司应组织甲方、乙方等进行验收，形成验收意见，并对验收合格的工程出具验收报告。第五条监理报告与验收意见5.1监理报告的内容与提交：监理公司应定期向甲方提交监理报告，报告内容包括但不限于工程质量、安全、进度等方面的实际情况，以及存在的问题和改进建议。5.2验收意见的形成与提交：验收意见应根据验收过程中发现的问题，结合监理报告和相关资料形成。验收意见形成后，监理公司应将其提交给甲方。第六条合同的有效期6.1合同的开始日期：合同自双方签字盖章之日起生效。6.2合同的结束日期：合同有效期至工程验收合格，乙方提交完整的工程资料之日止。第七条合同的履行地点与方式7.1履行地点：合同履行地点为工程所在地。7.2履行方式：双方通过现场监督、会议沟通、书面报告等方式，共同推进工程的监理与验收工作。第八条合同的变更与解除8.1合同变更的条件：（1）合同履行过程中，发生不可抗力因素，影响合同的正常履行；（2）双方协商一致，且变更内容不违反国家相关法律法规；（3）甲方根据工程实际需要，调整监理公司的服务内容或工期。8.2合同解除的条件：（1）双方协商一致；（2）一方严重违约，导致合同无法履行，另一方提出解除合同；（3）因不可抗力因素导致合同无法履行。第九条违约责任9.1监理公司的违约责任：（1）监理公司未按照合同约定履行监理义务，导致工程质量、安全、进度等方面出现问题，应承担相应责任；（2）监理公司泄露甲方商业秘密，应承担违约责任。9.2施工单位的违约责任：（1）施工单位未按照合同约定和国家相关法律法规进行施工，导致工程质量、安全、进度等方面出现问题，应承担相应责任；（2）施工单位泄露甲方商业秘密，应承担违约责任。第十条争议解决（1）向合同履行地的人民法院提起诉讼；（2）向合同履行地的仲裁机构申请仲裁。10.2争议解决的地点与机构：争议解决的地点为合同履行地。双方选择的争议解决机构为合同履行地的人民法院或仲裁机构。第十一条保密条款11.1保密信息的定义与范围：保密信息是指合同履行过程中，双方交换的与工程相关的技术资料、商业秘密以及其他涉及双方利益的信息。11.2保密责任的履行：（1）双方应对保密信息予以严格保密，未经对方同意，不得向第三方泄露；（2）双方应在合同终止后继续履行保密义务，直至保密信息成为公开信息。第十二条法律适用与争议解决12.1法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。12.2争议解决：如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同履行地的人民法院提起诉讼。第十三条其他条款13.1合同的签字与盖章：本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同的副本与复印件：双方均持有本合同的副本，副本具有同等法律效力。第十四条合同的生效条件14.1合同生效的条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同生效的时间：本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方：指除甲方、乙方之外，与本合同无关的各方，包括但不局限于中介方、咨询方、检测机构等。第二条第三方介入的条件与程序2.1第三方介入的条件：当甲方、乙方在合同履行过程中，认为需要第三方专业意见或服务时，可以协商决定引入第三方。2.2第三方介入的程序：（1）甲方、乙方应就第三方介入的事项进行协商，并达成一致意见；（2）甲方、乙方与第三方签订相应的合作协议，明确双方的权利义务；（3）第三方按照合作协议的约定，提供专业意见或服务；（4）甲方、乙方应根据第三方提供的意见或服务，调整合同履行方案。第三条第三方的责任与义务3.1第三方应按照合作协议的约定，提供专业、客观、公正的意见或服务；3.2第三方应对提供的意见或服务承担责任，并对其后果负责；3.3第三方应遵守国家相关法律法规，不得侵犯甲方、乙方的合法权益。第四条第三方介入的费用4.1第三方介入的费用由甲方、乙方根据实际情况商定，并在合作协议中明确；4.2甲方、乙方应按照合作协议的约定，支付第三方介入的费用；4.3第三方不得收取未经约定的费用，否则甲方、乙方有权拒绝支付。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲方、乙方之间建立的是委托关系，第三方应独立承担责任，不得将责任转嫁给甲方、乙方；5.2第三方与甲方、乙方不应产生任何法律关系，除非双方另有约定；5.3第三方应按照合同约定和国家相关法律法规，履行其义务，确保工程质量、安全、进度等目标按期实现。第六条第三方责任限额6.1第三方应对其提供的意见或服务承担责任，但的责任限额应由甲方、乙方在合作协议中约定；6.2甲方、乙方应根据第三方的专业性质、信誉等因素，合理确定责任限额；6.3第三方应在其责任限额内承担责任，超出部分由甲方、乙方自行承担。第七条第三方介入对合同其他方的通知义务7.1当甲方、乙方决定引入第三方时，应通知合同其他方，并说明第三方介入的事项和目的；7.2合同其他方对第三方介入有异议时，甲方、乙方应予以充分考虑，并在合作协议中予以明确；7.3第三方应向合同其他方提供介入结果，并听取合同其他方的意见。第八条第三方介入对合同履行的影响8.1第三方介入不应影响合同其他方的权利和义务；8.2第三方介入的事项应在合同约定的范围内进行；8.3第三方介入后，合同其他方应继续按照合同约定履行各自的权利和义务。第九条合同其他方对第三方的权利限制9.1合同其他方不得要求第三方超出合作协议的约定范围提供服务；9.2合同其他方不得要求第三方承担超出责任限额的责任；9.3合同其他方应尊重第三方的独立性，不得干预第三方的正常工作。第十条第三方退出机制10.2甲方、乙方认为第三方不符合合同要求时，有权要求第三方退出；10.3第三方退出时，应按照合作协议的约定处理后续事项。第十一条第三方介入的合同补充协议11.1当甲方、乙方决定引入第三方时，应签订补充协议，明确第三方的权利义务和责任限额等内容；11.2补充协议应经甲方、乙方和第三方协商一致后签署；11.3补充协议与本合同具有同等法律效力。第十二条第三方介入后的合同修改12.1当第三方介入导致合同内容发生变化时，甲方、乙方应按照本合同约定的修改程序进行修改；12.2修改后的合同应经甲方、乙方和第三方协商一致后签署；12.3修改后的合同取代原合同，具有同等法律效力。第十三条第三方介入后的合同终止与解除13.1当第三方介入导致合同无法履行时，甲方、乙方有权终止或解除合同；13.2合同终止或解除后，甲方、乙方应按照本合同约定的方式处理后续事项；13.3第三方应按照合作协议的约定，承担相应的责任。第十四条第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：监理公司与施工单位之间的监理服务协议附件二：监理公司与甲方之间的监理委托协议附件三：施工单位与甲方之间的施工合同附件四：工程质量检测报告附件五：工程安全评估报告附件六：工程进度报告附件七：监理报告附件八：验收意见附件九：第三方介入协议附件十：补充协议附件一：监理服务协议详细要求和说明：本协议作为监理公司与施工单位之间的合作协议，明确了监理公司的监理义务、服务内容、报告与建议等。具体包括但不限于监理公司的监理范围、工作时间、监理人员的资质要求、监理报告的提交时间及格式等。附件二：监理委托协议详细要求和说明：本协议作为监理公司与甲方之间的委托协议，明确了甲方的委托事项、监理公司的义务与责任、监理费用等。具体包括但不限于甲方委托监理公司对施工单位进行监理的范围、监理公司的责任限制、监理费用的支付时间及方式等。附件三：施工合同详细要求和说明：本合同作为施工单位与甲方之间的施工协议，明确了施工范围、施工质量、施工进度、施工安全等要求。具体包括但不限于施工单位应按合同约定的工期完成施工、保证工程质量符合国家标准、遵守施工安全规定等。附件四：工程质量检测报告详细要求和说明：本报告对工程质量进行检测，包括材料检测、结构检测、使用功能检测等，以确保工程质量符合国家标准和合同要求。附件五：工程安全评估报告详细要求和说明：本报告对工程安全进行评估，包括施工现场安全、施工过程安全、工程设施安全等，以确保工程施工过程中的安全。附件六：工程进度报告详细要求和说明：附件七：监理报告详细要求和说明：本报告由监理公司定期向甲方提交，内容包括监理工作的开展情况、工程质量、安全、进度等方面的问题及改进建议等。附件八：验收意见详细要求和说明：本意见由监理公司组织甲方、乙方等进行验收时形成，对工程的合格与否进行判定，并提出验收合格或不合格的理由。附件九：第三方介入协议详细要求和说明：本协议明确了第三方介入的条件、程序、第三方的主要责任与义务、第三方介入的费用、第三方责任限额等内容。附件十：补充协议详细要求和说明：本协议用于对主合同内容的补充，包括但不限于主合同中未明确的事项、双方协商一致的变更事项等。说明二：违约行为及责任认定：1.监理公司的违约行为及责任认定：示例：监理公司未按照合同约定履行监理义务，导致工程质量问题，应承担相应的违约责任，如赔偿甲方因工程质量问题导致的损失。2.施工单位的违约行为及责任认定：示例：施工单位未按照合同约定和国家相关法律法规进行施工，导致工程质量、安全问题，应承担相应的违约责任，如赔偿甲方因工程质量、安全问题导致的损失。3.甲方的违约行为及责任认定：示例：甲方未按照合同约定支付监理费用，导致监理公司无法正常履行监理义务，甲方应承担违约责任，如支付迟延履行违约金。4.第三方介入的违约行为及责任认定：示例：第三方未按照合作协议的约定提供服务，导致工程质量、安全、进度等方面出现问题，第三方应承担违约责任，如赔偿甲方、乙方因第三方服务问题导致的损失。全文完。2024年度建筑工程监理与验收合同：监理公司与施工单位1本合同目录一览1.监理服务范围1.1监理公司责任1.1.1工程监理1.1.2工程验收1.1.3工程质量控制1.1.4工程进度监控1.2施工单位责任1.2.1施工质量1.2.2施工安全1.2.3施工进度1.2.4工程资料管理2.监理人员配置2.1监理团队组成2.2监理人员职责2.3监理人员资质要求3.施工单位要求3.1施工单位资质3.2施工单位负责人3.3施工人员管理3.4施工材料与设备4.监理费用与支付4.1监理费用计算4.2支付方式和时间4.3费用调整机制5.合同期限5.1监理期限5.2验收期限5.3合同续约条款6.违约责任6.1监理公司违约6.2施工单位违约6.3违约赔偿方式7.争议解决7.1协商解决7.2调解解决7.3仲裁解决7.4法律途径8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约保密条款9.合同的生效、变更与终止9.1合同生效条件9.2合同变更程序9.3合同终止条件10.法律适用与争议解决10.1法律适用10.2争议解决方式11.其他条款11.1合同的解释11.2合同的补充11.3合同的附件12.合同签署日期12.1甲方（监理公司）签字12.2乙方（施工单位）签字13.合同盖章13.1甲方（监理公司）盖章13.2乙方（施工单位）盖章14.附件14.1工程图纸14.2工程预算14.3工程进度计划14.4监理计划与报告第一部分：合同如下：第一条监理服务范围1.1监理公司责任1.1.1监理公司应根据合同约定和国家相关法律、法规的要求，对施工过程进行全面监督管理，包括但不限于工程质量、安全、进度、投资控制等方面。1.1.2监理公司应对施工过程中的关键环节和重要节点进行验收，确保工程质量符合设计和规范要求。1.1.3监理公司应制定监理计划，对施工过程中的质量问题及时提出整改要求，并跟踪整改情况的落实。1.1.4监理公司应定期向甲方报告工程监理情况，对重大问题和突发事件立即报告。1.2施工单位责任1.2.1施工单位应按照合同约定和国家相关法律、法规的要求，严格遵循工程设计文件、技术规范和标准进行施工，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。1.2.2施工单位应做好施工现场的安全管理，确保施工过程中不发生安全事故。1.2.3施工单位应按照监理公司的要求，及时提供施工过程中的相关资料，并保证资料的真实、完整、准确。1.2.4施工单位应接受监理公司的检查和验收，对监理公司提出的问题及时整改，确保工程质量符合设计和规范要求。第二条监理人员配置2.1监理团队组成监理团队应由具有相应资质和专业能力的监理人员组成，包括但不限于土木工程、建筑、安装、装饰、结构、给排水、电气等专业。2.2监理人员职责监理人员应认真履行监理职责，对施工过程中的质量、安全、进度等方面进行全面监督管理，确保工程顺利进行。2.3监理人员资质要求监理人员应具备国家规定的相应专业资质，且有丰富的工程监理经验。第三条施工单位要求3.1施工单位资质3.2施工单位负责人施工单位负责人应具备相应的管理能力和经验，对施工现场进行全面管理。3.3施工人员管理施工单位应加强对施工人员的培训和管理，确保施工人员具备相应的技能和素质。3.4施工材料与设备施工单位应按照设计文件和规范要求，选用合格的施工材料和设备，并保证其质量。第四条监理费用与支付4.1监理费用计算监理费用根据工程规模、复杂程度、监理周期等因素确定，具体费用双方协商确定。4.2支付方式和时间监理费用支付方式为按月支付，具体支付时间双方协商确定。4.3费用调整机制如遇工程规模、复杂程度等发生变化，双方可协商调整监理费用。第五条合同期限5.1监理期限监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格日止。5.2验收期限验收期限自工程竣工之日起计算，双方协商确定。5.3合同续约条款如双方同意续约，应签订书面续约协议，并明确续约期限、费用等事项。第六条违约责任6.1监理公司违约监理公司未按合同约定履行监理职责，导致工程质量、安全、进度等方面出现问题，应承担相应的违约责任。6.2施工单位违约施工单位未按合同约定和国家相关法律、法规的要求进行施工，导致工程质量、安全、进度等方面出现问题，应承担相应的违约责任。6.3违约赔偿方式违约方应按照合同约定和法律规定，向守约方支付违约金，并承担相应的赔偿责任。第八条争议解决7.1协商解决双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商的方式解决。7.2调解解决如协商不成，双方同意提交工程所在地的建设行政主管部门或者双方约定的第三方调解组织进行调解。7.3仲裁解决如调解不成，任何一方均有权向合同签订地或者工程所在地的人民法院提起诉讼。7.4法律途径双方同意，如发生合同纠纷，任何一方均可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条保密条款8.1保密内容双方在合同履行过程中获悉的对方的商业秘密、技术秘密、运营秘密等，应予以严格保密。8.2保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同解除或终止之日起五年。8.3违约保密条款违反本保密条款的，违约方应承担相应的违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失。第十条合同的生效、变更与终止9.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同变更程序合同变更应经双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。9.3合同终止条件合同终止条件如下：（1）工程竣工验收合格，双方履行完毕合同约定的义务；（2）双方协商一致解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行，双方协商一致终止合同；（4）法律、法规规定合同终止的其他情形。第十一条其他条款10.1合同的解释本合同未尽事宜，双方应友好协商解决。合同附件及补充协议均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。10.2合同的补充合同补充协议应经双方书面签订，并明确约定补充协议的内容、生效条件等。10.3合同的附件本合同附件包括工程图纸、工程预算、工程进度计划等，附件与本合同具有同等法律效力。第十二条合同签署日期11.1甲方（监理公司）签字11.2乙方（施工单位）签字11.3双方签字日期：____年____月____日。第十三条合同盖章12.1甲方（监理公司）盖章12.2乙方（施工单位）盖章12.3合同盖章日期：____年____月____日。第十四条附件13.1工程图纸13.2工程预算13.3工程进度计划13.4监理计划与报告本合同一式两份，甲方（监理公司）和乙方（施工单位）各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的情形（1）双方在合同履行过程中发生争议，需要第三方进行调解或仲裁；（2）合同履行过程中，出现不可抗力因素，需要第三方进行评估和判定；（3）合同履行过程中，涉及到专业技术问题，需要第三方提供专业意见或服务；（4）其他双方约定或法律、法规规定需要第三方介入的情形。第二条第三方选择的程序2.1双方应共同协商选择第三方介入的方式，包括但不限于中介机构、专业评估机构、行业组织等。2.2双方应共同确定第三方的资质、经验和信誉，确保其具备相应的专业能力和独立性。2.3双方应共同签订书面协议，明确第三方的职责、权利和义务。第三条第三方介入的具体程序3.1第三方介入的具体程序包括但不限于：（1）第三方在接到双方通知后，应立即进行调查、评估和判定；（2）第三方应按照约定时间和要求，提交介入结果报告；（3）双方应对第三方的介入结果进行认真审查，如有异议，可按照约定程序进行处理。第四条第三方责任限额4.1第三方应按照约定履行介入职责，如因第三方过错导致损失，第三方应承担相应的赔偿责任。4.2第三方责任限额应根据第三方的资质、经验和信誉进行约定，并在书面协议中明确。4.3双方应合理评估第三方的责任限额，确保双方权益不受损害。第五条第三方与其他各方的关系5.1第三方介入不影响甲乙双方的权利和义务，甲乙双方应继续履行合同约定的义务。5.2第三方介入期间，甲乙双方应配合第三方的工作，提供必要的资料和便利条件。5.3第三方介入结束后，第三方不再参与合同履行，甲乙双方应自行解决后续问题。第六条第三方介入的费用6.1第三方介入的费用应由双方协商确定，并在书面协议中明确。6.2第三方介入费用的支付方式和时间应在书面协议中约定。6.3双方应按照约定时间支付第三方介入费用，如有异议，可按照约定程序进行处理。第七条第三方介入的补充协议7.1如双方在合同履行过程中需要第三方介入，可签订补充协议，明确第三方的职责、权利和义务等相关事项。7.2补充协议应经双方书面签订，并具有同等法律效力。第八条第三方介入的终止8.1第三方介入终止的条件包括但不限于：（1）第三方介入目标实现，双方无需再进行第三方介入；（2）双方达成一致，终止第三方介入；（3）法律规定或双方约定的其他终止条件。8.2第三方介入终止后，第三方不再享有介入职责和权利，甲乙双方应自行解决后续问题。第九条第三方介入的记录和归档9.1双方应将第三方介入的相关文件、资料和记录归档保存，以便日后查询和追溯。9.2归档保存的期限应根据法律法规和双方约定进行确定。第十条违约责任10.1双方应按照本合同约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担相应的违约责任。10.2第三方如未按照约定履行介入职责，应承担相应的赔偿责任。第十一条法律适用与争议解决11.1本合同及第三方介入相关事项适用中华人民共和国法律。11.2双方在履行本合同及第三方介入过程中发生的争议，应通过友好协商解决。如协商不成，双方同意提交工程所在地的建设行政主管部门或者双方约定的第三方调解组织进行调解。如调解不成，任何一方均有权向合同签订地或者工程所在地的人民法院提起诉讼。第十二条其他条款12.1本合同未尽事宜，双方应友好协商解决。合同附件及补充协议均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。12.2合同补充协议应经双方书面签订，并明确约定补充协议的内容、生效条件等。12.3合同的附件包括工程图纸、工程预算、工程进度计划等，附件与本合同具有同等法律效力。本合同