2024年度城市轨道交通工程建设总承包合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度城市轨道交通工程建设总承包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3轨道交通工程1.4总承包合同第二条合同范围与内容2.1工程范围2.2工程内容2.3工程量清单第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式3.3进度付款3.4变更付款第四条工程进度与工期4.1工程进度计划4.2工期要求4.3延期违约金第五条工程质量与标准5.1工程质量要求5.2质量检验5.3质量争议处理第六条设计与技术变更6.1设计责任6.2技术变更程序6.3变更费用承担第七条安全生产与环保7.1安全生产要求7.2环保要求7.3安全事故处理第八条合同的履行与维护8.1合同履行地点8.2合同履行期限8.3合同维护第九条违约责任与赔偿9.1违约行为9.2违约责任9.3赔偿金额计算第十条争议解决方式10.1争议解决途径10.2仲裁或诉讼10.3适用法律第十一条合同的解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3解除或终止后的处理第十二条合同的转让与分包12.1合同转让12.2分包管理12.3分包合同第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3违约保密责任第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律变化14.3附件说明第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方为本合同的一方，是指根据本合同约定，委托承包方进行轨道交通工程建设的一方，具体名称见合同首页。1.2承包方为本合同的另一方，是指根据本合同约定，承担轨道交通工程建设的一方，具有相应的建设资质和能力，具体名称见合同首页。1.3轨道交通工程是指本合同约定的，由发包方委托承包方建设的城市轨道交通工程，具体工程内容、范围和规模见合同附件。1.4总承包合同是指发包方和承包方签订的，由承包方承担轨道交通工程的设计、采购、施工、试运行等全部工作，并保证工程质量、安全、进度等各项要求的一份完整合同。第二条合同范围与内容2.1工程范围承包方应按照合同约定，完成轨道交通工程的设计、采购、施工、试运行等工作，并交付符合合同约定的工程。2.2工程内容承包方应按照合同约定，完成轨道交通工程的土建、安装、装修、调试等工作，并保证工程质量、安全、进度等各项要求。2.3工程量清单具体的工程量清单见合同附件，承包方应按照工程量清单完成工程。第三条合同价格与支付3.1合同总价本合同的总价根据工程量清单、工程内容和承包方的投标报价确定，具体金额见合同附件。3.2支付方式本合同的支付方式为进度付款和竣工付款。进度付款根据工程进度和完成的工程量进行，竣工付款在工程验收合格后进行。3.3进度付款进度付款的付款比例和付款时间根据合同约定的工程进度和完成的工程量确定，具体见合同附件。3.4变更付款如因设计变更、工程量增减等原因导致合同总价发生变化的，按照合同约定的变更付款条款进行支付。第四条工程进度与工期4.1工程进度计划承包方应按照合同约定的工程进度计划完成工程，具体见合同附件。4.2工期要求本合同的工期要求见合同附件，承包方应保证工程在约定工期内完成。4.3延期违约金如承包方原因导致工程延期，应按照合同约定支付延期违约金，具体计算方式见合同附件。第五条工程质量与标准5.1工程质量要求本合同的工程质量要求符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定，具体见合同附件。5.2质量检验承包方应按照合同约定进行质量检验，发包方有权对工程进行质量检查和验收，具体见合同附件。5.3质量争议处理如发生质量争议，双方应协商解决；协商不成的，可按照合同约定的争议解决方式进行处理。第六条设计与技术变更6.1设计责任承包方应按照合同约定进行设计，并对其设计质量负责，具体见合同附件。6.2技术变更程序如发生技术变更，应按照合同约定的程序进行，具体见合同附件。6.3变更费用承担如因设计变更、工程量增减等原因导致合同总价发生变化的，按照合同约定的变更费用承担方式进行处理。第八条合同的履行与维护8.1合同履行地点本合同的履行地点为中华人民共和国____省/市/自治区，具体见合同附件。8.2合同履行期限本合同的履行期限为合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。8.3合同维护双方应严格按照本合同的约定履行合同义务，维护合同的履行。第九条违约责任与赔偿9.1违约行为双方应严格按照本合同的约定履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任。9.2违约责任违约方应承担违约责任，具体承担方式见合同附件。9.3赔偿金额计算如一方违约，应按照合同约定的方法计算赔偿金额，具体见合同附件。第十条争议解决方式10.1争议解决途径如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。10.2仲裁或诉讼如选择仲裁，仲裁地点为中华人民共和国____省/市/自治区，具体见合同附件。如选择诉讼，管辖法院为合同履行地人民法院。10.3适用法律本合同适用中华人民共和国的法律。第十一条合同的解除与终止11.1合同解除条件如发生合同约定的解除条件，双方可以协商解除合同，具体见合同附件。11.2合同终止条件如发生合同约定的终止条件，合同终止，具体见合同附件。11.3解除或终止后的处理第十二条合同的转让与分包12.1合同转让未经对方同意，合同不得转让。12.2分包管理承包方应按照合同约定进行分包管理，确保分包工程的质量、安全、进度等符合合同要求。12.3分包合同分包合同应提交发包方备案，具体见合同附件。第十三条保密条款13.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等，应予以保密。13.2保密期限保密期限自合同签订之日起计算，至合同解除或终止之日起____年止。13.3违约保密责任如一方违反保密义务，应承担违约责任，具体见合同附件。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。14.2法律变化如因法律变化导致合同内容违法，双方应协商变更合同内容，确保合同合法有效。14.3附件说明本合同的附件包括工程量清单、设计文件、技术规范等，具体见合同附件。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和界定1.1第三方介入第三方介入是指在本合同履行过程中，除甲乙方之外的，根据合同约定或法律规定，参与合同履行、监督、管理、协调等活动的第三方主体。第三方介入包括但不限于中介方、监理方、审计方、政府部门等。1.2第三方界定第三方是指非甲乙方主体，与甲乙方无直接合同关系，但根据本合同约定或法律规定，参与合同履行、监督、管理、协调等活动的个体或组织。第三方不包括甲乙方的分支机构、关联公司、合作伙伴等。第二条第三方介入的责任限额2.1第三方责任第三方介入本合同活动时，应严格按照合同约定和法律规定履行职责，确保合同的履行、质量、安全等符合约定。2.2责任限额第三方介入的责任限额根据合同约定、法律规定和第三方资质等级确定。具体责任限额见合同附件。第三条第三方介入的义务和责任3.1第三方义务（1）按照合同约定和法律规定，客观、公正、及时地履行介入职责；（2）保护甲乙方商业秘密、技术秘密等；（3）接受甲乙方的监督、检查和管理；（4）协助解决合同履行过程中的问题，提供专业建议。3.2第三方责任（1）因第三方原因导致合同履行不符合约定的，第三方应承担相应责任；（2）第三方未按照合同约定或法律规定履行职责的，应承担违约责任；（3）第三方侵害甲乙方合法权益的，应承担侵权责任。第四条第三方介入的报酬和支付4.1报酬第三方的报酬根据合同约定、法律规定和第三方资质等级确定，具体见合同附件。4.2支付方式甲乙方可按照合同约定或法律规定，向第三方支付报酬。支付方式见合同附件。第五条第三方介入的监督和管理5.1甲乙方监督甲乙方有权对第三方介入的活动进行监督、检查和管理，确保第三方按照合同约定和法律规定履行职责。5.2第三方自律第三方应自觉遵守合同约定和法律规定，确保介入活动的合法、合规、公正。第六条第三方介入的争议解决6.1争议解决途径如发生第三方介入相关的争议，甲乙方可以协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。6.2仲裁或诉讼如选择仲裁，仲裁地点为中华人民共和国____省/市/自治区，具体见合同附件。如选择诉讼，管辖法院为合同履行地人民法院。第七条第三方介入的解除和终止7.1解除条件如发生合同约定的解除条件，甲乙方可以协商解除第三方介入合同，具体见合同附件。7.2终止条件如发生合同约定的终止条件，第三方介入终止，具体见合同附件。7.3解除或终止后的处理第八条第三方介入的转让和分包8.1转让未经甲乙方同意，第三方不得转让介入合同。8.2分包第三方不得将介入合同范围内的义务分包给其他主体。第九条第三方介入的保密义务9.1保密内容第三方在介入活动中获知的甲乙方商业秘密、技术秘密等，应予以保密。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起计算，至合同解除或终止之日起____年止。9.3违约保密责任如第三方违反保密义务，应承担违约责任，具体见合同附件。第十条法律适用和争议解决10.1适用法律本合同适用中华人民共和国的法律。10.2争议解决如发生第三方介入相关的争议，适用本合同第七条的争议解决方式。第十一条附件说明本合同的附件包括第三方介入的具体职责、报酬、支付方式等，具体见合同附件。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出轨道交通工程的所有工程量，包括土建、安装、装修、调试等各项工作的数量和规格。附件二：设计文件包括轨道交通工程的设计图纸、技术说明书、设计计算书等。附件三：技术规范详细列出轨道交通工程建设所应遵守的技术规范和标准，包括材料、设备、施工、验收等各方面的规范。附件四：施工图纸包括轨道交通工程的施工图纸、施工方案、施工工艺等。附件五：监理合同如委托第三方进行监理，应提供监理合同，明确监理的职责、权利和义务。附件六：审计合同如委托第三方进行审计，应提供审计合同，明确审计的职责、权利和义务。附件七：政府部门批准文件包括轨道交通工程所需的各种政府批准文件，如规划许可证、施工许可证等。附件八：安全生产许可证详细列出轨道交通工程的安全生产许可证的相关信息。附件九：环保审批文件详细列出轨道交通工程的环保审批文件的相关信息。附件十：保险合同包括轨道交通工程的所有保险合同，如建筑工程保险、施工人员意外伤害保险等。附件十一：分包合同如承包方将部分工作分包给其他单位，应提供分包合同，明确分包的工程范围、质量要求、付款方式等。附件十二：变更协议如因设计变更、工程量增减等原因导致合同总价发生变化的，应提供变更协议，明确变更的内容、价格、付款等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲乙双方未按照合同约定的时间、质量、进度等要求履行合同义务的。例如，如果发包方未能在约定时间内提供施工场地，或承包方未能在约定时间内完成工程，都构成违约行为。2.甲乙双方未按照合同约定的付款方式、时间、金额等支付价款的。例如，如果发包方未能按照约定的时间支付进度付款，或承包方未能按照约定的时间提交进度报告，都构成违约行为。3.甲乙双方未按照合同约定的设计、技术、质量标准等进行施工、监理、审计等活动的。例如，如果承包方使用的材料不符合合同约定的质量标准，或监理方未能按照合同约定进行监理，都构成违约行为。4.甲乙双方未按照合同约定的保密义务进行保密的。例如，如果一方泄露了对方的商业秘密，或未按照约定的保密期限进行保密，都构成违约行为。违约责任认定标准：1.违约责任的认定应根据合同约定的违约责任条款进行。例如，如果合同约定了违约金计算方式，应按照该方式计算违约金。2.违约责任的认定应根据合同约定的违约责任范围进行。例如，如果合同约定了违约方需承担的损失范围，应按照该范围认定违约责任。3.违约责任的认定应根据合同约定的违约处理方式进行。例如，如果合同约定了违约方需承担的补救措施，应按照该措施认定违约责任。全文完。2024年度城市轨道交通工程建设总承包合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3轨道交通工程1.4工程建设总承包第二条合同范围与内容2.1工程范围2.2建设内容2.3工程量清单第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式与时间第四条工程进度与交付4.1施工计划4.2工程进度4.3工程交付第五条工程质量与标准5.1质量要求5.2标准规范5.3质量保证措施第六条合同履行与协调6.1合同履行6.2沟通协调6.3变更管理第七条安全生产与环保7.1安全生产7.2环保要求7.3安全事故处理第八条违约责任与赔偿8.1违约行为8.2赔偿责任8.3违约处理第九条争议解决9.1争议类型9.2解决方式9.3诉讼或仲裁第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效10.2合同变更10.3合同终止第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3泄密责任第十二条法律、法规与适用范围12.1法律法规12.2适用范围12.3争议法律适用第十三条其他条款13.1技术支持与服务13.2保险责任13.3税务与财务13.4合同附件第十四条合同的签署与份数14.1签署日期14.2签署地点14.3合同份数第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3轨道交通工程本合同所指的轨道交通工程是指从起点站至终点站的城市轨道交通线路及其配套设施，包括车站、区间、轨道、供电、通信、信号等工程。1.4工程建设总承包工程建设总承包是指承包方按照合同约定，承担轨道交通工程的全部或部分设计、采购、施工、试运行等工作，并保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。第二条合同范围与内容2.1工程范围本合同工程范围包括但不限于：轨道交通线路、车站、区间、轨道、供电、通信、信号等设施的设计、采购、施工、试运行和保修等工作。2.2建设内容本合同建设内容主要包括：（1）轨道交通工程的设计，包括线路、车站、区间、轨道、供电、通信、信号等设施的设计工作；（2）轨道交通工程的采购，包括设备、材料、构件等的采购工作；（3）轨道交通工程的施工，包括土建、安装、装修、调试等工作；（4）轨道交通工程的试运行，包括设备、系统的调试、试运行等工作；（5）轨道交通工程的保修，包括工程质量、安全、功能等方面的保修工作。2.3工程量清单工程量清单详见附件，附件作为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。第三条合同价格与支付3.1合同总价本合同总价为基础合同价，具体金额为人民币亿元（大写：人民币玖拾亿元整），币种为人民币。3.2价格调整合同履行过程中，如遇政策调整、市场变化等不可抗力因素，可能导致合同价格变动的，双方可按合同约定的价格调整机制进行调整。3.3支付方式与时间支付方式为银行转账，支付时间为合同签订后，发包方根据承包方提交的工程进度报告和验收合格证明，按约定的比例支付相应款项。具体支付方式和时间见附件。第四条工程进度与交付4.1施工计划承包方应按照合同约定的工期要求，编制详细的施工计划，并报发包方批准。4.2工程进度承包方应按照施工计划完成工程进度，确保工程按期交付。4.3工程交付工程达到合同约定的质量、安全标准，并通过发包方组织的验收合格的，视为工程交付。第五条工程质量与标准5.1质量要求本合同所指的工程质量应符合国家、行业和地方的相关法律法规、标准规范和发包方的要求。5.2标准规范（1）国家相关法律法规；（2）行业标准；（3）地方标准；（4）发包方要求的其他标准规范。5.3质量保证措施承包方应建立健全质量管理体系，确保工程质量符合合同约定和法律法规要求。如发生质量问题，承包方应负责及时整改，并承担相应责任。第六条合同履行与协调6.1合同履行承包方应严格按照合同约定，履行合同义务，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。6.2沟通协调双方应建立沟通协调机制，确保合同履行过程中的问题及时解决。6.3变更管理如合同履行过程中发生变更，双方应按照合同约定的变更程序进行处理。第八条违约责任与赔偿8.1违约行为（1）未按合同约定履行义务；（2）延迟履行、不履行或部分履行合同；（3）违反合同约定的质量、安全标准；（4）泄露合同保密信息；（5）其他违反合同约定的行为。8.2赔偿责任违约方应承担因违约行为给守约方造成的损失赔偿责任，赔偿金额包括但不限于实际损失、预期利益、违约金等。8.3违约处理违约发生后，双方应通过协商解决，协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条争议解决9.1争议类型本合同履行过程中发生的争议，包括但不限于合同条款解释、履行情况、变更、解除、终止等方面的争议。9.2解决方式（1）调解：向合同签订地的人民调解委员会申请调解；（2）仲裁：向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁；（3）诉讼：向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3诉讼或仲裁无论选择哪种争议解决方式，均应在合同签订地的人民法院或仲裁委员会进行。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为年。10.2合同变更合同履行过程中，如双方同意对合同进行变更，应签订书面变更协议，经双方签字（或盖章）后生效。10.3合同终止本合同履行完毕，或双方达成终止协议，并经书面确认后，合同即告终止。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均应予以保密。11.2保密期限保密期限自合同生效之日起算，至合同终止之日起年止。11.3泄密责任如一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。第十二条法律、法规与适用范围12.1法律法规本合同适用中华人民共和国法律法规，双方应遵守相关法律法规的规定。12.2适用范围本合同适用于中华人民共和国境内，包括但不限于合同签订地。12.3争议法律适用本合同履行过程中发生的争议，适用合同签订地的法律法规。第十三条其他条款13.1技术支持与服务承包方应提供技术支持与服务，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。13.2保险责任承包方应按照合同约定，办理相关保险，并承担保险责任。13.3税务与财务双方应按照法律法规和财务会计制度的要求，做好税务与财务管理。13.4合同附件合同附件作为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。附件内容如下：（1）工程量清单；（2）设计文件；（3）采购清单；（4）施工计划；（5）其他相关文件。第十四条合同的签署与份数14.1签署日期本合同于年月日签署。14.2签署地点本合同在中华人民共和国市签署。14.3合同份数本合同一式肆份，双方各持贰份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正引入第三方介入是合同履行过程中常见的做法，包括但不限于中介方、咨询方、审计方、监理方等。为了明确第三方的概念、责任限额以及第三方与其他各方的划分，本部分对原合同进行修正和补充。第一条第三方定义与分类1.1第三方定义本合同所指的第三方是指除甲乙方之外，参与合同履行过程的个体或组织。第三方可以是为甲乙方提供专业服务的中介方，也可以是负责工程监理、质量检测、安全评估等方面的咨询方。1.2第三方分类（1）中介方：为甲乙方提供信息、交易平台、咨询服务等；（2）咨询方：为甲乙方提供专业咨询服务，如工程设计、技术咨询等；（3）审计方：对甲乙方的财务、合同履行等进行审计；（4）监理方：对工程建设过程进行监督管理，确保工程质量、安全等；（5）其他第三方：根据合同履行需要涉及的个体或组织。第二条第三方介入的方式与程序2.1第三方介入方式第三方介入合同履行过程的方式包括但不限于：（1）提供专业意见或建议；（2）监督、检查、评估甲乙方的履行情况；（3）协调解决甲乙方之间的争议；（4）协助甲乙方履行合同义务；（5）其他有利于合同履行的方式。2.2第三方介入程序第三方介入合同履行过程的程序如下：（1）甲乙方协商确定第三方的角色、职责和权利；（2）甲乙方与第三方签订书面协议，明确双方的权利义务；（3）第三方按照约定介入合同履行过程；（4）甲乙方、第三方共同解决合同履行过程中的问题；（5）第三方完成介入任务后，甲乙方按照约定支付费用。第三条第三方责任限额3.1第三方责任第三方在合同履行过程中应独立承担其行为所产生的法律责任，与甲乙方无关。3.2责任限额第三方对甲乙方的责任限额包括但不限于：（1）第三方应按照约定履行其职责，如未能履行或履行不当，应承担相应的违约责任；（2）第三方在履行职责过程中造成甲乙方损失的，应承担赔偿责任；（3）第三方对甲乙方提供的信息、资料负有保密义务，如泄露导致甲乙方损失的，应承担赔偿责任；（4）第三方在合同履行过程中因违法行为导致甲乙方遭受损失的，应承担赔偿责任。3.3第三方责任限制第三方对甲乙方的责任限制如下：（1）第三方仅对其违约行为或过错行为承担责任，对于甲乙方的损失负有赔偿义务；（2）第三方对其无法控制的情况（如自然灾害、社会动荡等）导致合同履行困难或延误不负责任；（3）甲乙方同意的第三方行为，视为甲乙方自行承担相关风险和责任；（4）第三方在其职责范围内提供的信息、建议等，甲乙方应自行判断其准确性和可行性。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲乙方第三方在合同履行过程中应保持独立性，不与甲乙方产生任何利益冲突。第三方应按照约定履行其职责，独立承担法律责任。4.2第三方与中介方如第三方为中介方，中介方应负责协调甲乙方与第三方的关系，确保合同履行顺利。中介方在其职责范围内承担责任，如未能履行或履行不当，应承担相应的违约责任。4.3第三方与咨询方、审计方、监理方等第三方与咨询方、审计方、监理方等在合同履行过程中应相互配合，共同确保合同目标的实现。各方在其职责范围内承担责任，如未能履行或履行不当，应承担相应的违约责任。第五条第三方介入的变更与终止5.1第三方介入变更合同履行过程中，如甲乙方同意第三方变更其职责、权利等，应签订书面变更协议，经甲乙方、第三方签字（或盖章）后生效。5.2第三方介入终止第三方介入合同履行过程的终止条件如下：（1）合同履行完毕，第三方完成其职责；（2）甲乙方与第三方协商一致解除第三方介入；（3）合同约定的其他终止条件。第六条第三方介入的违约处理6.1第三方违约行为第三方在合同第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出轨道交通工程的所有工程量，包括车站、区间、轨道、供电、通信、信号等设施的工程量。附件二：设计文件包括轨道交通线路、车站、区间、轨道、供电、通信、信号等设施的设计图纸、技术说明书等。附件三：采购清单详细列出工程建设所需的所有材料、设备、构件等的名称、规格、数量、单价等。附件四：施工计划包括施工进度安排、施工方案、安全措施等。附件五：质量保修书详细列出工程质量保修的内容、期限、保修责任等。附件六：安全生产管理协议明确甲乙方在安全生产方面的责任、义务和管理措施。附件七：环境保护协议明确甲乙方在环境保护方面的责任、义务和管理措施。附件八：保险单据包括工程建设所需的各种保险单据，如建筑工程保险、第三方责任保险等。附件九：合同履行过程中的其他重要文件和资料。说明二：违约行为及责任认定：1.未按合同约定履行义务；2.延迟履行、不履行或部分履行合同；3.违反合同约定的质量、安全标准；4.泄露合同保密信息；5.其他违反合同约定的行为。违约责任认定标准：1.违约方应承担因违约行为给守约方造成的实际损失赔偿责任；2.违约方应承担因违约行为导致的合同履行迟延的违约金责任；3.违约方应承担因违约行为导致的合同解除后的赔偿责任；4.违约方应承担因违约行为导致的合同无效后的赔偿责任。示例说明：如承包方未按照合同约定的期限完成工程，属于延迟履行合同，应承担延迟履行违约金的责任。延迟履行的违约金计算方式为：延迟履行天数×日违约金金额。如承包方泄露了合同中的保密信息，给发包方造成了经济损失，承包方应承担相应的赔偿责任。赔偿金额根据实际损失和合同约定的赔偿标准进行计算。全文完。2024年度城市轨道交通工程建设总承包合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3轨道交通工程1.4总承包合同第二条合同范围及内容2.1工程范围2.2工程内容2.3工程量清单第三条合同价格3.1总价合同3.2合同价格构成3.3价格调整机制3.4支付方式及进度第四条工程进度与交付4.1工程进度计划4.2关键节点4.3工程交付条件4.4延期交付违约金第五条工程质量与标准5.1工程质量要求5.2标准及规范5.3质量保证措施5.4质量争议处理第六条设计与变更6.1设计责任6.2设计变更程序6.3变更费用及时间调整第七条安全生产与管理7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3安全事故处理7.4环境保护与节能减排第八条违约责任8.1承包人违约8.2发包人违约8.3违约责任免除8.4违约金计算第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁程序9.3诉讼管辖第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件10.4合同终止后的权利义务处理第十一条合同的履行与监督11.1履行合同的责任主体11.2合同履行过程中的沟通与协调11.3合同履行监督机制第十二条信息与保密12.1信息交换12.2保密条款12.3信息披露义务第十三条法律、法规及不可抗力13.1法律法规遵守13.2不可抗力事件13.3不可抗力事件的后果处理第十四条其他条款14.1合同附件14.2补充协议14.3合同修改和补充的有效性14.4合同解除14.5争议解决后续处理。第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3轨道交通工程轨道交通工程指的是甲方根据国家及地方规划，委托乙方建设的市城市轨道交通线路及其附属设施，包括但不限于地铁线路、车站、隧道、桥梁、停车场、车辆段等。1.4总承包合同总承包合同是指甲方委托乙方承担轨道交通工程的全部或部分建设任务，乙方按照合同约定完成工程的设计、采购、施工、验收等全部工作，并承担相应质量、安全、进度等责任的合作协议。第二条合同范围及内容2.1工程范围工程范围包括轨道交通工程的全部或部分线路的设计、采购、施工、验收等工作。具体工作内容以合同附件一《工程量清单》为准。2.2工程内容工程内容包括但不限于：（1）轨道交通线路及车站土建工程；（2）轨道交通线路及车站机电设备安装工程；（3）轨道交通线路的信号、通信、供电、通风、空调、给排水等系统工程；（4）轨道交通线路的车辆、轨道、道岔等运输设备采购及安装工程；（5）轨道交通线路的运营设施及维护保障工程。2.3工程量清单工程量清单详见合同附件一，乙方应按照附件一中的工程量清单完成工程。第三条合同价格3.1总价合同本合同采用固定总价合同，合同总价详见合同附件二《合同价格构成》。3.2合同价格构成合同价格构成包括：（1）土建工程费；（2）设备采购费；（3）安装工程费；（4）其他费用，包括项目管理费、质量保证费、安全文明施工费等。3.3价格调整机制除合同约定的价格调整因素外，合同价格不予调整。价格调整因素包括但不限于：（1）国家政策调整；（2）材料价格波动；（3）不可抗力事件。3.4支付方式及进度支付方式分为进度付款和竣工结算两部分。具体支付方式及进度详见合同附件三《支付方式及进度》。第四条工程进度与交付4.1工程进度计划乙方应按照甲方要求，制定详细的工程进度计划，并报甲方审批。工程进度计划应包括关键节点、各阶段完成时间等内容。4.2关键节点关键节点包括但不限于：（1）设计文件提交；（2）土建工程完工；（3）设备安装完成；（4）系统调试合格；（5）工程竣工验收。4.3工程交付条件工程交付条件包括但不限于：（1）土建工程及相关安装工程完工，并通过甲方验收；（2）所有设备安装调试完毕，并通过甲方验收；（3）系统运行稳定，并通过甲方验收；（4）竣工资料齐全，并通过甲方验收。4.4延期交付违约金如乙方原因导致工程延期交付，应按照合同约定支付延期交付违约金。具体违约金计算方式详见合同附件四《延期交付违约金计算》。第五条工程质量与标准5.1工程质量要求工程质量应符合国家及地方法律法规、行业标准及合同约定。5.2标准及规范工程应遵循的标准及规范包括但不限于：（1）国家及行业标准；（2）甲方要求的设计及施工规范；（3）国际惯例及先进技术。5.3质量保证措施乙方应制定详细的质量保证措施，并报甲方审批。质量保证措施应包括质量管理体系、质量控制措施、质量验收标准等内容。5.4质量争议处理如发生质量争议，双方应协商解决；协商不成的，可按照合同约定提交仲裁或诉讼解决。第六条设计与变更6.1设计责任乙方负责轨道交通工程的设计工作，并承担设计责任。设计文件应按照甲方要求及合同约定进行。6.2设计变更程序（1）提出变更申请，说明变更原因及变更内容；（2）甲方审批变更申请；（3）乙方根据甲方审批结果进行设计变更；（4）变更设计文件报甲方审批。6.3变更费用及时间调整设计变更导致的费用及时间调整第八条违约责任8.1承包人违约乙方如违反合同约定，应承担违约责任。违约责任包括但不限于：（1）支付违约金；（2）赔偿甲方损失；（3）按照甲方要求采取补救措施。8.2发包人违约甲方如违反合同约定，应承担违约责任。违约责任包括但不限于：（1）支付违约金；（2）赔偿乙方损失；（3）按照乙方要求采取补救措施。8.3违约责任免除双方在合同执行过程中，如发生不可抗力事件，导致合同无法履行或部分履行，可根据实际情况免除违约责任。8.4违约金计算违约金的计算方式详见合同附件五《违约金计算》。第九条争议解决9.1争议解决方式（1）提交甲方所在地仲裁委员会仲裁；（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。9.2仲裁程序如选择仲裁解决争议，仲裁程序如下：（1）一方提出仲裁申请，并提供相关证据；（2）双方选定仲裁员；（3）仲裁庭开庭审理；（4）仲裁裁决。9.3诉讼管辖如选择诉讼解决争议，诉讼管辖地为甲方所在地人民法院。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更程序合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。10.3合同终止条件合同终止条件如下：（1）工程全部完工，并经验收合格；（2）甲方支付完毕合同价款；（3）双方另有约定。10.4合同终止后的权利义务处理合同终止后，乙方应按照甲方要求交付工程及相关资料，并办理合同终止手续。合同终止后的权利义务处理详见合同附件六《合同终止后的权利义务处理》。第十一条合同的履行与监督11.1履行合同的责任主体双方均应严格按照合同约定履行各自的权利义务。11.2合同履行过程中的沟通与协调双方应建立畅通的沟通与协调机制，确保合同顺利履行。11.3合同履行监督机制双方可设立合同履行监督小组，对合同履行过程进行监督。监督小组的工作方式、职责等内容详见合同附件七《合同履行监督机制》。第十二条信息与保密12.1信息交换双方应按照合同约定，及时交换工程相关信息。12.2保密条款双方对在合同执行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等敏感信息，应予以保密。保密期限自合同终止之日起计算。12.3信息披露义务双方在合同履行过程中，如涉及公众利益、安全等方面的信息，应按照相关法律法规及时披露。第十三条法律、法规及不可抗力13.1法律法规遵守双方在履行合同过程中，应严格遵守国家及地方法律法规。13.2不可抗力事件不可抗力事件指不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。如发生不可抗力事件，双方应立即协商处理。13.3不可抗力事件的后果处理不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方可根据实际情况协商解决。如不可抗力事件持续发生，双方可协商终止或解除合同。第十四条其他条款14.1合同附件合同附件包括但不仅限于工程量清单、价格构成、支付方式及进度、违约金计算等，附件与合同具有同等法律效力。14.2补充协议双方在合同履行过程中，如有需要，可签订补充协议。补充协议应经双方签字盖章，并与合同具有同等法律效力。14.3合同修改和补充的有效性合同的修改和补充应经双方协商一致，并以书面形式签订。修改和补充的内容与原合同具有同等法律效力。14.4合同解除如发生合同约定的解除条件，双方可协商解除合同。合同解除后的权利义务处理详见合同附件八《合同解除后的权利义务处理》。14.5争议解决后续处理如争议解决后仍需履行合同，双方应继续按照合同约定履行第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和定义1.1第三方介入本合同中的第三方介入是指在合同执行过程中，除甲方和乙方之外，根据合同约定或经甲方和乙方同意，参与合同履行或与合同履行相关的各方。第三方包括但不限于咨询机构、设计单位、施工单位、材料供应商、设备供应商、检测机构、监理单位等。1.2第三方责任第三方介入后，其应承担的责任和义务由合同约定或甲乙双方协商确定。第三方对其提供的产品、服务或履行合同的行为负责。第二条第三方选择的条件和程序2.1第三方选择条件第三方应具备合同约定的资格、能力和信誉，并符合国家相关法律法规和行业标准。2.2第三方选择程序甲方和乙方应共同协商确定第三方。如需公开招标或竞争性谈判，应按照相关法律法规和程序进行。第三条第三方介入的协调和管理3.1第三方协调甲方、乙方和第三方应建立沟通协调机制，确保第三方按合同要求顺利履行合同义务。3.2第三方管理甲方和乙方应对第三方的工作进行监督和管理，确保第三方的工作质量、安全、进度等符合合同要求。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额的确定第三方的责任限额应根据合同约定或甲乙双方协商确定。责任限额可包括金额、质量、安全、时间等方面。4.2第三方责任限额的调整合同执行过程中，如第三方责任限额需要调整，甲方和乙方应协商一致，并签订书面协议。第五条第三方违约处理5.1第三方违约如第三方违反合同约定，甲方和乙方有权要求第三方承担违约责任。违约责任包括但不限于：（1）支付违约金；（2）赔偿损失；（3）采取补救措施。5.2第三方违约处理程序甲方和乙方应按照合同约定或协商一致的程序处理第三方违约事宜。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲方关系第三方应视为甲方的一部分，按照甲方的指示和要求履行合同义务。6.2第三方与乙方关系第三方应视为乙方的一部分，按照乙方的指示和要求履行合同义务。第七条第三方介入的合同变更7.1第三方介入的合同变更如第三方介入导致合同内容发生变化，甲方和乙方应协商一致，并签订书面变更协议。7.2第三方介入的合同终止如第三方介入导致合同无法履行或合同目的已经实现，甲方和乙方应协商一致，终止第三方介入。第八条第三方介入的保密义务8.1第三方保密义务第三方应对其在合同执行过程中获知的甲方和乙方的商业秘密、技术秘密等敏感信息，予以保密。8.2第三方保密期限第三方的保密期限自合同终止之日起计算。第九条第三方介入的法律责任9.1第三方法律责