2024年度软件开发与购买合同(开发商与购买方)3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度软件开发与购买合同(开发商与购买方)本合同目录一览1.合同主体及定义1.1开发商信息1.2购买方信息1.3软件定义2.软件开发2.1开发范围2.2开发周期2.3技术支持和培训3.软件购买3.1购买数量3.2购买价格3.3支付方式4.软件交付和验收4.1交付时间4.2交付方式4.3验收标准5.版权和知识产权5.1版权归属5.2知识产权保护6.保密条款6.1保密内容6.2保密期限7.违约责任7.1开发商违约7.2购买方违约8.争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3诉讼解决9.适用法律9.1合同签订地法律9.2国际法律适用10.合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件10.2合同变更10.3合同终止11.其他条款11.1通知和送达11.2合同附件12.签署日期12.1开发商代表12.2购买方代表13.附件13.1软件需求说明书13.2技术规格说明书13.3付款凭证14.合同签署页第一部分：合同如下：1.合同主体及定义1.1开发商信息甲方注册地址：_______甲方联系人：_______联系电话：_______电子邮箱：_______1.2购买方信息乙方注册地址：_______乙方联系人：_______联系电话：_______电子邮箱：_______1.3软件定义软件版本号为：_______软件描述：_______2.软件开发2.1开发范围详细需求说明见附件一：软件需求说明书2.2开发周期开发商应在合同签订后的_______个工作日内完成产品的开发工作。2.3技术支持和培训开发商应在产品交付后，提供_______天的免费技术支持和培训，以使购买方掌握产品的使用方法。3.软件购买3.1购买数量购买方同意购买的软件数量为：_______套3.2购买价格购买方应支付给开发商的产品购买价格为：人民币_______元整（大写：_______元整）3.3支付方式银行转账开户行：_______账户名：_______账号：_______4.软件交付和验收4.1交付时间开发商应在本合同约定的开发周期完成后，将产品交付给购买方。4.2交付方式产品的交付方式为：_______4.3验收标准购买方应在收到产品后_______个工作日内进行验收，并将验收结果通知开发商。如产品符合本合同约定的技术指标和功能要求，则视为产品验收合格。5.版权和知识产权5.1版权归属产品的版权归属开发商所有。5.2知识产权保护开发商应保证产品的合法性，不得包含任何侵犯他人知识产权的内容。如因产品侵权导致购买方产生损失的，购买方有权要求开发商承担相应的法律责任。6.保密条款6.1保密内容本合同双方在履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。6.2保密期限保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。8.违约责任8.1开发商违约如开发商未能按照本合同的约定履行开发义务，或产品存在重大质量问题，导致购买方无法正常使用，购买方有权要求开发商退还已支付的全部购买价格，并有权要求开发商支付违约金，违约金金额为购买价格的_______%。8.2购买方违约如购买方未能按照本合同的约定履行支付义务，购买方应向开发商支付违约金，违约金金额为应支付购买价格的_______%。9.争议解决9.1协商解决本合同双方在履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2调解解决如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3诉讼解决如调解不成，本合同纠纷提交_______仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。10.适用法律10.1合同签订地法律本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。10.2国际法律适用如本合同涉及国际法律问题，应适用_______国法律。11.合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更本合同的变更必须经双方协商一致，并以书面形式作出。11.3合同终止（1）双方协商一致解除本合同；（2）合同期限届满；（3）一方违约导致合同无法履行；（4）法律、法规、政策变化导致本合同无法履行；（5）其他法律规定的情形。12.其他条款12.1通知和送达任何一方行使本合同项下的权利，均应以书面形式通知对方。通知发送至对方在合同中指定的联系地址、邮箱或电话。12.2合同附件本合同附件包括但不限于：附件一：软件需求说明书附件二：技术规格说明书附件三：付款凭证13.签署日期13.1开发商代表甲方代表（签名）：____________日期：_______年_______月_______日13.2购买方代表乙方代表（签名）：____________日期：_______年_______月_______日14.合同签署页（合同签署页）第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定义15.2第三方责任第三方介入本合同项下的活动，不代表其成为合同当事人，第三方在本合同项下的行为，由其自身承担法律责任。开发商和购买方均不承担第三方行为的法律后果。15.3第三方义务第三方应按照甲乙双方的约定，履行其在合同中的义务，并承担相应的责任。第三方应保证其提供的服务或协助符合法律法规和本合同的约定。16.第三方介入的额外条款16.1第三方选择甲乙双方应共同协商确定第三方的选择，并在合同中明确第三方的名称、职责和权利。16.2第三方收费第三方提供的服务或协助所需费用，由甲乙双方按照约定承担。未经甲乙双方同意，第三方不得收取额外费用。16.3第三方责任限制甲乙双方应明确第三方的责任限额，包括但不限于赔偿限额、责任范围等。如因第三方原因导致甲乙双方损失的，甲乙双方有权要求第三方承担相应的责任。17.第三方与甲乙方的关系17.1第三方与甲方关系第三方与甲方之间的合作，不代表甲方对第三方的认可，甲方不承担第三方行为的法律后果。17.2第三方与乙方关系第三方与乙方之间的合作，不代表乙方对第三方的认可，乙方不承担第三方行为的法律后果。18.第三方违约处理18.1第三方违约如第三方未能按照本合同的约定履行义务，甲乙双方均有权要求第三方承担违约责任。18.2第三方违约责任第三方违约导致甲乙双方损失的，甲乙双方有权要求第三方赔偿损失，并有权要求第三方支付违约金。19.第三方退出19.1第三方自愿退出第三方可以书面形式通知甲乙双方其自愿退出本合同项下的活动。19.2甲乙双方解除第三方服务甲乙双方均有权书面解除第三方的服务，解除通知应提前_______天书面送达第三方。20.第三方与合同的变更和终止20.1第三方变更如第三方因故变更，甲乙双方应书面确认变更后的第三方，并通知对方。20.2第三方终止如第三方因故终止，甲乙双方应立即终止与该第三方的合作，并寻找替代方案。21.第三方与争议解决21.1第三方争议解决如第三方与甲乙双方发生争议，应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。22.适用法律和管辖22.1适用法律本合同项下的第三方介入相关争议，适用中华人民共和国法律。22.2管辖法院如发生诉讼，合同签订地人民法院具有管辖权。23.其他条款23.1通知和送达任何一方与第三方之间的通知和送达，应以书面形式进行，并按照本合同约定的联系方式发送。23.2合同附件本合同附件包括但不限于：附件一：第三方服务协议附件二：第三方收费明细24.签署日期24.1甲乙双方代表甲方代表（签名）：____________日期：_______年_______月_______日24.2第三方代表第三方代表（签名）：____________日期：_______年_______月_______日25.合同签署页（合同签署页）第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：软件需求说明书该附件详细描述了软件的功能需求、性能需求、用户界面需求等信息，是开发商进行开发的主要依据。附件二：技术规格说明书该附件详细描述了软件的技术规格，包括技术参数、系统要求、兼容性要求等信息，是购买方验收软件的主要依据。附件三：付款凭证该附件是购买方支付购买价格的凭证，包括付款金额、付款日期、付款方式等信息。附件四：第三方服务协议该附件详细描述了第三方提供的服务内容、服务期限、服务费用等信息，是甲乙双方与第三方进行合作的主要依据。附件五：第三方收费明细该附件详细描述了第三方提供的服务或协助所需的费用明细，包括服务项目、费用金额等信息。说明二：违约行为及责任认定：1.开发商违约开发商未能按照本合同的约定履行开发义务，或产品存在重大质量问题，导致购买方无法正常使用，购买方有权要求开发商退还已支付的全部购买价格，并有权要求开发商支付违约金，违约金金额为购买价格的_______%。示例：如果开发商未能在合同约定的开发周期完成后交付产品，构成违约行为。2.购买方违约购买方未能按照本合同的约定履行支付义务，购买方应向开发商支付违约金，违约金金额为应支付购买价格的_______%。示例：如果购买方未能在合同签订后的_______个工作日内支付购买价格，构成违约行为。3.第三方违约第三方未能按照本合同的约定履行义务，甲乙双方均有权要求第三方承担违约责任。示例：如果第三方未能在合同约定的期限内提供服务或协助，构成违约行为。4.违约责任认定标准违约责任的认定标准应根据本合同的约定和法律法规的规定进行。具体责任的认定标准如下：（1）未能履行合同约定的义务，构成违约；（2）违约行为导致对方损失的，应承担相应的赔偿责任；（3）违约行为情节严重的，对方有权解除合同。示例：如果开发商未能按照合同约定交付产品，导致购买方无法正常使用，购买方有权要求开发商承担相应的赔偿责任。全文完。2024年度软件开发与购买合同(开发商与购买方)1本合同目录一览1.合同主体及定义1.1开发商信息1.2购买方信息1.3软件定义2.软件开发内容2.1软件项目概述2.2软件功能需求2.3软件技术要求3.软件交付及验收3.1软件交付时间3.2软件交付方式3.3软件验收标准4.合同价格与支付4.1软件开发费用4.2软件购买价格4.3支付方式及时间5.合同履行期限5.1软件开发周期5.2软件购买有效期限6.知识产权及保密6.1知识产权归属6.2保密义务与范围6.3违约责任7.技术支持与维护7.1技术支持期限7.2技术支持内容7.3维护服务承诺8.违约责任8.1开发商违约责任8.2购买方违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2适用法律10.合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件11.其他约定11.1合同附件11.2补充协议12.合同的签署12.1签署日期12.2签署地点13.合同正本与副本13.1合同正本数量13.2合同副本数量14.合同语言版本14.1中文版本14.2英文版本（如有）第一部分：合同如下：1.合同主体及定义1.1开发商信息开发商全称：某某科技有限公司地址：市区路号联系人：X联系电话：X电子邮箱：X1.2购买方信息购买方全称：X公司地址：市区路号联系人：X联系电话：X电子邮箱：X1.3软件定义软件名称：软件软件版本：1.0软件描述：软件是一款集功能于一体的软件，主要用于等领域。2.软件开发内容2.1软件项目概述本软件项目旨在为购买方提供一套完整的解决方案，实现功能，提高购买方的效率。2.2软件功能需求1)功能2)功能3)功能2.3软件技术要求软件开发应遵循的技术标准和要求如下：1)开发语言：2)数据库：3)操作系统：4)兼容性：软件需兼容主流的浏览器和操作系统。3.软件交付及验收3.1软件交付时间开发商应按照合同约定的时间节点，向购买方交付软件。具体交付时间如下：1)软件开发完成时间：年月日2)软件测试完成时间：年月日3)软件验收完成时间：年月日3.2软件交付方式软件交付方式如下：1)电子版：通过电子邮件或在线传输的方式，将软件安装包及相关文档发送给购买方。2)实体版：将软件安装包及相关文档寄送给购买方。3.3软件验收标准软件验收标准如下：1)功能完整性：软件应满足本合同2.2条款约定的功能需求。3)兼容性：软件需兼容主流的浏览器和操作系统。4)技术支持：开发商在软件验收期间提供必要的技术支持。4.合同价格与支付4.1软件开发费用软件开发费用为人民币万元整（大写：人民币捌拾万元整），支付方式如下：1)合同签订后五个工作日内，购买方支付软件开发费用的50%。2)软件开发完成并通过验收后，购买方支付剩余的50%。4.2软件购买价格软件购买价格为人民币万元整（大写：人民币捌拾万元整），支付方式如下：1)合同签订后五个工作日内，购买方支付软件购买费用的50%。2)软件交付后，购买方支付剩余的50%。4.3支付方式及时间支付方式如下：1)银行转账：购买方将款项转入开发商指定的银行账户。2)现金支付：购买方在指定时间内向开发商支付现金。5.合同履行期限5.1软件开发周期软件开发周期为个月，自合同签订之日起计算。5.2软件购买有效期限软件购买有效期限为年，自软件交付之日起计算。6.知识产权及保密6.1知识产权归属1)软件的知识产权归开发商所有。2)购买方在合同有效期内享有软件的使用权。6.2保密义务与范围1)双方应对本合同内容及签订过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。2)保密义务自合同签订之日起生效，至合同终止或履行完毕之日终止。6.3违约责任1)任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。2)开发商未按照约定的时间节点交付软件的，应按照逾期交付部分软件开发费用的1%支付违约金。3)购买方未按照约定的时间节点支付费用的，应按照逾期支付部分费用的1%支付违约金。8.技术支持与维护8.1技术支持期限开发商应自软件交付之日起，提供为期一年的免费技术支持服务。8.2技术支持内容1)软件安装、调试和运行问题的解答。2)软件功能升级和优化建议。3)软件在使用过程中出现的技术问题解决。8.3维护服务承诺开发商承诺在软件购买有效期限内，对软件进行免费的维护和升级。9.违约责任9.1开发商违约责任开发商未按照合同约定时间交付软件，应按照逾期交付部分软件开发费用的1%支付违约金。9.2购买方违约责任购买方未按照约定时间支付软件开发费用或购买费用，应按照逾期支付部分费用的1%支付违约金。10.争议解决10.1争议解决方式如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2适用法律本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。11.其他约定11.1合同附件本合同附件包括：1)软件需求说明书2)软件功能列表3)技术参数表11.2补充协议如双方在合同履行过程中，需对合同内容进行补充或修改，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。12.合同的签署12.1签署日期本合同于年月日签署。12.2签署地点本合同在市区路号签署。13.合同正本与副本13.1合同正本数量本合同一式两份，双方各执一份。13.2合同副本数量本合同无需副本。14.合同语言版本14.1中文版本本合同以中文为书写语言。14.2英文版本（如有）本合同无需英文版本。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外的，与本合同有关联的其他主体，包括但不限于中介方、咨询方、评估方、审计方、技术支持方等。15.2第三方介入情形第三方介入本合同的情形包括但不限于：1)甲方或乙方因履行合同需要，与第三方签订相关的辅助性服务协议。2)双方同意第三方参与合同的履行，以提供特定服务或解决方案。16.第三方责任16.1第三方责任限定第三方在本合同项下的责任，以其与甲方或乙方签订的具体协议为准。第三方对甲方或乙方不承担任何超出其协议范围的义务和责任。16.2第三方义务第三方应按照甲方和乙方之间的约定，提供约定的服务或解决方案，并保证其提供的服务或解决方案的质量和效果。17.第三方违约处理17.1第三方违约如第三方在履行其与甲方或乙方之间的协议中违约，甲方或乙方有权按约定向第三方追究违约责任。17.2第三方违约对甲方或乙方的影响第三方违约导致甲方或乙方损失的，甲方或乙方有权要求第三方赔偿，并且有权要求甲方或乙方承担相应的违约责任。18.第三方权益保护18.1第三方权益第三方对其提供的服务或解决方案享有知识产权和其他合法权益，甲方和乙方应予以尊重和保护。18.2第三方权益限制第三方不得将其在本合同项下的权益转让给任何第三方，除非得到甲方和乙方的书面同意。19.第三方保密义务19.1第三方保密第三方应对本合同内容及签订过程中的商业秘密予以保密，未经甲方和乙方同意，不得向第三方披露。19.2第三方保密义务期限第三方的保密义务自合同签订之日起生效，至合同终止或履行完毕之日终止。20.第三方与甲乙方的关系20.1第三方与甲乙方的关系第三方与甲方或乙方之间的合同，不影响甲方或乙方之间的合同关系。双方之间的权利义务，独立于第三方与甲方或乙方之间的权利义务。21.第三方介入的合同修改21.1第三方介入的合同修改如第三方介入导致本合同内容需要修改，甲方和乙方应协商一致，并签订书面修改协议。22.第三方介入的争议解决22.1第三方介入的争议解决如第三方介入引起合同争议，甲方和乙方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。23.第三方介入的适用法律23.1第三方介入的适用法律本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：软件需求说明书详细描述软件的功能需求、性能指标、系统架构等。附件二：软件功能列表列举软件的各个功能模块及其详细功能点。附件三：技术参数表详细列出软件的技术参数，如操作系统兼容性、数据库要求等。附件四：软件开发进度计划明确软件开发的关键时间节点，如需求分析、设计、开发、测试、验收等。附件五：软件测试计划详细描述软件测试的目的、范围、方法、工具及测试时间表。附件六：软件维护和升级计划说明软件维护和升级的时间表、内容、技术支持等。附件七：知识产权声明确认软件的知识产权归属及保护范围。附件八：保密协议详细规定双方的保密义务、保密内容、违约责任等。附件九：技术支持服务协议明确技术支持的期限、内容、响应时间等。附件十：合同履行监督协议规定双方对合同履行过程的监督方式和违约处理机制。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.开发商未按照约定的时间节点交付软件。2.开发商交付的软件不符合约定的功能和性能要求。3.开发商未按照约定提供技术支持服务。4.购买方未按照约定的时间节点支付费用。5.购买方使用软件违反法律法规或合同约定。违约责任认定：1.开发商违约行为的责任认定：逾期交付软件：按照逾期交付部分软件开发费用的1%支付违约金。软件质量不符：需免费修复或重新开发，并承担因此产生的费用。未提供技术支持：按照未提供技术支持服务期间软件开发费用的1%支付违约金。2.购买方违约行为的责任认定：逾期支付费用：按照逾期支付部分费用的1%支付违约金。违法使用软件：需承担相应的法律责任，并赔偿因此给开发商造成的损失。示例说明：如果开发商未能在约定的时间节点交付软件，购买方有权要求开发商支付逾期交付部分的软件开发费用1%作为违约金。如果软件交付后，购买方发现软件存在功能缺失或性能问题，且这些问题在软件需求说明书中已有明确描述，开发商则需免费修复或重新开发，并承担因此产生的费用。全文完。2024年度软件开发与购买合同(开发商与购买方)2本合同目录一览1.合同主体及定义1.1开发商信息1.2购买方信息1.3软件定义2.软件开发2.1开发范围2.2开发周期2.3开发团队2.4开发费用3.软件购买3.1购买数量3.2购买价格3.3支付方式3.4授权许可4.软件交付及验收4.1交付时间4.2交付方式4.3验收标准4.4验收程序5.技术支持与维护5.1技术支持范围5.2技术支持期限5.3维护服务内容5.4维护服务费用6.知识产权6.1知识产权归属6.2授权使用6.3侵权责任7.保密条款7.1保密信息范围7.2保密义务7.3保密期限8.违约责任8.1开发商违约8.2购买方违约8.3违约赔偿9.争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4法律诉讼10.合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更10.3合同终止10.4合同解除11.一般条款11.1合同的解释权11.2合同的适用法律11.3合同的修改和补充11.4合同的完整性和独立性12.附录12.1软件需求说明书12.2技术规格说明书12.3软件授权许可协议12.4相关法律法规13.附件13.1合同签署页13.2开发商资质证明文件13.3购买方营业执照副本13.4其他相关文件14.合同签署日期及地点14.1签署日期14.2签署地点第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1开发商信息1.2购买方信息1.3软件定义第二条软件开发2.1开发范围（1）软件的需求分析、系统设计、编码实现、测试与调试；（2）提供相关技术文档和用户手册；（3）为购买方进行软件的安装、培训和上线支持；（4）提供软件的后续升级和优化服务。2.2开发周期开发商应在本合同签订后30个工作日内完成软件的开发工作，并交付给购买方进行验收。2.3开发团队开发商将指派具有丰富经验的项目经理和开发团队负责本合同项目的开发工作。项目团队成员的名单和资质将在合同履行过程中予以明确。2.4开发费用本合同项下的软件开发费用为人民币【】元（大写：【】元整），具体费用明细见附件。第三条软件购买3.1购买数量购买方同意购买的软件数量为【】套（或按照其他计量单位进行表述），具体数量见附件。3.2购买价格本合同项下的软件购买价格为人民币【】元（大写：【】元整），具体价格明细见附件。3.3支付方式购买方应按照本合同约定的付款条款和付款方式向开发商支付软件购买费用。具体付款安排见附件。3.4授权许可开发商授权购买方在合同约定的范围内使用本软件，并允许购买方将软件安装在其指定的计算机系统上。第四条软件交付及验收4.1交付时间开发商应按照本合同约定的时间节点将软件及其相关文档交付给购买方。4.2交付方式软件及其相关文档的交付方式可以是物理交付或电子交付，具体方式见附件。4.3验收标准购买方应在收到软件后【】个工作日内对软件进行验收，并将验收结果通知开发商。验收标准和要求见附件。4.4验收程序购买方对软件进行验收时，应按照本合同约定的程序和要求进行，具体验收程序见附件。第五条技术支持与维护5.1技术支持范围（1）解答购买方在使用软件过程中遇到的技术问题；（2）提供软件的故障排查和修复服务；（3）提供软件的升级和优化建议。5.2技术支持期限本合同项下的技术支持服务期限为软件交付验收合格之日起【】年。5.3维护服务内容开发商应根据购买方的需求提供软件的维护服务，维护服务内容包括：（1）定期检查软件的运行情况；（2）及时修复软件中存在的问题；（3）提供软件的版本更新和服务升级。5.4维护服务费用本合同项下的软件维护服务费用为人民币【】元（大写：【】元整）每年，具体费用明细见附件。第六条知识产权6.1知识产权归属本软件的知识产权（包括但不限于著作权、专利权、商标权等）归开发商所有。6.2授权使用购买方在遵守本合同约定的前提下，有权使用本软件，并不得侵犯开发商的知识产权。6.3侵权责任如购买方在使用本软件过程中侵犯了他人的知识产权，由购买方承担相应的法律责任，与开发商无关。第八条违约责任8.1开发商违约如果开发商未能按照本合同的约定履行其义务，包括但不限于未能按时完成软件开发、交付不合格的软件产品等，应承担违约责任。违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。具体违约责任的形式和金额将在附件中予以明确。8.2购买方违约如果购买方未能按照本合同的约定履行其义务，包括但不限于未能按时支付软件购买费用、未能按照约定使用软件等，应承担违约责任。违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。具体违约责任的形式和金额将在附件中予以明确。8.3违约赔偿因违约行为导致的损失赔偿额应当相当于因违约所造成的直接损失，包括但不限于利润损失、修复费用、替换费用等。第九条争议解决9.1协商解决双方应通过友好协商的方式解决因本合同引起的任何争议。9.2调解解决如果协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民调解委员会申请调解。9.3仲裁解决如果调解不成，任何一方均可向有管辖权的中级人民法院申请仲裁。9.4法律诉讼如上述争议解决方式均无法解决争议，任何一方均有权向有管辖权的中级人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，并自双方履行完毕本合同项下所有义务之日起终止。10.2合同变更任何一方提出变更本合同的任何条款，均应书面向对方发出，经对方书面同意后方可生效。10.3合同终止（1）双方协商一致解除本合同；（2）一方违约严重，导致合同无法履行，另一方解除本合同；（3）法律规定或者双方约定的其他终止情况。10.4合同解除合同解除后，双方应按照合同约定处理后续事项，包括但不限于软件的交付、费用的结算等。第十一条一般条款11.1合同的解释权本合同的解释权归双方共同所有。11.2合同的适用法律本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。11.3合同的修改和补充本合同的修改和补充必须采用书面形式，经双方协商一致后方可生效。11.4合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于本软件开发与购买事项的完整协议，取代了所有以前的口头或书面的协议和谈判。本合同的各个条款相互独立，任何条款的无效或终止不影响其他条款的效力。第十二条附录12.1软件需求说明书12.2技术规格说明书12.3软件授权许可协议12.4相关法律法规第十三条附件13.1合同签署页13.2开发商资质证明文件13.3购买方营业执照副本13.4其他相关文件第十四条合同签署日期及地点14.1签署日期本合同于【】年【】月【】日签署。14.2签署地点本合同于【】（地点）签署。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方定义在本合同中，第三方指的是除甲乙方之外的其他自然人、法人和其他组织。第三方介入是指在甲乙方履行本合同过程中，可能需要第三方提供专业技术支持、咨询服务或其他相关服务的情况。1.2第三方范围（1）中介机构：提供咨询服务、市场调研、交易促成等服务的机构；（2）技术供应商：提供软件开发、系统集成、技术支持等服务的供应商；（3）专业顾问：提供法律、财务、管理等方面的专业顾问服务；（4）其他服务提供商：提供与本合同履行相关的其他服务，如物流、支付服务等。第二条第三方介入的程序和条件2.1第三方选择甲乙方如需引入第三方提供服务，应共同协商选择具备相关资质和能力的第三方。2.2第三方介入程序甲乙方与第三方签订相关服务协议，并明确第三方介入的具体范围、职责和义务。第三方服务协议应符合本合同的约定。2.3第三方介入条件第三方介入的条件包括但不限于：（1）第三方具备提供所需服务的能力和资质；（2）第三方与甲乙方不存在利益冲突；（3）第三方服务不影响本合同的履行和甲乙方的权益。第三条第三方责任限额3.1第三方责任第三方应按照与甲乙方签订的服务协议约定，提供优质、高效的服务，并承担相应的责任。3.2责任限额第三方对甲乙方的责任限额应在其服务协议中予以明确，包括但不限于赔偿限额、责任免除等条款。3.3第三方与甲乙方的责任划分（1）第三方因提供服务导致的损失，由第三方承担责任；（2）甲乙方因未能履行本合同导致的损失，由甲乙方承担责任；（3）第三方与甲乙方共同侵权导致的损失，按照各自的侵权程度承担相应责任。第四条第三方介入对合同履行的影响4.1第三方介入不影响甲乙双方的权利和义务，甲乙双方应按照本合同的约定履行各自的义务。4.2甲乙方应确保第三方的介入不影响本合同的履行，如因第三方原因导致合同无法履行，甲乙方应承担相应责任。4.3第三方介入不影响本合同的解除、终止和违约责任条款的适用。第五条第三方介入的合同修正5.1甲乙方与第三方签订的服务协议，应作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。5.2本合同中未涉及的第三方介入相关事项，应在服务协议中予以明确。5.3服务协议的修改和补充，应经甲乙方共同协商一致，并书面确认。第六条第三方介入的争议解决6.1甲乙方与第三方之间因履行服务协议产生的争议，应通过友好协商解决。6.2如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条甲乙方的义务7.1甲乙方应确保第三方介入符合本合同的约定，并按照服务协议的约定履行各自的