冬季风电项目施工合同（2024版）2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME冬季风电项目施工合同（2024版）本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3风电项目1.4施工期2.合同范围及内容2.1工程量清单2.2施工图纸2.3技术规范3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式4.施工期限4.1施工计划4.2延期违约金5.工程质量5.1质量标准5.2质量监督6.材料与设备6.1材料供应6.2设备安装7.安全生产7.1安全措施7.2安全事故处理8.知识产权保护8.1技术专利8.2知识产权归属9.违约责任9.1发包方违约9.2承包方违约10.争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3诉讼解决11.合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同终止12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限13.其他条款13.1法律适用13.2争议解决13.3不可抗力14.附件14.1工程量清单14.2施工图纸14.3技术规范14.4安全生产方案第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方发包方是指与承包方签订本合同，并按照本合同的约定支付合同价款，享有合同约定的权利，履行合同约定的义务的一方。1.2承包方承包方是指与发包方签订本合同，并按照本合同的约定完成施工任务，享有合同约定的权利，履行合同约定的义务的一方。1.3风电项目风电项目是指发包方与承包方约定在合同约定的地点和范围内建设的风力发电项目，包括风力发电机组、配套设施和附属设施等。1.4施工期施工期是指承包方按照合同约定开始施工之日起至工程竣工交付之日止的期间。第二条合同范围及内容2.1工程量清单工程量清单是指为本合同工程编制的，包含工程项目、工程量、工程质量和工程安全等内容的清单。2.2施工图纸施工图纸是指为本合同工程编制的，包含工程结构、设备安装、施工工艺和施工要求等方面的图纸。2.3技术规范技术规范是指为本合同工程制定的，包含工程质量、工程安全、材料设备、施工工艺和验收标准等方面的规范。第三条合同价格3.1合同总价合同总价是指承包方完成本合同工程所应得的价款总额，包括工程量清单中列明的各项工程量、材料和设备的采购、安装、调试、培训、质保等费用。3.2价格调整合同总价在合同签订后，如因政策调整、市场变化等原因导致成本发生较大变化，双方可协商调整合同价格。3.3支付方式发包方按照合同约定的付款节点和付款比例，向承包方支付合同价款。支付方式可以是银行转账、支票等方式。第四条施工期限4.1施工计划承包方应按照合同约定的时间节点和工程进度，编制施工计划，并报发包方批准。4.2延期违约金承包方如未按照合同约定的时间节点完成工程，应向发包方支付延期违约金。延期违约金的计算方式按照双方约定的标准执行。第五条工程质量5.1质量标准本合同工程的质量标准应符合国家、行业和地方的相关规定。5.2质量监督承包方应按照合同约定和国家、行业和地方的相关规定，对工程质量进行监督，确保工程质量符合标准。第六条材料与设备6.1材料供应承包方应按照合同约定的材料供应范围和质量标准，向发包方提供材料。6.2设备安装承包方应按照合同约定的设备安装范围和质量标准，完成设备的安装工作。第八条知识产权保护8.1技术专利承包方应确保其提供的技术、工艺、设计等不侵犯他人的专利权、著作权等知识产权。如因承包方侵权导致发包方受到第三方索赔，由承包方承担全部责任。8.2知识产权归属本合同工程所涉及的知识产权（包括但不限于专利权、著作权、技术秘密等）归发包方所有。承包方未经发包方书面同意，不得使用、转让、许可第三方使用本合同工程所涉及的知识产权。第九条违约责任9.1发包方违约发包方如未按照合同约定的付款节点和付款比例支付合同价款，应向承包方支付违约金。违约金的计算方式按照双方约定的标准执行。9.2承包方违约承包方如未按照合同约定的时间节点完成工程，或工程质量不符合合同约定的质量标准，发包方有权要求承包方限期整改，并有权要求承包方支付违约金。违约金的计算方式按照双方约定的标准执行。第十条争议解决10.1协商解决双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。10.2调解解决如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。10.3诉讼解决如调解不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更合同履行过程中，如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，经双方盖章确认后生效。11.3合同终止（1）合同工程全部完成，并经验收合格；（2）双方协商一致解除合同；（3）合同履行过程中出现不可抗力，导致合同无法继续履行；（4）法律、法规规定的其他终止条件。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。12.2保密期限保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第十三条其他条款13.1法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决如本合同的任何条款与法律、法规的规定相抵触，该条款将按法律、法规的规定执行。13.3不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，受影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。双方应根据不可抗力情况的影响，协商决定合同的变更或终止。第十四条附件14.1工程量清单为本合同工程编制的工程量清单。14.2施工图纸为本合同工程编制的施工图纸。14.3技术规范为本合同工程制定的技术规范。14.4安全生产方案为本合同工程编制的安全生产方案。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入1.1第三方定义第三方是指除发包方和承包方之外，参与本合同工程的其他各方，包括但不限于监理方、设计方、材料供应商、设备供应商、检测机构等。1.2第三方责任第三方应按照合同约定和法律法规的规定，履行其在合同中的义务，并对因其原因导致的工程损失承担责任。1.3第三方权益第三方在本合同工程中的权益，包括但不限于合同价款、质量保证、安全防护等，由合同双方共同保障。第二条第三方介入后的合同变更2.1合同价款变更如第三方介入导致合同价款发生变动，双方应按照本合同约定的价格调整机制进行价款调整。2.2工程进度变更如第三方介入导致工程进度发生变动，双方应协商调整合同约定的工程进度和时间节点。2.3质量标准变更如第三方介入对工程质量标准产生影响，双方应按照本合同约定的质量标准进行调整。第三条第三方介入后的违约责任3.1第三方违约第三方如未按照合同约定履行其义务，导致工程损失或进度延误，发包方和承包方均有权要求第三方承担违约责任。3.2第三方责任限额第三方的违约责任限额，按照双方与第三方签订的合同约定和法律法规的规定执行。第四条第三方介入后的争议解决4.1第三方争议解决如第三方与发包方或承包方发生争议，双方应通过友好协商的方式解决。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。4.2第三方调解解决如第三方争议涉及调解，发包方和承包方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。第五条第三方介入后的其他条款5.1第三方权益保护发包方和承包方应共同维护第三方的合法权益，确保第三方按照合同约定履行其义务。5.2第三方信息披露发包方和承包方应按照本合同约定的信息披露原则，向第三方提供与工程相关的必要信息。5.3第三方配合义务第三方应按照发包方和承包方的要求，提供相关证明材料，配合双方完成工程验收、审计等工作。第六条第三方责任划分6.1第三方责任划分原则第三方介入后的责任划分，应按照合同约定和法律法规的规定执行。6.2第三方与发包方、承包方的责任划分第三方与发包方、承包方的责任划分，应根据第三方在工程中所扮演的角色和义务进行界定。6.3第三方与工程损失的关联性第三方承担的责任，应与其介入工程导致的损失具有直接关联性。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程量清单详细列出本合同工程的所有工程量，包括工程项目、工程量、工程质量和工程安全等内容。附件2：施工图纸包括工程结构、设备安装、施工工艺和施工要求等方面的图纸。附件3：技术规范包括工程质量、工程安全、材料设备、施工工艺和验收标准等方面的规范。附件4：材料供应清单详细列出承包方应提供的材料名称、规格、数量、质量标准等信息。附件5：设备安装清单详细列出承包方应提供的设备名称、型号、数量、安装要求等信息。附件6：安全生产方案包括安全生产措施、安全事故应急预案等内容。附件7：质量监督报告包括工程质量监督机构对工程质量的检查、检验报告。附件8：工程验收报告包括工程竣工验收合格的证明文件。附件9：变更协议如合同履行过程中发生合同变更，应签订书面变更协议，作为本合同的附件。附件10：违约金计算公式详细列出违约金的计算公式和计算方法。说明二：违约行为及责任认定：1.承包方未按照合同约定的时间节点完成工程，或工程质量不符合合同约定的质量标准。示例：承包方未能在合同约定的时间内完成工程，导致工程延期交付。2.发包方未按照合同约定的付款节点和付款比例支付合同价款。示例：发包方未能在合同约定的时间内支付应付的工程进度款。3.第三方未按照合同约定履行其义务，导致工程损失或进度延误。示例：材料供应商未能在合同约定的时间内提供所需材料，导致工程进度延误。违约责任认定标准：1.违约金的计算：按照本合同附件9中的违约金计算公式进行计算。2.损失的计算：根据合同约定和实际情况，计算因违约行为导致的直接经济损失。3.责任划分：根据合同约定和法律法规的规定，划分各方的责任。4.违约行为的证明：发包方和承包方应提供相关证据，证明对方存在违约行为。全文完。冬季风电项目施工合同（2024版）1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3合同期限第二条工程范围与内容2.1工程概述2.2施工范围2.3施工内容第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式3.3支付进度第四条施工进度与质量4.1施工进度计划4.2施工质量标准4.3施工验收第五条施工安全与环保5.1安全措施5.2环保要求5.3安全事故处理第六条技术支持与服务6.1技术支持6.2售后服务6.3技术培训第七条合同的变更与解除7.1变更条件7.2解除条件7.3变更与解除的程序第八条违约责任8.1违约行为8.2违约责任8.3违约赔偿第九条争议解决9.1争议方式9.2调解与仲裁9.3法律适用第十条合同的生效、终止与解除10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密条款第十二条不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果12.3不可抗力处理第十三条合同的附件13.1附件列表13.2附件内容13.3附件的有效性第十四条其他条款14.1合同签订地点与时间14.2合同修改与补充14.3合同解除后的处理第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3合同期限第二条工程范围与内容2.1工程概述2.1.1工程地点：位于X地区，占地面积平方米。2.1.2工程规模：共建设X台风力发电机组。2.2施工范围2.2.1乙方负责工程的施工、安装、调试、验收等全部工作。2.2.2乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工。2.3施工内容2.3.1风力发电机组的基础施工。2.3.2风力发电机组的安装工作。2.3.3风力发电机组的调试与验收。第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式3.2.1甲方支付乙方工程款项的方式为分阶段支付，具体支付比例和时间按照双方约定的工程进度节点进行。3.2.2每阶段工程完成后，乙方应向甲方提交该阶段工程的验收报告和付款申请，甲方应在验收合格后七个工作日内支付相应款项。3.3支付进度3.3.1工程开工预付款：合同总价的一定比例，作为工程开工的预付款，支付时间约定的工程开工前。3.3.2工程进度款：按照双方约定的工程进度节点，甲方分期支付相应款项。3.3.3工程竣工验收款：工程验收合格后，甲方支付剩余款项。第四条施工进度与质量4.1施工进度计划4.1.1乙方应按照双方约定的工程进度计划进行施工，确保工程按时完成。4.1.2乙方应每月向甲方提交工程进度报告，如有影响工程进度的情况，应及时通知甲方。4.2施工质量标准4.2.1乙方应按照国家和行业的相关标准进行施工，确保工程质量。4.2.2工程验收不合格的，乙方应负责返工、修复，并承担相应费用。4.3施工验收4.3.1工程验收分为阶段性验收和最终验收。4.3.2阶段性验收由甲方、乙方共同进行，甲方有权对工程质量、进度进行监督。4.3.3最终验收由甲方组织，乙方配合，验收合格后，双方签署工程移交证书。第五条施工安全与环保5.1安全措施5.1.1乙方应制定施工安全措施，并严格执行。5.1.2乙方应对施工现场进行定期安全检查，确保施工安全。5.2环保要求5.2.1乙方应遵守国家和地方的环保法规，做好施工现场的环保工作。5.2.2乙方应对废弃物进行分类处理，不得污染环境。5.3安全事故处理5.3.1发生安全事故时，乙方应立即启动应急预案，采取有效措施，防止事故扩大。5.3.2乙方应按照法律法规的规定及时向甲方和有关部门报告安全事故。第八条违约责任8.1违约行为8.1.1甲方违反合同约定，导致工程无法正常进行或造成乙方损失的，甲方应承担违约责任。8.1.2乙方违反合同约定，导致工程质量、进度受到影响或造成甲方损失的，乙方应承担违约责任。8.2违约责任8.2.1甲方未按约定时间支付工程款项的，应向乙方支付迟延付款违约金，违约金计算方式为：迟延付款金额×日违约金率。8.2.2乙方未按约定时间完成工程或工程质量不符合约定的，乙方应承担返工、修复等费用，并支付违约金。8.3违约赔偿8.3.1因一方违约导致合同解除的，违约方应赔偿对方因此所遭受的损失。8.3.2双方均存在违约行为的，双方应各自承担相应的违约责任。第九条争议解决9.1争议方式9.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2调解与仲裁9.2.1双方同意将争议提交调解委员会进行调解，调解不成的，再提交仲裁委员会进行仲裁。9.2.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。9.3法律适用9.3.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十条合同的生效、终止与解除10.1合同生效条件10.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.1.2合同生效后，双方应按照约定履行各自的义务。10.2合同终止条件10.2.1工程验收合格，双方签署工程移交证书，合同即告终止。10.2.2合同提前解除的，应按照双方约定办理终止手续。10.3合同解除条件10.3.1发生不可抗力事件，导致合同无法履行，双方协商一致解除合同。10.3.2双方同意解除合同的，可以协商解除合同。第十一条保密条款11.1保密内容11.1.1双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。11.1.2保密信息不包括公众已知的信息或双方同意公开的信息。11.2保密期限11.2.1双方对保密信息的保密义务自合同生效之日起计算，至合同终止或解除之日起五年内有效。11.2.2如保密信息涉及专利申请或其他法律规定的保密期限，应遵守相关法律规定。11.3违约保密条款11.3.1如一方违反保密义务，泄露保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。11.3.2违约方应承担违约保密条款所述的违约责任，并承担因此导致对方的其他损失。第十二条不可抗力12.1不可抗力事件12.1.1不可抗力事件包括自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、动乱、政府行为等）。12.1.2不可抗力事件发生后，一方应立即通知对方，并采取措施减少损失。12.2不可抗力后果12.2.1因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。12.2.2不可抗力事件导致合同解除的，双方互不承担违约责任。12.3不可抗力处理12.3.1双方应按照合同约定和法律规定，协商处理因不可抗力事件导致的合同履行问题。12.3.2不可抗力事件结束后，双方应尽快恢复合同履行。第十三条合同的附件13.1附件列表13.1.1附件包括施工图纸、技术要求、工程量清单等。13.1.2附件的有效性以合同为准，附件与合同具有同等法律效力。13.2附件内容13.2.1附件应明确、详细，如有矛盾，以附件为准。13.2.2第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指除甲乙方之外，参与或协助合同履行的一方或多方。1.2第三方可以是中介机构、专业顾问、监理单位、检测机构等。第二条第三方介入的情形2.1第三方介入的情形包括但不限于：工程监理、质量检测、进度评估、安全监管等。2.2第三方介入应由甲乙方协商确定，并签订补充协议，作为本合同的附件。第三条第三方职责与权利3.1第三方应按照合同约定和法律法规的规定，履行其职责。3.2第三方有权获取与合同履行相关的资料、信息和数据，甲乙方应予以配合。3.3第三方应保持独立公正，不得偏袒任何一方，并应遵守保密义务。第四条第三方义务与责任4.1第三方应按照合同约定的时间、质量、安全等标准，完成其工作。4.2第三方对其提供的服务质量和结果承担责任，并应保证其服务不侵犯他人的合法权益。4.3第三方应遵守国家有关法律法规，不得违法干预合同的正常履行。第五条第三方费用与支付5.1第三方费用由甲乙方协商确定，并在补充协议中明确。5.2第三方费用的支付方式、支付时间应在本补充协议中约定。5.3甲乙方应按照补充协议的约定支付第三方费用。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲乙方是独立的主体，彼此之间不存在任何法律关系。6.2第三方的工作结果对甲乙方具有约束力，甲乙方应予以尊重。6.3甲乙方与第三方之间的纠纷，不影响甲乙方之间的合同履行。第七条第三方责任限额7.1第三方承担的责任限额应在其服务范围和合同约定范围内。7.2第三方如因其过错导致甲乙方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。7.3第三方责任限额的具体金额应在补充协议中约定，或根据法律规定确定。第八条第三方介入的变更与解除8.1第三方介入的变更应由甲乙方协商一致，并签订变更协议。8.2第三方介入的解除应符合合同约定和法律法规的规定，甲乙方应协商处理后续事宜。第九条第三方介入的违约处理9.1第三方如违反合同约定，甲乙方有权要求第三方纠正违约行为。9.2第三方如未能纠正违约行为，甲乙方有权解除合同，并追究第三方的违约责任。第十条第三方介入的争议解决10.1第三方介入的争议应通过友好协商解决。10.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条第三方介入的附件11.1附件应包括第三方介入的具体事项、职责、权利、义务、费用等。11.2附件与本合同具有同等法律效力，甲乙方应予以遵守。本部分关于第三方介入的修正条款，旨在明确第三方的概念、职责、权利、义务以及责任限额等，以保证合同履行过程中涉及的第三方主体的权益得到合理保护，并确保合同的顺利进行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：施工图纸1.1施工图纸应详细描绘风力发电机组的布置、尺寸、构造等。1.2施工图纸应包括土建、钢结构、电气、管道等所有专业的设计内容。1.3施工图纸应标明施工要点、难点，以及需要注意的安全事项。附件二：技术要求2.1技术要求应包括风力发电机组的技术参数、性能指标、安装要求等。2.2技术要求应详细说明施工过程中的质量标准、工艺流程、验收标准等。附件三：工程量清单3.1工程量清单应详细列