版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度电动汽车充电设施建设合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2电动汽车充电设施1.3建设地点1.4建设内容第二条合同范围及工程量2.1工程概况2.2工程量清单2.3工程进度安排第三条合同价格及支付方式3.1合同总价3.2支付方式3.3支付时间表第四条合同履行及工期4.1合同履行期限4.2开工及竣工时间4.3工期延误及违约责任第五条工程质量及标准5.1工程质量要求5.2质量控制措施5.3质量验收标准第六条技术支持及服务6.1技术支持6.2售后服务6.3技术培训第七条合同的变更与解除7.1合同变更条件7.2合同解除条件7.3变更与解除的程序第八条违约责任及赔偿8.1违约行为8.2违约责任8.3赔偿金额计算第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3诉讼管辖法院第十条合同的生效、终止与解除10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3泄密责任第十二条法律适用及争议解决12.1法律适用12.2争议解决方式第十三条其他条款13.1合同的转让13.2合同的附件13.3合同的修改第十四条合同签署14.1签署日期14.2签署地点14.3合同正本与副本(合同开始)第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2电动汽车充电设施本合同所述电动汽车充电设施包括但不限于充电桩、充电站、充电柜等,具体建设内容详见附件一。1.3建设地点建设地点位于省市区,具体位置详见附件二。1.4建设内容建设内容包括但不限于电动汽车充电设施的设计、采购、施工、调试、验收等,具体建设内容详见附件一。第二条合同范围及工程量2.1工程概况本合同所述工程为电动汽车充电设施建设项目,包括但不限于充电桩、充电站、充电柜等。2.2工程量清单2.3工程进度安排工程进度安排详见附件四,乙方应按照约定的进度完成工程,如有延误,应承担相应的违约责任。第三条合同价格及支付方式3.1合同总价本合同总价人民币万元整(大写:人民币玖佰玖拾玖万元整),具体金额详见附件五。3.2支付方式支付方式为分期支付,具体支付安排详见附件六。3.3支付时间表支付时间表详见附件六,乙方应按照约定的时间表接收支付款项。第四条合同履行及工期4.1合同履行期限本合同自签署之日起至工程验收合格之日止。4.2开工及竣工时间开工时间为年月日,竣工时间为年月日,具体时间安排详见附件四。4.3工期延误及违约责任如乙方原因导致工期延误,应按合同约定向甲方支付违约金,具体违约金计算方式详见附件七。第五条工程质量及标准5.1工程质量要求本合同所述工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求,具体质量要求详见附件八。5.2质量控制措施乙方应制定并执行质量控制措施,确保工程质量符合合同约定,具体措施详见附件九。5.3质量验收标准工程验收标准应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求,具体验收标准详见附件十。第六条技术支持及服务6.1技术支持乙方应提供技术支持,确保工程的顺利实施,具体技术支持内容详见附件十一。6.2售后服务工程验收合格后,乙方应提供一年的免费售后服务,具体售后服务内容详见附件十二。6.3技术培训乙方应对甲方相关人员提供技术培训,确保甲方能独立操作和维护电动汽车充电设施,具体培训内容详见附件十三。(合同结束)第八条违约责任及赔偿8.1违约行为乙方如违反合同约定,包括但不限于工期延误、工程质量不符合约定等,均视为违约。8.2违约责任乙方违约时,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。具体违约责任计算方式详见附件七。8.3赔偿金额计算赔偿金额根据乙方违约程度、工期延误时间、甲方损失等情况计算,具体计算方式详见附件七。第九条争议解决9.1争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构本合同争议的解决机构为合同签订地人民法院。9.3诉讼管辖法院甲方所在地人民法院具有本合同争议的管辖权。第十条合同的生效、终止与解除10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件有下列情形之一的,本合同终止:(1)工程验收合格;(2)双方协商一致解除合同;(3)法律、法规规定的其他终止条件。10.3合同解除条件有下列情形之一的,双方均有权解除合同:(1)双方协商一致;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)对方违约严重,致使合同无法履行。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等,均应予以保密。11.2保密期限保密期限自本合同签订之日起算,至合同终止或解除之日起两年内有效。11.3泄密责任如一方违反保密义务,导致对方遭受损失的,违约方应承担相应的赔偿责任。第十二条其他条款12.1合同的转让未经对方同意,任何一方不得将本合同转让给第三方。12.2合同的附件本合同附件为本合同的有效组成部分,与合同具有同等法律效力。12.3合同的修改本合同的修改、补充必须经双方协商一致,并以书面形式作出。第十三条合同的签署13.1签署日期本合同于年月日签署。13.2签署地点本合同在省市区签署。13.3合同正本与副本本合同一式肆份,甲方执贰份,乙方执贰份,具有同等法律效力。第十四条合同签署14.1签署日期本合同于年月日签署。14.2签署地点本合同在省市区签署。14.3合同正本与副本本合同一式肆份,甲方执贰份,乙方执贰份,具有同等法律效力。(合同结束)第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所述第三方指除甲乙方之外,参与或涉及本合同项目实施、监督、验收等环节的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入包括但不限于:设计单位、施工单位、材料供应商、监理单位、验收单位、贷款银行、保险公司等。第二条第三方选择与委托2.1甲乙方应按照合同约定选择合适的第三方,并签订相应的委托协议。2.2甲乙方有义务对选定的第三方进行资格审核,确保其具备相应的资质、能力和社会信誉。2.3甲乙方应将第三方介入的相关信息及时通知对方,并提供必要的文件和资料。第三条第三方责任3.1第三方应按照甲乙双方的约定履行相应的合同义务,并对其提供的产品或服务的质量、安全、进度等承担责任。3.2第三方如因违约、侵权或疏忽导致甲乙方损失的,由第三方承担相应的赔偿责任。3.3第三方应遵守国家相关法律法规、行业标准和甲乙双方的规章制度。第四条第三方限额责任4.1甲乙方应与第三方明确约定其责任限额,包括但不限于赔偿金额、赔偿范围等。4.2甲乙方应在合同中明确第三方责任限额,并告知对方。4.3如第三方责任限额不符合甲乙方利益,甲乙方有权要求调整,双方应协商确定。第五条第三方违约处理5.1第三方如违反合同约定,甲乙方有权要求其承担违约责任。5.2甲乙方在处理第三方违约事项时,应尽力维护双方的合法权益。5.3第三方违约导致工程进度延误、质量问题等,甲乙方有权要求延期、赔偿损失等。第六条第三方变更6.1甲乙方如需变更第三方,应提前书面通知对方,并说明变更原因及影响。6.2甲乙方变更第三方时,应确保新的第三方符合合同约定条件。6.3变更第三方可能导致合同价款、工期等调整,甲乙方应协商确定。第七条第三方沟通与协调7.1甲乙方应建立有效的第三方沟通与协调机制,确保项目顺利实施。7.2甲乙方应及时解决第三方在合同履行过程中出现的问题和困难。7.3甲乙方应定期与第三方进行工作交流,了解合同履行情况。第八条第三方退出8.1第三方如因故退出合同,甲乙方应按照约定处理后续事宜。8.2甲乙方应与第三方协商确定退出事宜,包括但不限于工程交接、赔偿责任等。8.3第三方退出可能导致合同价款、工期等调整,甲乙方应协商确定。第九条第三方资料与文件9.1第三方应按照甲乙双方的约定提供相关资料和文件,并保证其真实、准确、完整。9.2甲乙方应妥善保管第三方提供的资料和文件,不得泄露给无关方。9.3甲乙方在合同履行过程中形成的与第三方相关的文件和资料,应一并提供给对方。第十条第三方评价与监督10.1甲乙方应定期对第三方进行评价和监督,确保其按照合同约定履行义务。10.2甲乙方应记录第三方在合同履行过程中的表现,作为评价和支付的依据。10.3甲乙方应根据第三方表现,适时调整合同价款、工期等。第十一条第三方违约的索赔11.1甲乙方如认为第三方存在违约行为,应按照合同约定及时提出索赔。11.2甲乙方在索赔过程中,应提供充分的证据和资料,证明第三方的违约行为。11.3甲乙方应按照合同约定,协商确定索赔金额和赔偿方式。第十二条第三方与甲乙方的关系12.1第三方与甲乙方之间的合同关系独立于本合同,本合同不妨碍甲乙方与第三方之间的权利义务。12.2第三方如因违约导致甲乙方损失,甲乙方有权要求第三方赔偿,也有权要求甲方承担相应的责任。12.3甲乙方与第三方之间的合同变更、解除、终止等,不影响本合同的履行。第十三条第三方介入的合同补充13.1本合同未尽事宜,甲乙方应与第三方另行签订补充协议,以确保项目顺利实施。13.2补充协议与本合同具有同等法律效力,甲第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:电动汽车充电设施建设设计方案详细描述:本附件包含电动汽车充电设施的整体设计方案,包括但不限于充电桩、充电站、充电柜等设施的类型、数量、位置、技术参数等。附件二:工程量清单详细描述:本附件详细列出电动汽车充电设施建设的各项工程量,包括充电桩、充电站、充电柜等设施的数量、型号、单价、总价等。附件三:工程进度安排详细描述:本附件详细描述电动汽车充电设施建设的工程进度安排,包括各阶段的开始时间、结束时间、工作内容等。附件四:合同价格明细表详细描述:本附件详细列出合同总价以及各项费用的明细,包括工程设计费、施工费、材料费、监理费等。附件五:第三方资质证明文件详细描述:本附件提供第三方的资质证明文件,包括但不限于设计单位、施工单位、材料供应商等的相关资质证书、营业执照等。附件六:支付时间表详细描述:本附件详细列出合同价款的支付时间表,包括各阶段的支付时间、支付金额等。附件七:违约金计算方式详细描述:本附件详细说明违约金的计算方式,包括计算公式、计算依据等。附件八:工程质量要求及验收标准详细描述:本附件详细列出电动汽车充电设施建设的质量要求以及验收标准,包括设施的技术参数、安全性能、耐久性能等。附件九:技术支持及售后服务说明详细描述:本附件详细说明乙方提供技术支持及售后服务的内容,包括技术咨询、设备维护、技术培训等。附件十:合同变更、解除、终止条件及程序详细描述:本附件详细列出合同变更、解除、终止的条件及程序,包括变更、解除、终止的条件、通知方式、双方的权利义务等。说明二:违约行为及责任认定:1.工期延误违约行为:乙方未按照约定的进度完成工程。责任认定:乙方应按照附件四的工程进度安排履行合同,如工期延误,应承担违约责任。工期延误的违约金计算方式详见附件七。示例说明:如果乙方未能在约定的竣工时间之前完成工程,甲方有权根据附件七的计算方式要求乙方支付违约金。2.工程质量不符合约定违约行为:乙方提供的工程质量未达到附件八中规定的质量要求及验收标准。责任认定:乙方应保证工程质量符合附件八中的质量要求及验收标准,如工程质量不符合约定,乙方应承担违约责任。示例说明:如果工程验收时,乙方提供的工程质量不符合约定的技术参数、安全性能等要求,甲方有权要求乙方进行整改或赔偿。3.第三方违约违约行为:第三方未按照甲乙双方的约定履行合同义务。责任认定:第三方应按照甲乙双方的约定履行合同义务,如第三方违约,甲乙方有权要求第三方承担违约责任。示例说明:如果第三方在合同履行过程中出现违约行为,如设计单位提供的方案不符合要求,甲方有权要求设计单位承担违约责任。4.信息披露不准确或不完整违约行为:乙方未按照约定提供真实、准确、完整的第三方相关信息。责任认定:乙方应按照约定提供第三方相关信息,如信息披露不准确或不完整,乙方应承担违约责任。示例说明:如果乙方未能提供第三方资质证明文件,或提供的文件不符合要求,甲方有权要求乙方承担违约责任。5.支付违约违约行为:甲方未按照附件六的支付时间表支付合同价款。责任认定:甲方应按照附件六的支付时间表支付合同价款,如甲方支付违约,甲方应承担违约责任。示例说明:如果甲方未能在约定的支付时间支付价款,甲方应根据附件六的支付时间表支付违约金。全文完。二零二四年度电动汽车充电设施建设合同1本合同目录一览第一条合同主体1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址第二条充电设施建设内容2.1充电站数量2.2充电桩数量2.3充电设施的技术要求第三条合同价格3.1合同总价3.2付款方式3.3付款时间第四条建设进度4.1开工日期4.2竣工日期4.3进度报告第五条质量保证5.1质量标准5.2质量检验5.3质量问题处理第六条技术支持与服务6.1技术培训6.2售后服务6.3技术更新第七条合同的履行与监督7.1双方的权利与义务7.2合同履行过程中的变更7.3合同监督与争议解决第八条违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任第九条不可抗力9.1不可抗力的认定9.2不可抗力对合同履行影响的风险承担第十条合同的解除与终止10.1合同解除的条件10.2合同终止的条件第十一条保密条款11.1保密信息的范围11.2保密信息的保密义务11.3保密信息的例外第十二条法律适用与争议解决12.1合同适用的法律12.2争议解决的方式第十三条其他条款13.1合同的修改与补充13.2合同的转让13.3附件第十四条合同的生效、终止与失效14.1合同的生效条件14.2合同的终止条件14.3合同的失效条件第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1甲方名称:×××科技有限公司1.1甲方地址:××省××市××区××路××号1.2乙方名称:×××建设有限公司1.2乙方地址:××省××市××区××路××号第二条充电设施建设内容2.1充电站数量:甲方同意乙方在其土地上建设10座充电站。2.2充电桩数量:每座充电站应配备至少20个充电桩。2.3充电设施的技术要求:充电桩应符合国家相关标准和规定,具备快速充电功能,充电效率不应低于%。第三条合同价格3.1合同总价:双方确认,本合同项下的充电设施建设总价为人民币万元整(大写:人民币玖拾玖万捌仟元整)。3.2付款方式:甲方应按照乙方提交的建设进度报告,分阶段支付合同价款。3.3付款时间:具体付款时间按照双方另行签订的付款计划协议执行。第四条建设进度4.1开工日期:双方同意,充电设施建设的开工日期为2024年X月X日。4.2竣工日期:双方同意,充电设施建设的竣工日期为2024年X月X日。4.3进度报告:乙方应每月向甲方提交一次充电设施建设进度报告,报告应包括工程进度、工程质量、存在问题及解决措施等内容。第五条质量保证5.1质量标准:充电设施的建设应符合国家相关标准和规定,保证建设质量。5.2质量检验:充电设施建设完成后,乙方应组织进行质量检验,并向甲方提供检验报告。5.3质量问题处理:如发生质量问题,乙方应负责及时修复,并承担修复费用。第六条技术支持与服务6.1技术培训:乙方应对甲方员工进行充电设施的操作培训,确保甲方员工能够熟练操作充电设施。6.2售后服务:乙方应提供一年的免费售后服务,包括设备维护、故障排除等。6.3技术更新:乙方应负责定期对充电设施进行技术更新,以适应市场需求。第七条合同的履行与监督7.1双方的权利与义务:双方应严格按照本合同的约定履行各自的义务,保障合同的顺利实施。7.2合同履行过程中的变更:如因市场环境、政策调整等原因导致合同内容需要变更,双方应友好协商,签订补充协议。7.3合同监督与争议解决:双方应共同监督合同的履行,如发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条违约责任8.1甲方违约责任:如甲方未按照约定支付价款,应向乙方支付迟延付款的违约金,违约金计算方式为迟延付款金额的千分之五。8.2乙方违约责任:如乙方未能按照约定时间完成建设,应向甲方支付迟延履行的违约金,违约金计算方式为迟延履行金额的千分之五。第九条不可抗力9.1不可抗力的认定:不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。9.2不可抗力对合同履行影响的风险承担:如因不可抗力导致合同无法履行,双方应立即协商解决,根据实际情况分担风险。第十条合同的解除与终止10.1合同解除的条件:如一方严重违反本合同,另一方有权解除合同。10.2合同终止的条件:本合同在充电设施建设完成后自动终止。第十一条保密条款11.1保密信息的范围:保密信息包括合同内容、技术资料、商业秘密等。11.2保密信息的保密义务:双方应对保密信息予以保密,未经对方同意不得向第三方披露。11.3保密信息的例外:法律要求披露的保密信息除外。第十二条法律适用与争议解决12.1合同适用的法律:本合同适用中华人民共和国法律。12.2争议解决的方式:如发生争议,双方应协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十三条其他条款13.1合同的修改与补充:本合同的修改和补充,应由双方协商一致,并以书面形式作出。13.2合同的转让:未经对方同意,任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。13.3附件:本合同附件包括合同图纸、技术规格书、付款计划等。第十四条合同的生效、终止与失效14.1合同的生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同的终止条件:本合同在充电设施建设完成后自动终止。14.3合同的失效条件:本合同在合同终止后失效。第二部分:第三方介入后的修正第一章第三方概念界定1.1第三方定义:第三方是指除甲方和乙方之外,参与本合同履行过程的各方,包括但不限于中介方、咨询方、监理方、技术支持方、金融服务方等。1.2第三方责任:第三方应按照本合同的约定,履行相应的义务,并对其提供的产品或服务质量负责。第二章第三方介入的附加条款2.1第三方选择:甲方和乙方应共同协商选择合适的第三方,并确保第三方具备相应的资质和能力。2.2第三方义务:第三方应按照甲乙双方的约定,提供相应的产品或服务,并确保其质量符合合同要求。2.3第三方支付:甲方和乙方应按照本合同的约定,向第三方支付相应的费用。2.4第三方责任限额:如第三方因提供产品或服务导致甲方或乙方遭受损失,第三方的责任限额应为本合同约定的金额。第三章第三方与其他各方的关系3.1第三方与甲方:第三方应接受甲方的监督和管理,并按照甲方的要求提供相应的产品或服务。3.2第三方与乙方:第三方应接受乙方的监督和管理,并按照乙方的要求提供相应的产品或服务。3.3第三方与甲方、乙方之间的关系:第三方与甲方、乙方之间应保持独立的关系,第三方不应直接或间接干涉甲方、乙方的经营活动。第四章第三方责任划分4.1第三方责任:第三方应对其提供的产品或服务承担相应的责任,包括但不限于质量、安全、环保等方面。4.2甲方、乙方责任:甲方和乙方应对其员工的行为承担相应的责任,并确保其员工遵守法律法规和合同约定。4.3第三方与甲方、乙方之间的责任划分:如第三方提供的产品或服务导致甲方或乙方遭受损失,甲方和乙方应向第三方追偿,如第三方无法承担责任,甲方和乙方可根据实际情况分摊损失。第五章第三方介入后的争议解决5.1第三方争议:如第三方与甲方或乙方发生争议,双方应协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。5.2甲方、乙方与第三方之间的争议:如甲方、乙方与第三方之间发生争议,双方应协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第六章第三方介入后的合同修改与补充6.1合同修改:如因第三方介入导致合同内容需要修改,甲方和乙方应友好协商,签订补充协议。6.2合同补充:如因第三方介入导致合同内容需要补充,甲方和乙方应友好协商,签订补充协议。本章节的修正条款为本合同的一部分,与本合同具有同等法律效力。第三方介入后的合同履行,应严格遵守本章节的规定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:充电设施建设设计方案附件二:充电设施建设施工图纸附件三:充电设施技术规格书附件四:充电设施安装和使用说明书附件五:充电设施维护和管理手册附件六:付款计划和时间表附件七:质量保证书附件八:售后服务承诺函附件九:保密协议附件十:第三方服务协议附件一:充电设施建设设计方案本附件应包括充电站的具体设计方案,包括充电桩的布局、数量、型号、性能参数等,以及充电站的整体布局图、电气接线图等。附件二:充电设施建设施工图纸本附件应包括充电设施的施工图纸,包括充电桩的安装位置、电气系统布置、接地系统设计等,以及施工过程中所需遵循的规范和标准。附件三:充电设施技术规格书本附件应详细描述充电设施的技术规格,包括充电桩的型号、性能参数、技术指标等,以及充电设施的安全性能、环保性能等。附件四:充电设施安装和使用说明书本附件应提供充电设施的安装和使用说明,包括充电桩的安装步骤、操作方法、维护保养等,以及充电设施的安全操作注意事项。附件五:充电设施维护和管理手册本附件应包括充电设施的维护和管理手册,包括充电设施的维护保养流程、故障处理流程、安全管理等,以及充电设施的运行监测和维护记录。附件六:付款计划和时间表本附件应明确充电设施建设项目的付款计划和时间表,包括各阶段付款的时间点、付款金额等信息。附件七:质量保证书本附件应由乙方提供,承诺充电设施的建设质量符合国家相关标准和约定,并承诺在建设完成后提供相应的质量保证服务。附件八:售后服务承诺函本附件应由乙方提供,承诺在充电设施建设完成后提供一年的免费售后服务,包括设备维护、故障排除等。附件九:保密协议本附件应明确双方对合同内容和商务信息的保密义务,包括保密信息的范围、保密期限、保密义务的例外等情况。附件十:第三方服务协议本附件应明确乙方向甲方提供的第三方服务的内容、范围、质量标准、服务费用等。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方未按照约定时间支付价款。2.乙方未按照约定时间完成建设。3.第三方提供的产品或服务不符合合同要求。4.甲方、乙方未履行合同约定的保密义务。5.甲方、乙方未按照约定支付第三方服务费用。违约责任认定标准:1.甲方未按照约定时间支付价款,应向乙方支付迟延付款的违约金,违约金计算方式为迟延付款金额的千分之五。2.乙方未按照约定时间完成建设,应向甲方支付迟延履行的违约金,违约金计算方式为迟延履行金额的千分之五。3.第三方提供的产品或服务不符合合同要求,乙方应负责及时修复或更换,并承担修复或更换费用。4.甲方、乙方未履行合同约定的保密义务,应承担违约行为给对方造成的损失。5.甲方、乙方未按照约定支付第三方服务费用,应承担迟延付款的违约金,违约金计算方式为迟延付款金额的千分之五。示例说明:如甲方未按照约定时间支付价款,乙方可以要求甲方支付迟延付款的违约金,具体金额为迟延付款金额的千分之五。如乙方未按照约定时间完成建设,甲方可以要求乙方支付迟延履行的违约金,具体金额为迟延履行金额的千分之五。如第三方提供的产品或服务不符合合同要求,乙方应负责及时修复或更换,并承担修复或更换费用。如甲方、乙方未履行合同约定的保密义务,应承担违约行为给对方造成的损失。如甲方、乙方未按照约定支付第三方服务费用,应承担迟延付款的违约金,具体金额为迟延付款金额的千分之五。全文完。二零二四年度电动汽车充电设施建设合同2本合同目录一览第一条合同主体1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址第二条充电设施建设内容2.1充电站数量2.2充电桩数量2.3充电设施的技术要求第三条合同价格3.1工程总价3.2付款方式3.3付款时间表第四条建设进度与交付4.1建设时间表4.2交付标准4.3验收程序第五条技术支持和培训5.1技术支持期限5.2培训内容5.3培训时间安排第六条保修条款6.1保修期限6.2保修范围6.3保修服务流程第七条违约责任7.1甲方违约责任7.2乙方违约责任第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决地点8.3适用法律第九条合同的变更和终止9.1变更条件9.2终止条件9.3合同终止后的处理第十条保密条款10.1保密信息范围10.2保密期限10.3违反保密条款的后果第十一条合同的生效与终止日期11.1合同生效日期11.2合同终止日期第十二条附加条款12.1甲方特殊要求12.2乙方特殊承诺第十三条其他条款13.1不可抗力13.2法律和监管变化13.3通知程序第十四条整体约定14.1合同的整体约束力14.2合同的修改与补充14.3合同的附件清单第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1甲方名称:×××电动汽车充电设施有限公司甲方地址:××省××市××区××路××号1.2乙方名称:×××电动汽车充电设施建设有限公司乙方地址:××省××市××区××路××号第二条充电设施建设内容2.1充电站数量:甲方同意乙方在其土地上建设5座电动汽车充电站。2.2充电桩数量:每座充电站应配备至少20个充电桩,总计100个充电桩。2.3充电设施的技术要求:充电桩应符合国家及相关行业标准,具备快速充电功能,充电效率不应低于国家标准规定的最低要求。第三条合同价格3.1工程总价:双方协商确定,本项目工程总价为人民币100,000,000元整(大写:人民币壹亿整)。3.2付款方式:甲方应按照乙方提交并甲方审核通过的工程进度报表,以银行转账方式向乙方支付相应的工程款项。3.3付款时间表:具体付款时间及金额详见附件《付款时间表》。第四条建设进度与交付4.1建设时间表:自合同签订之日起,乙方应保证在24个月内完成充电站的建设工作。4.2交付标准:充电站建设完成后,应由双方共同进行验收,经验收合格后,甲方应支付尾款,乙方将充电站交付给甲方使用。4.3验收程序:验收工作应按照附件《验收程序》进行,由双方共同组成验收组,对充电站的建设质量、设备性能等进行全面检查。第五条技术支持和培训5.1技术支持期限:自充电站交付使用之日起,乙方应提供至少1年的技术支持服务。5.2培训内容:乙方应对甲方操作人员进行充电站设备操作、维护及故障排除等方面的培训。5.3培训时间安排:具体培训时间由双方协商确定,乙方应确保培训质量,使甲方操作人员熟练掌握相关技能。第六条保修条款6.1保修期限:自充电站交付使用之日起,乙方应提供至少2年的保修服务。6.2保修范围:保修范围包括充电站的所有设备及其附属设施。6.3保修服务流程:乙方在接到甲方保修申请后,应在48小时内作出响应,并在7个工作日内派出维修人员前往现场进行维修或更换故障设备。第八条违约责任8.1甲方违约责任:如甲方未能按照约定时间支付工程款项,应向乙方支付违约金,违约金计算方式为应付款项的千分之五。8.2乙方违约责任:如乙方未能按照约定时间完成充电站建设,应向甲方支付违约金,违约金计算方式为合同总价款的千分之五。第九条争议解决9.1争议解决方式:双方对于合同的解释或履行发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。9.2争议解决地点:中华人民共和国××省××市××区人民法院。9.3适用法律:本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十条保密条款10.1保密信息范围:双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等非公开信息。10.2保密期限:自本合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。10.3违反保密条款的后果:违约方应向守约方支付违约金,违约金计算方式为泄露信息涉及的金额的两倍。第十一条合同的生效与终止日期11.1合同生效日期:本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止日期:本合同在履行完毕、双方达成书面终止协议或根据法律规定应当终止合同的情形下终止。第十二条附加条款12.1甲方特殊要求:甲方要求乙方在充电站建设中使用至少50%的国产品牌设备。12.2乙方特殊承诺:乙方承诺在充电站建设过程中,严格遵守国家环保法规,确保工程环保达标。第十三条其他条款13.1不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,受影响的一方应立即通知对方,并在合理时间内提供相关证明文件。13.2法律和监管变化:如因法律、行政法规、政策变化导致本合同无法履行,双方应协商修改或终止合同。13.3通知程序:双方应通过书面形式相互发送通知,通知发送至对方合同中指定的联系地址、邮箱或电话。第十四条整体约定14.1合同的整体约束力:本合同自双方签字盖章之日起生效,对双方具有法律约束力,双方应严格履行合同约定的义务。14.2合同的修改与补充:本合同在履行过程中,如双方同意对合同内容进行修改或补充,应以书面形式签订补充协议,并作为本合同不可分割的一部分。14.3合同的附件清单:附件《付款时间表》、《验收程序》、《技术参数说明书》等为本合同的组成部分,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义及责任1.1第三方定义:本合同中所称第三方,是指除甲方和乙方之外的,与本合同履行有关的其他主体,包括但不限于中介方、监理方、验收方、技术支持方等。1.2第三方责任:第三方应按照合同约定或甲乙双方的授权,履行相应的职责,确保合同的顺利实施。第二条第三方介入程序2.1第三方选择:甲方和乙方应共同协商选择合适的第三方,并签订相应的服务合同。2.2第三方介入时间:第三方应在合同约定的时间内介入项目,并根据甲乙双方的指令进行工作。2.3第三方工作内容:第三方应根据甲乙双方的要求,完成相应的技术支持、监理、验收等工作。第三条第三方费用及支付3.1第三方费用:第三方介入所需的费用,包
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 二零二四年度三人合作开展影视制作合同
- 二零二四年度建筑工程施工总包合同详细条款与工程量清单2篇
- 2024年度健康检测与康复服务合同2篇
- 2024年度广告制作与发布合同:某城市公交车广告投放2篇
- 全新签定版权购买协议2024年版本3篇
- 《金属符号模板》课件
- 2024版货物买卖合同标的质量检验与售后服务协议2篇
- 引领时尚潮流
- 2024年版商业设备租赁合同2篇
- 艺术探索之旅
- 医学心理学(广东药科大学)智慧树知到答案章节测试2023年
- 公墓墓碑及道路维修工程施工方案施工组织设计
- 河道整治工程毕业设计
- 第三部分34课财报阅读方法与技巧之识别老千股
- SB/T 10482-2008预制肉类食品质量安全要求
- GB/T 40427-2021电力系统电压和无功电力技术导则
- GB/T 13912-2020金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法
- 2023年全国中学生英语能力竞赛(NEPCS)初赛初二组试题笔试部分完整版
- FZ/T 93015-2010转杯纺纱机
- 幼儿园突发事件应急处置流程图
- 国开《可编程控制器应用》形考任务五实验1
评论
0/150
提交评论