建设工程施工合同稀土矿开发

建设工程施工合同稀土矿开发合同编号：__________一、工程概述1.1本工程为稀土矿开发项目，主要包括：（具体工程内容）1.2工程地点：（具体地址）1.3工程工期：自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止。二、工程范围及内容2.1乙方负责本工程的施工，包括但不限于：（具体施工内容）2.2乙方应按照本合同约定的质量标准、施工工艺和进度要求完成施工。三、合同价格及支付3.1本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2业主分期向乙方支付合同价款，具体支付方式如下：（1）双方签订合同后5个工作日内，业主向乙方支付合同总价款的5%作为预付款。（2）工程进度达到约定的关键节点后，乙方提交进度款申请，业主审核无误后支付相应进度款。（3）工程验收合格后，业主向乙方支付剩余合同价款。四、工程质量及验收4.1乙方应按照国家和行业标准以及本合同约定的质量要求进行施工。4.2工程验收分为初步验收和最终验收，具体验收程序如下：（1）初步验收：工程完成后，乙方自检合格后向业主申请初步验收。业主组织相关人员对工程进行验收，验收合格后进入下一个阶段。（2）最终验收：工程达到合同约定的质量、功能要求后，乙方向业主申请最终验收。业主组织相关人员对工程进行最终验收，验收合格后支付剩余合同价款。五、合同的履行和违约责任5.1乙方应按照本合同约定的工期、质量、安全等要求履行合同义务。5.2乙方如发生违约行为，应承担违约责任，具体违约金计算方式如下：（1）乙方未按照约定的工期完成工程，每延期一天，应支付合同总价款的千分之五作为违约金。（2）乙方未按照约定的质量要求完成工程，造成业主损失的，应承担相应的赔偿责任。六、合同的解除和终止6.1在合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法履行，双方可协商解除或终止合同。6.2合同解除或终止后，乙方应按照约定办理工程移交手续，并承担相应的违约责任。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.稀土矿开发项目设计文件2.施工图纸及技术说明书3.工程量清单4.材料及设备采购合同5.施工组织设计6.安全生产管理制度7.质量管理手册8.环境保护措施方案9.工程验收标准及方法10.合同履行过程中产生的其他相关文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的工期完成工程，属于违约行为。2.乙方未按照约定的质量要求完成工程，属于违约行为。3.乙方未按照约定的安全标准进行施工，属于违约行为。4.乙方未按照约定的支付条款履行合同义务，属于违约行为。5.不可抗力因素导致合同无法履行，不属于违约行为。6.双方协商一致解除或终止合同，不属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的稀土矿开发项目所有权人或授权代表。2.乙方：指合同中的施工承包商。3.工程：指稀土矿开发项目中的施工部分。4.工期：指合同约定的工程完成时间。5.质量要求：指国家和行业标准以及合同约定的工程质量标准。6.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。7.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到施工进度滞后：及时沟通，调整施工计划，增派施工人员，确保工程按时完成。2.遇到施工质量问题：立即停工，整改不合格部分，重新验收，直至达到质量要求。3.遇到安全事故：立即报告甲方，启动应急预案，调查事故原因，采取防范措施。4.遇到合同争议：友好协商解决，无法解决的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。5.遇到不可抗力因素：按照合同约定处理，协商调整合同履行期限或解除合同。五、所有应用场景：1.适用于甲方委托乙方进行稀土矿开发项目的施工。2.适用于乙方按照合同约定完成施工工程，并保证工程质量、安全、进度等要求。3.适