地质公园游览步道施工合同

地质公园游览步道施工合同合同编号：__________鉴于甲方拥有某地质公园的游览步道施工项目，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方的地质公园游览步道施工项目达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：某地质公园游览步道施工项目1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于游览步道的规划、设计、施工、验收、保修等。二、合同金额2.1本合同的合同金额为人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。2.2乙方应当按照本合同约定的工程内容和质量要求完成施工，甲方应当按照本合同约定的付款方式及时支付合同价款。三、工程质量3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量符合国家标准和行业规范。3.2乙方应严格按照甲方的要求进行施工，确保工程的安全、环保、美观等要求。3.3工程验收合格后，乙方应按照甲方的要求进行保修，保修期自工程验收合格之日起计算。四、合同履行4.1乙方应按照本合同约定的工期完成施工，如乙方原因导致工期延误，应按照甲方要求承担违约责任。4.2甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付合同价款，如甲方原因导致付款延误，应按照乙方要求承担违约责任。4.3甲乙双方应积极履行合同义务，协调解决合同履行过程中出现的问题，确保工程的顺利进行。五、违约责任5.1乙方未按照本合同约定的工程内容和质量要求完成施工的，甲方有权要求乙方返工、维修或解除合同，并按照约定承担违约责任。5.2甲方未按照本合同约定的付款方式及时支付合同价款的，乙方有权要求甲方支付违约金，并按照约定承担违约责任。六、争议解决6.1甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：________年____月____日一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.技术要求4.工程验收标准5.保修条款6.付款凭证7.工程进度报告8.质量检测报告9.合同变更协议10.争议解决协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的工程内容和质量要求完成施工，认定违约行为的标准是甲方的验收不合格通知。2.乙方未按照约定的工期完成施工，认定违约行为的标准是逾期交付通知书。3.甲方未按照约定的付款方式及时支付合同价款，认定违约行为的标准是乙方发出的付款催告书。4.甲方未按照约定提供施工条件或技术支持，导致乙方无法正常施工，认定违约行为的标准是乙方的停工通知。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规。3.工期延误：指乙方未按照合同约定的时间完成施工。4.工程质量：指工程满足设计文件、规范和标准要求的能力。5.保修：指乙方对交付的工程在一定期限内提供的免费维修服务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度滞后：及时沟通，调整施工计划，增派人力和设备。2.工程质量问题：立即停工，整改至符合标准，重新验收。3.付款延误：发送付款催告书，必要时依法追讨欠款。4.施工条件不足：与甲方沟通，协调解决施工所需条件。5.合同争议：首选友好协商解决，协商不成的，依法向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.地质公园游览步道施工。2.需