2024年度建筑工程施工合同的工程暂停与复工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑工程施工合同的工程暂停与复工合同本合同目录一览1.工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.合同双方2.1甲方名称2.2甲方地址2.3甲方联系人2.4乙方名称2.5乙方地址2.6乙方联系人3.工程暂停3.1暂停原因3.2暂停期限3.3暂停期间责任3.4暂停期间费用处理4.工程复工4.1复工条件4.2复工期限4.3复工后的工程进度4.4复工后的费用处理5.工程质量与标准5.1工程质量要求5.2工程验收标准5.3质量问题处理6.工程变更6.1变更条件6.2变更程序6.3变更费用处理7.合同价款与支付7.1合同总价7.2付款方式7.3付款条件7.4进度款支付8.工期延误8.1工期延误原因8.2工期延误处理8.3工期延误费用处理9.违约责任9.1违约行为9.2违约责任承担9.3违约赔偿金额10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决时间限制11.合同的生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止后的处理12.其他约定12.1保密条款12.2知识产权保护12.3不可抗力13.合同的附件13.1附件一：工程图纸13.2附件二：工程量清单13.3附件三：验收标准和方法14.合同的修改与补充14.1修改条件14.2补充内容14.3修改和补充的生效方式第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1工程名称：2024年度建筑工程施工项目1.2工程地点：市区路号1.3工程规模：根据附件一中的工程图纸，工程包括但不限于主体建筑、附属设施、园林景观等。1.4工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程、园林景观工程等，具体内容详见附件一。第二条合同双方2.1甲方名称：置业有限公司2.2甲方地址：市区路号2.3甲方联系人：2.4乙方名称：建筑工程有限公司2.5乙方地址：市区路号2.6乙方联系人：第三条工程暂停3.1暂停原因：包括但不限于政策调整、设计变更、不可抗力等因素。3.2暂停期限：暂停期限最长不得超过6个月，具体暂停期限及恢复施工时间双方协商确定。3.3暂停期间责任：乙方在暂停期间应妥善保管施工现场，确保工程安全，因乙方原因导致工程损失的，乙方应承担相应责任。3.4暂停期间费用处理：暂停期间，乙方人员工资、现场管理费用等由甲方承担，具体费用双方协商确定。第四条工程复工4.1复工条件：甲方书面通知乙方恢复施工，并提供相应的设计变更等文件。4.2复工期限：自乙方收到甲方复工通知之日起，最长不得超过3个月。4.3复工后的工程进度：乙方应根据甲方要求，合理调整施工计划，确保工程按期完成。4.4复工后的费用处理：复工后，乙方人员工资、现场管理费用等由甲方承担，具体费用双方协商确定。第五条工程质量与标准5.1工程质量要求：工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求，具体质量要求详见附件三。5.2工程验收标准：工程验收应按照附件三中的验收标准和方法进行，甲方组织验收，乙方配合。5.3质量问题处理：工程验收不合格的，乙方应按照甲方要求整改，直至达到验收标准。第六条工程变更6.1变更条件：包括但不限于设计调整、甲方要求变更、不可抗力等因素。6.2变更程序：甲方提出变更要求，乙方根据变更要求提交变更方案，双方协商确定变更内容。6.3变更费用处理：变更费用根据变更内容双方协商确定，甲方承担因变更产生的额外费用。第七条合同价款与支付7.1合同总价：合同总价根据附件二中的工程量清单和双方协商确定的单价计算得出，具体金额详见附件二。7.2付款方式：甲方支付工程款项采用进度付款的方式，具体付款比例和时间双方协商确定。7.3付款条件：乙方按合同约定的工程进度和质量要求完成工程，甲方支付相应款项。7.4进度款支付：甲方按照乙方提交的进度款支付申请，支付相应款项，具体支付比例和时间双方协商确定。第八条工期延误8.1工期延误原因：包括但不限于设计变更、甲方要求停工、不可抗力等因素。8.2工期延误处理：乙方应根据实际情况，合理调整施工计划，确保工程按期完成。8.3工期延误费用处理：因甲方原因导致工期延误的，甲方应支付乙方相应的人工、材料等费用；因乙方原因导致工期延误的，乙方承担相应责任。第九条违约责任9.1违约行为：包括但不限于未按合同约定履行义务、违反法律法规等。9.2违约责任承担：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约赔偿金额：违约赔偿金额根据甲方实际损失和违约方违约程度双方协商确定。第十条争议解决10.1争议解决方式：包括但不限于协商、调解、仲裁等。10.2争议解决机构：双方协商确定争议解决机构，如仲裁委员会。10.3争议解决时间限制：双方应在争议发生之日起3个月内解决，否则视为双方均同意提交仲裁。第十一条合同的生效与终止11.1合同生效条件：双方签字盖章，并依法办理相关手续。11.2合同终止条件：包括但不限于工程验收合格、甲方支付完毕合同价款等。11.3合同终止后的处理：双方按照合同约定办理相关手续，解决遗留问题。第十二条其他约定12.1保密条款：双方应对合同内容及签订过程中的商业秘密予以保密。12.2知识产权保护：乙方应确保工程涉及的知识产权不受侵犯，如发生侵权行为，乙方承担相应责任。12.3不可抗力：不可抗力事件导致合同无法履行，双方根据实际情况协商解决。第十三条合同的附件13.1附件一：工程图纸13.2附件二：工程量清单13.3附件三：验收标准和方法13.4附件四：乙方人员名单及相关资质证书13.5附件五：甲方支付款项明细表第十四条合同的修改与补充14.1修改条件：合同履行过程中，双方如需修改或补充合同内容，应书面协议。14.2补充内容：双方就合同修改或补充内容达成一致，并以书面形式签订。14.3修改和补充的生效方式：修改或补充协议经双方签字盖章后生效，成为合同不可分割的一部分。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所述第三方是指除甲乙方之外，参与或涉及本工程施工、管理、监督等活动的单位或个人。1.2第三方介入包括但不限于设计单位、监理单位、检测单位、材料供应商、金融机构等。第二条第三方介入的程序和条件2.1甲方应在本合同签订后，将第三方介入的相关信息通知乙方。2.2乙方应在收到甲方通知后，根据实际情况，与第三方进行沟通、协商，确保工程顺利进行。2.3第三方介入前，应向甲乙双方提供相关资质证明，并取得甲乙双方同意。第三条第三方责任3.1第三方应按照合同约定及国家相关法律法规，履行各自职责，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。3.2第三方对其提供的材料、设备、技术等，应保证质量合格，符合工程要求。3.3第三方如因违约、过错等原因导致工程损失，应承担相应责任。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方、乙方之间是独立的法律主体，各自承担合同约定的权利和义务。4.2甲方、乙方与第三方之间的合同，不得影响甲乙方之间的合同履行。4.3第三方对甲方、乙方不承担连带责任，甲乙方之间也不对第三方承担连带责任。第五条第三方责任限额5.1第三方应按照合同约定，承担相应责任。责任限额包括但不限于赔偿金额、违约金等。5.2第三方责任限额的具体金额，由甲乙双方与第三方协商确定。5.3如第三方未能履行合同约定，导致甲方、乙方损失的，第三方应按照实际损失承担责任。第六条第三方介入后的协调与管理6.1甲乙双方应与第三方保持良好沟通，协调解决工程施工过程中的问题。6.2甲乙双方应对第三方的工作进行监督，确保第三方按照合同约定履行义务。6.3第三方如未能按照合同约定履行义务，甲乙双方有权要求第三方改正或解除合同。第七条第三方违约处理7.1第三方违反合同约定，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。7.2第三方违约导致工程损失的，甲乙双方有权要求第三方赔偿损失。7.3第三方违约情节严重的，甲乙双方有权解除合同，并追究其法律责任。第八条第三方介入的变更与解除8.1第三方介入的变更或解除，应经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。8.2变更或解除第三方合同，不影响甲乙双方之间的合同履行。第九条第三方保密义务9.1第三方应对本合同内容及签订过程中的商业秘密予以保密。9.2第三方违反保密义务的，应承担相应法律责任。第十条争议解决10.1第三方介入引起的争议，甲乙双方应通过协商解决。10.2协商不成的，甲乙双方可以按照本合同约定的争议解决方式解决。第十一条合同的生效与终止11.1第三方介入的合同，自甲乙双方与第三方签订书面协议后生效。11.2第三方合同终止后，甲乙双方应按照本合同约定处理相关事宜。第十二条其他约定12.1本合同未尽事宜，甲乙双方与第三方可以签订补充协议。12.2本合同及其补充协议，一式三份，甲乙双方和第三方各执一份。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸详细要求和说明：工程图纸应详细反映工程的外观、结构、尺寸、材料等信息，包括平面图、立面图、剖面图等。图纸应由专业设计师绘制，并经过甲方确认。附件二：工程量清单详细要求和说明：工程量清单应详细列出所有工程项目的名称、数量、单位、单价和总价。清单应由乙方根据工程图纸和施工方案编制，并经过甲方审核。附件三：验收标准和方法详细要求和说明：验收标准和方法应明确列出工程验收的标准和步骤，包括质量要求、安全要求、进度要求等。验收标准和方法应由甲方提供，乙方遵守。附件四：乙方人员名单及相关资质证书详细要求和说明：乙方应提供参与工程施工人员的名单及其相关资质证书，以确保乙方具备相应的施工能力。附件五：甲方支付款项明细表详细要求和说明：甲方支付款项明细表应详细列出甲方应支付给乙方的款项，包括工程进度款、验收合格款等。表格应由甲方制定，乙方核对。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按合同约定完成工程进度，或工程质量不符合验收标准。2.甲方未按合同约定支付工程款项，或提供的设计图纸、材料等不符合要求。3.第三方未按合同约定提供服务或产品，或质量不符合要求。违约责任认定标准：1.乙方违约：乙方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。甲方有权要求乙方改正错误或解除合同。2.甲方违约：甲方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。乙方有权要求甲方支付款项或解除合同。3.第三方违约：第三方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。甲乙双方有权要求第三方改正错误或解除合同。示例说明：1.若乙方未按合同约定完成工程进度，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿因工程延期导致的损失。2.若甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付款项及违约金。3.若第三方提供的材料不符合质量要求，甲方有权要求第三方更换材料，并要求赔偿损失。全文完。2024年度建筑工程施工合同的工程暂停与复工合同1本合同目录一览第一条工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容第二条合同主体2.1甲方名称2.2甲方地址2.3甲方联系人2.4乙方名称2.5乙方地址2.6乙方联系人第三条工程暂停3.1暂停原因3.2暂停期限3.3暂停期间工程保护3.4暂停期间费用承担第四条工程复工4.1复工条件4.2复工期限4.3复工后的工程进度4.4复工期间的费用承担第五条工程质量与标准5.1工程质量要求5.2工程验收标准5.3质量保证措施第六条合同价款与支付6.1合同总价款6.2付款方式与时间6.3价款调整条件6.4违约金计算方式第七条工期延误7.1工期延误原因7.2工期顺延条件7.3工期延误责任承担第八条合同变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3合同变更与解除的程序第九条违约责任9.1违约行为9.2违约责任承担方式9.3违约金计算方式第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁机构10.3诉讼管辖法院第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密条款第十三条不可抗力13.1不可抗力定义13.2不可抗力责任承担13.3不可抗力后果的处理第十四条其他条款14.1合同附件14.2合同修改与补充14.3合同解除后的善后处理14.4合同的废止与替代第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：根据甲方提供的工程设计文件和施工图纸，乙方负责完成“X建筑工程”的施工任务。1.2工程地点：位于市区街道，具体位置见甲方提供的地理位置图。1.3工程规模：建筑工程包括但不限于主体结构、装饰装修、给排水、电气、暖通等工程。1.4工程内容：乙方按照甲方的要求完成建筑工程的设计、施工、验收等相关工作。第二条合同主体2.1甲方名称：X公司2.2甲方地址：市区街道2.3甲方联系人：X2.4乙方名称：X建筑安装工程有限公司2.5乙方地址：市区街道2.6乙方联系人：X第三条工程暂停3.1暂停原因：包括但不限于政策调整、设计变更、甲方要求、不可抗力等。3.2暂停期限：根据实际情况确定，最长不得超过六个月。3.3暂停期间工程保护：乙方应采取措施保护已施工工程，确保工程安全，所需费用由甲方承担。3.4暂停期间的费用承担：暂停期间，乙方人员的工资、保险、管理费用等由甲方承担。第四条工程复工4.1复工条件：甲方提供书面复工通知，并明确复工时间、要求等。4.2复工期限：根据甲方要求及实际情况确定，最长不得超过三个月。4.3复工后的工程进度：乙方应根据甲方要求及工程进度计划，合理安排施工力量，确保工程按期完成。4.4复工期间的费用承担：复工期间，乙方人员的工资、保险、管理费用等由甲方承担。第五条工程质量与标准5.1工程质量要求：符合国家及行业相关标准、规范要求，包括但不限于《建筑工程质量验收统一标准》（GB503002013）等。5.2工程验收标准：按照甲方提供的验收标准及国家相关法律法规执行。5.3质量保证措施：乙方应建立健全质量管理体系，加强过程控制，确保工程质量。第六条合同价款与支付6.1合同总价款：人民币万元（大写：人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整）。6.2付款方式与时间：甲方按照工程进度及合同约定支付乙方工程款。具体支付方式为：每月25日前支付当月工程进度款，支付比例为当月完成工程量的70%。6.3价款调整条件：合同执行过程中，如遇设计变更、工程量增减等，双方可按实际情况调整合同价款。6.4违约金计算方式：如甲方未按约定时间支付工程款，应支付违约金，违约金计算方式为：应付款金额的千分之五。第八条合同变更与解除8.1合同变更条件：合同执行过程中，如甲方要求对工程设计、施工内容、工程量等进行变更，乙方应按甲方要求进行调整。8.2合同解除条件：合同履行过程中，如甲方要求解除合同，应提前一个月通知乙方，并支付乙方相应的赔偿。8.3合同变更与解除的程序：合同变更或解除应签订书面协议，经双方签字盖章后生效。第九条违约责任9.1违约行为：包括但不限于未按约定时间支付工程款、未按约定完成工程等。9.2违约责任承担方式：违约方应承担对方因此遭受的损失，包括但不限于经济损失、工期延误等。9.3违约金计算方式：违约方应支付违约金，违约金计算方式为：应付款金额的千分之五。第十条争议解决10.1争议解决方式：双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2仲裁机构：如双方同意仲裁，可以向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁。10.3诉讼管辖法院：如双方未选择仲裁，应向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更程序：合同变更应签订书面协议，经双方签字盖章后生效。11.3合同终止条件：合同履行完毕，双方办理验收手续，结清款项后，合同终止。第十二条保密条款12.1保密内容：合同履行过程中，双方获取的对方商业秘密、技术秘密等。12.2保密期限：自合同签字盖章之日起至合同终止之日起两年。12.3违约保密条款：违反保密条款的一方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十三条不可抗力13.1不可抗力定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。13.2不可抗力责任承担：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方互不承担责任。13.3不可抗力后果的处理：双方应尽快协商，采取合理措施减轻不可抗力造成的影响。第十四条其他条款14.1合同附件：包括但不限于工程设计文件、施工图纸、工程量清单等。14.2合同修改与补充：合同履行过程中，双方可签订书面协议，对合同进行修改和补充。14.3合同解除后的善后处理：合同解除后，乙方应按照甲方要求，完成剩余工程的施工或拆除工作。14.4合同的废止与替代：本合同一旦生效，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务，如双方同意废止或替代本合同，应签订书面协议。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。双方确认无异议后签字盖章，具有同等法律效力。合同签订日期为2024年1月1日。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1第三方概念：第三方是指除甲乙双方外，与本合同无关的个体或组织，包括但不限于中介方、监理方、审计方、政府监管部门等。15.2第三方责任：第三方介入本合同履行过程中，应遵守相关法律法规，按照合同约定履行各自职责，确保工程顺利进行。15.3第三方权益：第三方根据本合同享有的权益，包括但不限于合同价款、工程质量、工程进度等。第十六条第三方介入的额外条款及说明16.1中介方介入：如甲方选择中介方协助履行合同，中介方应具备相关资质，并按照甲方要求进行工作。中介方的费用由甲方承担。16.2监理方介入：监理方应具备相关资质，负责对工程的进度、质量、安全等方面进行监督管理。监理方的费用由甲方承担。16.3审计方介入：审计方应具备相关资质，对工程的财务收支、合同履行等进行审计。审计方的费用由甲方承担。16.4政府监管部门介入：政府监管部门根据法律法规要求，对工程进行监管和管理。甲方应协助政府监管部门完成相关工作。第十七条第三方责任限额17.1第三方责任限额定义：第三方责任限额是指第三方对甲方和乙方承担的责任限制，包括但不限于经济责任、法律责任等。17.2第三方责任限额的确定：第三方责任限额根据第三方的性质、职责、影响力等因素综合确定。17.3第三方责任限额的调整：如第三方职责发生变更，甲乙双方可协商调整第三方责任限额。第十八条第三方与甲乙方的关系18.1第三方与甲方关系：第三方与甲方应保持独立关系，第三方不应直接或间接影响甲方的决策。18.2第三方与乙方关系：第三方与乙方应保持独立关系，第三方不应直接或间接影响乙方的工作。18.3第三方与其他各方关系：第三方与其他各方应保持公正、中立的态度，不应偏袒任何一方。第十九条第三方介入后的合同履行19.1第三方介入后的合同变更：第三方介入后，如涉及合同变更，甲乙双方应与第三方协商一致，签订书面协议。19.2第三方介入后的合同解除：第三方介入后，如涉及合同解除，甲乙双方应与第三方协商一致，签订书面协议。19.3第三方介入后的合同履行：第三方介入后，甲乙双方应按照合同约定和第三方要求，履行各自的权利和义务。第二十条第三方介入的违约责任20.1第三方违约行为：包括但不限于未按约定履行职责、未按约定时间完成工作等。20.2第三方违约责任承担：第三方应承担因此给甲乙双方造成的损失，包括但不限于经济损失、工期延误等。20.3第三方违约金计算方式：第三方应支付违约金，违约金计算方式为：应付款金额的千分之五。第二十一条第三方介入的争议解决21.1争议解决方式：双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。21.2仲裁机构：如双方同意仲裁，可以向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁。21.3诉讼管辖法院：如双方未选择仲裁，应向合同签订地的人民法院提起诉讼。第二十二条第三方介入后的合同终止22.1合同终止条件：合同履行完毕，双方办理验收手续，结清款项后，合同终止。22.2第三方终止后的责任承担：合同终止后，第三方对甲乙双方承担的责任，包括但不限于工程质量、工程安全等。第二十三条第三方介入的保密条款23.1保密内容：第三方根据本合同获取的甲乙双方的商业秘密、技术秘密等。23.2保密期限：自合同签字盖章之日起至合同终止之日起两年。23.3违约保密条款：违反保密条款的第三方应承担违约责任，赔偿甲乙双方因此遭受的损失。第二十四条第三方介入的其他条款24.1合同附件：如第三方介入需提供相关文件、资料等，应作为合同附件。24.2合同修改与补充：合同履行过程中，如涉及第三方介入的修改和补充，甲乙双方应签订书面协议。24.3合同解除后的善后处理：合同解除后，第三方应按照甲乙双方的要求，完成剩余工程的施工或拆除工作。24.4合同第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计文件附件2：施工图纸附件3：工程量清单附件4：工程质量标准附件5：安全防护措施附件6：环境保护措施附件7：施工组织设计附件8：施工进度计划附件9：材料采购合同附件10：设备采购合同附件11：劳动力供应合同附件12：保险合同附件13：监理合同附件14：审计合同附件15：中介服务合同附件详细要求和说明：附件1：工程设计文件应包括完整的建筑设计、结构设计、电气设计、给排水设计、暖通设计等图纸和相关的技术说明书。附件2：施工图纸应包括详细的施工图纸、施工说明、施工节点图等，以指导施工。附件3：工程量清单应详细列出工程项目的名称、数量、单位、单价等，作为计算工程总价款的基础。附件4：工程质量标准应包括国家及行业的相关标准、规范，以及甲方对工程质量的特殊要求。附件5：安全防护措施应包括施工现场的安全管