二零二四年度恒大总包承包的港口码头项目合同5篇_第1页
二零二四年度恒大总包承包的港口码头项目合同5篇_第2页
二零二四年度恒大总包承包的港口码头项目合同5篇_第3页
二零二四年度恒大总包承包的港口码头项目合同5篇_第4页
二零二四年度恒大总包承包的港口码头项目合同5篇_第5页
已阅读5页,还剩80页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度恒大总包承包的港口码头项目合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方:恒大集团1.2乙方:X港口码头工程有限公司1.3丙方:X建筑工程有限公司第二条项目概述2.1项目名称:二零二四年度恒大总包承包的港口码头项目2.2项目地点:X省X市X区2.3项目规模:X平方米2.4项目工期:X个月第三条合同金额及支付方式3.1合同总金额:人民币X万元3.2支付方式:按工程进度分阶段支付3.3支付时间:自甲方支付指令发出之日起X日内支付至乙方指定账户第四条工程质量及标准4.1工程质量:符合国家及行业相关标准和规范4.2工程标准:达到设计文件及技术要求规定的要求第五条工程进度及验收5.1工程进度:按照合同约定的工期完成工程5.2验收标准:按照合同约定的质量标准进行验收5.3验收程序:甲方、乙方、丙方共同参与,验收合格后办理移交手续第六条乙方义务6.1负责项目的施工组织与管理6.2保证工程质量、安全、进度等方面的要求6.3承担因施工原因造成的第三人损害赔偿责任第七条丙方义务7.1负责项目的设计及技术支持7.2保证设计文件及技术要求的准确性、完整性7.3参与工程验收,对工程质量承担责任第八条甲方权利与义务8.1按合同约定支付工程款项8.2监督乙方按照合同约定完成工程8.3对工程质量、进度等方面不满意时,有权要求乙方整改或解除合同第九条违约责任9.1任何一方违反合同约定,需承担违约责任,赔偿对方因此造成的损失9.2乙方逾期交付工程,按照逾期天数向甲方支付违约金9.3甲方逾期支付工程款项,按照逾期天数向乙方支付违约金第十条争议解决10.1双方在履行合同过程中发生争议,应通过友好协商解决10.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼第十一条合同的变更、解除和终止11.1合同的变更、解除和终止,需经甲方、乙方、丙方协商一致,并签订书面协议第十二条保密条款12.1双方应对合同内容及履行过程中获悉的对方商业秘密予以保密,未经对方同意不得向第三方披露第十三条法律适用及争议解决13.1本合同适用中华人民共和国法律13.2双方在履行合同过程中发生争议,应通过友好协商解决13.3如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼第十四条其他条款14.1本合同自三方签字(或盖章)之日起生效,至合同约定的工程验收合格之日终止14.2本合同一式三份,甲方、乙方、丙方各执一份,具有同等法律效力第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.4合同签订地:本合同签订地点为X省X市X区。1.5工程:指本合同约定的二零二四年度恒大总包承包的港口码头项目,包括但不限于设计、施工、设备供应、安装、调试、培训、验收等全部工作。第二条项目概述2.1项目名称:二零二四年度恒大总包承包的港口码头项目2.2项目地点:X省X市X区2.3项目规模:本项目占地面积X平方米,建设内容包括X个泊位、X米的码头岸线及相关配套设施。2.4项目工期:自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止,总工期不超过X个月。第三条合同金额及支付方式3.1合同总金额:人民币X万元(大写:X万元整)。3.2支付方式:甲方按工程进度分阶段支付乙方工程款项。具体支付时间及金额详见本合同附件一《工程进度款支付时间表》。3.3支付条件:乙方完成约定的工程量,并经甲方、丙方验收合格后,甲方按照本合同附件一《工程进度款支付时间表》的约定支付乙方工程款项。第四条工程质量及标准4.1工程质量:乙方应保证工程质量符合国家及行业相关标准和规范,包括但不限于《港口码头工程施工及验收规范》(GB501732017)等。4.2工程标准:乙方应按照甲乙双方确认的设计文件和技术要求进行施工,确保工程达到设计文件及技术要求规定的要求。4.3质量保证:乙方应按照本合同约定承担质量保证责任,具体详见本合同附件二《质量保证条款》。第五条工程进度及验收5.1工程进度:乙方应按照本合同约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程进度延误,乙方应按照本合同约定承担违约责任。5.2验收标准:工程验收应按照本合同约定的质量标准进行。验收合格后,甲乙双方应办理移交手续。5.3验收程序:工程完成后,乙方应向甲方、丙方提出验收申请。甲方、丙方应在收到验收申请后的X个工作日内组织验收。验收不合格的,乙方应按照甲乙双方确定的整改方案进行整改,直至验收合格。第六条乙方义务6.1乙方应按照本合同约定的工程质量、安全、进度等要求进行施工,并承担相应的安全防护和环境保护责任。6.2乙方应按照本合同约定和国家及行业相关标准,选配具备相应资格和能力的施工人员、管理人员和技术人员,并对其进行管理和培训。6.3乙方应按照本合同约定和国家及行业相关标准,采购、租赁和使用合格的工程材料、设备和服务。6.4乙方应按照本合同约定和国家及行业相关标准,保障施工现场的安全和环保。6.5乙方应按照本合同约定和国家及行业相关标准,及时足额支付工程款项,包括但不限于材料款、人工费、设备租赁费等。第七条丙方义务7.1丙方应按照本合同约定的设计文件和技术要求,提供合格的工程设计和服务。7.2丙方应按照本合同约定的时间节点,向乙方提供设计文件和技术要求,并对其进行解释和指导。7.3丙方应按照本合同约定的质量标准,保证设计文件和技术要求的准确性、完整性和可行性。7.4丙方应按照本合同约定的时间节点,参加工程验收,并对工程质量承担相应责任。7.5丙方应按照本合同约定的保密条款,对合同内容及履行过程中获悉的甲方、乙方商业秘密予以保密。第八条甲方权利与义务8.1甲方应按照本合同约定的时间和金额,向乙方支付工程款项。8.2甲方有权对乙方施工过程中的质量、安全、进度等方面进行监督和检查,并提出整改要求。8.3甲方有权对丙方提供的设计文件和技术要求进行审核,并提出修改意见。8.4甲方在验收合格后,应按照本合同约定的时间和方式,向乙方支付剩余工程款项。8.5甲方应按照本合同约定的保密条款,对合同内容及履行过程中获悉的乙方、丙方商业秘密予以保密。第九条违约责任9.1乙方未按照本合同约定的质量、安全、进度等要求完成工程的,应按照本合同约定承担违约责任。9.2乙方未按照本合同约定的时间和金额,向丙方支付设计费用的,应按照本合同约定承担违约责任。9.3丙方未按照本合同约定的时间节点,向乙方提供设计文件和技术要求的,应按照本合同约定承担违约责任。9.4任何一方未按照本合同约定的保密条款,泄露合同内容及履行过程中获悉的对方商业秘密的,应按照本合同约定承担违约责任。第十条争议解决10.1双方在履行合同过程中发生争议,应通过友好协商解决。10.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条合同的变更、解除和终止11.1合同的变更、解除和终止,需经甲方、乙方、丙方协商一致,并签订书面协议。11.2合同变更、解除或终止的,本合同约定的权利和义务即行终止。第十二条保密条款12.1双方应对合同内容及履行过程中获悉的对方商业秘密予以保密,未经对方同意不得向第三方披露。12.2保密期限自本合同签订之日起算,至合同约定的工程验收合格之日终止。第十三条法律适用及争议解决13.1本合同适用中华人民共和国法律。13.2双方在履行合同过程中发生争议,应通过友好协商解决。13.3如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1本合同自三方签字(或盖章)之日起生效,至合同约定的工程验收合格之日终止。14.2本合同一式三份,甲方、乙方、丙方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1本合同所述第三方,是指除甲方、乙方、丙方之外的具有独立法人资格的参与方,包括但不限于监理单位、检测单位、材料供应商、设备供应商等。1.2第三方介入是指第三方根据本合同的约定或甲乙丙三方的协商,参与项目的实施过程,包括但不限于提供专业技术支持、质量监督、进度协调等。第二条第三方介入的程序和条件2.1第三方介入需经甲方、乙方、丙方协商一致,并签订书面协议。2.2第三方介入前,应向甲方、乙方、丙方提交详细的身份证明、资质证明等文件,以便甲乙丙三方确认第三方的资格。2.3第三方介入后,应按照甲乙丙三方的要求,参与项目的实施过程,并提供必要的技术支持和服务。第三条第三方的主要责任和义务3.1第三方应按照本合同约定的标准和要求,提供专业技术支持和服务。3.2第三方应保证其提供的技术支持和服务符合国家及行业相关标准和规范。3.3第三方应对因其提供的技术支持和服务造成的工程质量、安全、进度等方面的责任负责。3.4第三方应按照甲乙丙三方的要求,参与项目的验收过程,并对工程质量承担相应责任。第四条第三方介入后的合同变更4.1第三方介入后,甲乙丙三方应就合同的变更达成一致,并签订书面协议。4.2合同变更包括但不限于第三方参与的范围、职责、报酬等。4.3合同变更后的第三方介入,应按照变更后的合同约定履行其权利和义务。第五条第三方介入后的额外条款5.1甲乙丙三方应就第三方介入后的额外条款达成一致,并签订书面协议。5.2额外条款包括但不限于第三方的责任限额、赔偿范围、争议解决等。5.3甲乙丙三方应按照额外条款的约定,履行其权利和义务。第六条第三方与其他各方的关系6.2第三方应按照甲乙丙三方的要求,协助其他各方完成项目的实施。6.3第三方与其他各方在项目实施过程中发生的争议,应通过友好协商解决。6.4如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条第三方的责任限额7.1第三方应对其提供的技术支持和服务承担相应的责任。7.2第三方承担的责任限额应按照甲乙丙三方的约定,并在书面协议中明确。7.3第三方在其责任限额内对工程质量、安全、进度等方面的责任负责。7.4超出第三方责任限额的责任,应由其他各方按照本合同及额外条款的约定承担。第八条第三方介入的终止8.1第三方介入的终止需经甲方、乙方、丙方协商一致,并签订书面协议。8.2第三方介入终止后,第三方应将其在项目实施过程中所获得的甲方、乙方、丙方的商业秘密予以保密,并按照本合同的约定承担相应的保密责任。第九条第三方介入后的争议解决9.1第三方介入后,如发生争议,应通过友好协商解决。9.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条法律适用及争议解决10.1本合同适用中华人民共和国法律。10.2第三方介入后的合同变更、额外条款等,均适用本合同约定的法律。10.3双方在履行合同过程中发生争议,应通过友好协商解决。10.4如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条其他条款11.1本合同自三方签字(或盖章)之日起生效,至合同约定的工程验收合格之日终止。11.2本合同一式三份,甲方、乙方、丙方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正结束。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:《工程进度款支付时间表》该附件应详细列出工程进度各个阶段的付款时间、付款金额和付款条件。附件二:《质量保证条款》该附件应详细规定乙方在工程质量保证方面的责任和义务,包括但不限于质量保证期限、质量保证费用、质量保证措施等。附件三:《设计文件和技术要求》该附件应详细列出丙方提供的设计文件和技术要求,包括但不限于设计图纸、技术规范、设备参数等。附件四:《施工组织设计方案》该附件应详细说明乙方施工组织设计方案,包括但不限于施工进度计划、施工资源配置、施工安全措施等。附件五:《安全施工方案》该附件应详细说明乙方在施工过程中应遵守的安全施工规定和措施,包括但不限于安全防护设施、应急预案等。附件六:《环保施工方案》该附件应详细说明乙方在施工过程中应遵守的环保规定和措施,包括但不限于环境保护设施、废弃物处理等。附件七:《材料设备采购合同》该附件应详细列出乙方采购的材料和设备的供应商、规格、数量、价格、交货时间等。附件八:《施工分包合同》该附件应详细说明乙方将部分施工工作分包给其他施工单位的情况,包括但不限于分包单位的选择、分包范围、分包费用等。附件九:《工程验收标准及程序》该附件应详细列出工程验收的标准和程序,包括但不限于验收时间、验收人员、验收报告等。附件十:《保密协议》该附件应详细规定甲乙丙三方在合同履行过程中应遵守的保密规定,包括但不限于保密期限、保密内容、保密措施等。说明二:违约行为及责任认定:1.乙方逾期交付工程违约行为:乙方未能按照本合同约定的时间节点完成工程。责任认定:乙方应按照本合同约定的违约金计算方式向甲方支付违约金。示例说明:如果乙方逾期交付工程,甲方有权要求乙方按照合同约定支付违约金。2.乙方未按照约定提供合格工程违约行为:乙方未能按照本合同约定的质量标准完成工程。责任认定:乙方应按照本合同约定的质量保证条款承担相应的责任,包括但不限于返工、维修、赔偿等。示例说明:如果乙方未能按照约定提供合格工程,甲方有权要求乙方承担相应的质量保证责任。3.甲方逾期支付工程款项违约行为:甲方未能按照本合同约定的时间节点支付工程款项。责任认定:甲方应按照本合同约定的违约金计算方式向乙方支付违约金。示例说明:如果甲方逾期支付工程款项,乙方有权要求甲方按照合同约定支付违约金。4.丙方未按照约定提供设计文件和技术要求违约行为:丙方未能按照本合同约定的时间节点向乙方提供设计文件和技术要求。责任认定:丙方应按照本合同约定的违约金计算方式向乙方支付违约金。示例说明:如果丙方未能按照约定提供设计文件和技术要求,乙方有权要求丙方按照合同约定支付违约金。5.任何一方泄露商业秘密违约行为:任何一方未能按照本合同约定的保密条款,泄露合同内容及履行过程中获悉的商业秘密。责任认定:泄露商业秘密的一方应按照本合同约定的违约金计算方式向其他各方支付违约金,并承担相应的法律责任。示例说明:如果任何一方泄露商业秘密,其他各方有权要求该方按照合同约定支付违约金,并依法追究其法律责任。全文完。二零二四年度恒大总包承包的港口码头项目合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方:恒大集团1.2乙方:X总包公司1.3甲方指派的项目管理人员1.4乙方指派的项目管理人员第二条合同范围及工程内容2.1工程地点:X港口码头项目现场2.2工程规模:X2.3工程内容:X第三条工程进度及时间表3.1工程开工日期:年月日3.2工程竣工日期:年月日3.3工程进度计划:X第四条工程质量标准4.1工程质量要求:X4.2质量保证措施:X第五条工程安全标准5.1安全要求:X5.2安全防护措施:X第六条工程费用及支付方式6.1工程总价:X元6.2支付方式:X6.3付款条件:X第七条工程变更及调整7.1变更范围:X7.2变更程序:X7.3变更费用:X第八条违约责任及赔偿8.1违约行为:X8.2赔偿标准:X第九条争议解决方式9.1争议解决方式:X第十条合同的生效、变更和解除10.1合同生效条件:X10.2合同变更条件:X10.3合同解除条件:X第十一条保密条款11.1保密内容:X11.2保密期限:X第十二条不可抗力12.1不可抗力事件:X12.2不可抗力导致的后果:X第十三条合同的附件13.1附件一:工程图纸13.2附件二:技术规范13.3附件三:工程量清单第十四条其他条款14.1双方认为需要约定的其他事项:X第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.3甲方指派的项目管理人员:甲方在本合同项下指派的项目管理人员,负责监督、管理和协调本合同工程的实施。1.4乙方指派的项目管理人员:乙方在本合同项下指派的项目管理人员,负责组织、实施和协调本合同工程的施工。第二条合同范围及工程内容2.1工程地点:本合同工程位于X港口码头项目现场,具体位置见附件一。2.2工程规模:本合同工程的总建设规模为X,包括陆地工程和水上工程,具体内容见附件二。2.3工程内容:本合同工程的施工内容包括但不限于:土建工程、安装工程、装修工程、设备采购及安装、调试等,具体内容见附件三。第三条工程进度及时间表3.1工程开工日期:本合同工程定于年月日正式开工。3.2工程竣工日期:本合同工程定于年月日前竣工。3.3工程进度计划:乙方应按照甲方的要求,制定详细的工程进度计划,并报甲方审批。乙方应严格按照经批准的工程进度计划进行施工,确保工程按期完成。第四条工程质量标准4.1工程质量要求:乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求,保证本合同工程的质量。本合同工程的质量标准应符合附件二中的技术规范要求。4.2质量保证措施:乙方应建立健全质量管理体系,加强对施工过程中的质量控制,确保工程质量满足合同要求。第五条工程安全标准5.1安全要求:乙方应严格按照国家安全生产法律法规、行业标准和甲方的要求,保证本合同工程的安全。5.2安全防护措施:乙方应建立健全安全生产管理体系,制定并落实安全生产措施,确保工程施工过程中的人员和财产安全。第六条工程费用及支付方式6.1工程总价:本合同工程的合同总价为X元(大写:X元整),具体金额见附件三。6.2支付方式:甲方采用进度付款的方式向乙方支付合同价款。具体支付方式见附件四。(1)乙方按照合同约定完成施工进度;(2)乙方提供的工程资料齐全、合格;(3)乙方按照合同约定支付进度款。本部分内容为合同的摘要,如需查看完整的合同内容,请参阅合同附件。第八条违约责任及赔偿8.1违约行为:双方应严格履行本合同的约定,如一方违约,应承担违约责任。8.2赔偿标准:违约方应按照守约方的实际损失金额赔偿,并支付违约金。具体赔偿标准和违约金计算方式见附件五。第九条争议解决方式9.1争议解决方式:双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、变更和解除10.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更条件:合同生效后,如双方同意对合同内容进行变更,应签订书面变更协议,经双方签字盖章后生效。10.3合同解除条件:合同生效后,除非合同约定或法律规定的原因,任何一方不得单方面解除合同。如双方协商一致解除合同,应签订书面解除协议,经双方签字盖章后生效。第十一条保密条款11.1保密内容:双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。11.2保密期限:自本合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。第十二条不可抗力12.1不可抗力事件:不可抗力事件指不能预见、不能避免且不能克服的客观事件,如自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力导致的后果:由于不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行,双方应立即协商解决,根据事件的严重程度和影响,部分或全部免除违约方的违约责任。第十三条合同的附件13.1附件一:工程图纸13.2附件二:技术规范13.3附件三:工程量清单13.4附件四:支付方式及进度付款表格13.5附件五:违约金计算方式和赔偿标准第十四条其他条款14.1双方认为需要约定的其他事项:双方在本合同之外的其他事项,可以另行签订补充协议,作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。本部分内容为合同的摘要,如需查看完整的合同内容,请参阅合同附件。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方:本合同涉及的第三方指除甲方和乙方之外的其他单位或个人,包括但不限于中介方、咨询方、监理方、供应商、分包商等。1.2第三方介入:第三方介入指第三方参与本合同工程的实施过程,包括但不限于提供服务、供应材料、完成部分工程等。第二条第三方介入的程序和要求2.1第三方选择:甲方和乙方应共同协商选择合适的第三方介入本合同工程,并报双方确认。2.2第三方资格:第三方应具备相应的资质、经验和良好信誉,能够满足本合同工程的要求。2.3第三方合同:甲方、乙方和第三方应签订书面合同,明确双方的权利、义务和责任。2.4第三方监督:甲方和乙方应对第三方的工作进行监督,确保其符合合同要求。第三条第三方责任及限额3.1第三方责任:第三方应严格按照合同约定履行其职责,确保工程质量、安全和进度。3.2第三方限额:甲乙双方应明确第三方的责任限额,包括但不限于质量保修范围、期限、赔偿限额等。3.3第三方保险:第三方应购买相应的保险,包括但不限于工程质量保险、意外伤害保险等,并将保险单据提交甲方和乙方备案。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方:第三方应服从甲方的管理和监督,按照甲方的要求完成工作。4.2第三方与乙方:第三方应按照乙方的要求和技术规范施工,确保工程质量。4.3第三方与甲乙方的沟通:第三方应保持与甲乙方的良好沟通,及时报告工程进展和问题。第五条第三方违约处理5.1第三方违约:如第三方未能履行合同约定,甲方和乙方有权要求第三方承担违约责任。5.2第三方赔偿:如第三方违约导致甲方和乙方损失,第三方应按照合同约定进行赔偿。第六条第三方退出和替代6.1第三方退出:如第三方未经甲方和乙方同意擅自退出,应承担违约责任。6.2第三方替代:如第三方无法继续履行合同,甲方和乙方有权选择合适的替代方继续履行。第七条第三方介入对甲乙双方的影响7.1甲方责任:甲方应对第三方的工作进行监督和管理,确保工程质量和安全。7.2乙方责任:乙方应协助甲方管理第三方,并提供必要的技术和资料支持。7.3第三方责任:第三方应自行承担其工作范围内的质量和安全风险。第八条第三方介入的变更和解除8.1第三方变更:如甲方和乙方同意变更第三方,应签订书面变更协议。8.2第三方解除:如甲方和乙方同意解除第三方合同,应签订书面解除协议。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方争议:如第三方与甲方或乙方发生争议,双方应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条第三方介入的保密条款10.1第三方保密:第三方应对其在合同过程中获得的甲方和乙方商业秘密、技术秘密等予以保密。10.2第三方保密期限:自第三方介入本合同工程之日起至合同终止或履行完毕之日止。第十一条第三方介入的其他条款11.1双方认为需要约定的其他事项:双方在本合同之外的其他事项,可以另行签订补充协议,作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。本部分内容为合同的摘要,如需查看完整的合同内容,请参阅合同附件。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:工程图纸详细要求和说明:工程图纸应详细标注本合同工程的设计要求、施工细节、材料规格等,包括但不限于建筑结构、管道布局、电气系统等。图纸应由乙方根据甲方的要求和技术规范进行绘制,并经甲方审批后方可使用。附件二:技术规范详细要求和说明:技术规范应详细列出本合同工程的质量标准、施工工艺、材料要求等,包括但不限于混凝土强度、焊接工艺、防雷设施等。乙方应严格按照技术规范进行施工,确保工程质量符合要求。附件三:工程量清单详细要求和说明:工程量清单应详细列出本合同工程的所有工程量,包括但不限于土方工程、建筑结构工程、安装工程等。清单应由乙方根据工程图纸和技术规范进行编制,并经甲方审批后方可使用。附件四:支付方式及进度付款表格详细要求和说明:支付方式及进度付款表格应详细规定本合同工程的付款方式、付款比例、付款时间等。甲方应按照约定的比例和时间向乙方支付合同价款。附件五:违约金计算方式和赔偿标准详细要求和说明:违约金计算方式和赔偿标准应详细规定本合同工程中违约行为的赔偿方式、赔偿金额计算方法等。如乙方违约,应按照约定的违约金计算方式向甲方支付违约金。说明二:违约行为及责任认定:1.乙方迟延履行:如乙方未能按照合同约定的时间完成工程,构成违约。甲方有权要求乙方支付迟延履行违约金,违约金计算方式见附件五。示例说明:乙方原定于2024年5月30日前完成工程,但实际完成时间为2024年6月15日,甲方有权要求乙方支付自5月30日至6月15日的违约金。2.乙方工程质量不符合要求:如乙方施工的工程质量不符合技术规范和甲方要求,构成违约。甲方有权要求乙方重新施工或支付相应的赔偿金。示例说明:乙方施工的混凝土强度未达到设计要求,甲方有权要求乙方重新施工或支付未达标部分的赔偿金。3.乙方擅自变更工程:如乙方未经甲方同意擅自变更工程内容、规模、设计等,构成违约。甲方有权要求乙方停止变更,并支付违约金。示例说明:乙方未经甲方同意擅自增加工程量,甲方有权要求乙方停止增加,并支付相应的违约金。4.乙方违反保密义务:如乙方泄露甲方商业秘密、技术秘密等,构成违约。甲方有权要求乙方承担违约责任,包括但不限于赔偿金、违约金等。示例说明:乙方未经甲方同意向第三方泄露甲方商业秘密,甲方有权要求乙方支付泄露信息的赔偿金。5.其他违约行为:如合同履行过程中出现其他违约行为,双方应友好协商解决;如协商不成,甲方有权向法院提起诉讼。全文完。二零二四年度恒大总包承包的港口码头项目合同3本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3项目1.4港口码头第二条合同范围及内容2.1工程范围2.2工程内容2.3工程量第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条工程进度与交付4.1工程进度计划4.2工程交付时间4.3工程延期第五条工程质量与标准5.1工程质量要求5.2工程标准5.3质量保证第六条安全生产与环保6.1安全生产要求6.2环保要求第七条合同的变更与解除7.1合同变更7.2合同解除第八条违约责任8.1发包方的违约责任8.2承包方的违约责任第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁或诉讼第十条合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件10.2合同变更条件10.3合同终止条件第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限第十二条知识产权保护12.1知识产权归属12.2侵权责任第十三条不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果第十四条其他条款14.1合同的补充条款14.2合同的修改和废除14.3通知与送达14.4法律适用14.5争议解决14.6合同的签署和盖章第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1发包方发包方为二零二四年恒大总包承包的港口码头项目的业主,具有合法的项目建设资格和投资能力。1.2承包方承包方为承担该项港口码头建设任务的法人或其他组织,具有相应的建设资质和施工能力。1.3项目项目指的是二零二四年度恒大总包承包的港口码头项目,包括所有工程内容、工程量以及与工程相关的各项工作。1.4港口码头港口码头指的是根据本项目设计文件所确定的地理位置、规模、功能和建设标准的港口码头设施,包括所有码头、堆场、道路、排水、供电、照明等配套设施。第二条合同范围及内容2.1工程范围承包方应按照合同约定的工程内容、工程量以及工程标准完成港口码头的建设任务,包括但不限于地基处理、桩基工程、码头结构工程、装卸设备安装、电气自动化系统安装等工作。2.2工程内容承包方应完成本项目所有施工图纸和工程量清单所列明的工程内容,包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、道路工程、排水工程等。2.3工程量承包方应按照施工图纸和工程量清单的要求,完成本项目所列明的各项工程量,包括但不限于混凝土浇筑、钢结构制作与安装、电气设备安装、管道铺设等。第三条合同价格3.1合同总价本项目的合同总价为人民币【】元整(大写:【】元整),包括工程量清单所列明的各项工程费用。3.2价格调整合同总价在合同签订后,如遇材料价格变动、政策调整等不可抗力因素,经双方协商一致,可以进行价格调整。价格调整的具体办法由双方另行签订补充协议。3.3支付方式发包方按照工程进度和质量要求,分期支付承包方工程款项。具体支付方式为:【】。第四条工程进度与交付4.1工程进度计划承包方应按照合同约定的时间表完成本项目各项工程的施工,确保工程进度符合发包方的要求。4.2工程交付时间本项目全部工程完成后,经发包方验收合格,承包方应按照合同约定的时间将项目交付发包方使用。4.3工程延期如因承包方原因导致工程延期,承包方应承担相应的违约责任。如因不可抗力等不可归责于双方的原因导致工程延期,双方应协商解决。第五条工程质量与标准5.1工程质量要求承包方应按照合同约定的工程质量标准完成本项目,确保工程质量符合相关法律法规、行业标准和设计文件的要求。5.2工程标准本项目的工程标准包括但不限于设计文件所确定的各项技术指标、施工规范、验收标准等。5.3质量保证承包方应对本项目质量承担永久性责任,自工程交付之日起,如出现工程质量问题,承包方应负责及时修复,并承担相应费用。第六条安全生产与环保6.1安全生产要求承包方应严格按照国家安全生产法律法规、行业标准以及本项目安全生产管理制度的要求,确保工程施工过程中的安全生产。6.2环保要求承包方应遵守国家环保法律法规,严格执行本项目环保设计要求,确保工程施工过程中的环境保护。第八条违约责任8.1发包方的违约责任发包方如未能按照合同约定履行其义务,应承担违约责任,具体包括但不限于:(1)未能按照约定时间支付工程款项,应支付滞纳金,计算方式为:滞纳金=应付款项×逾期天数×日利率。(2)未能按照约定提供施工场地、施工条件或其他保障措施,导致工程进度延误或增加工程成本的,应承担相应责任。(3)发包方单方面解除合同,应支付承包方违约金,计算方式为:违约金=合同总价×违约比例。8.2承包方的违约责任承包方如未能按照合同约定履行其义务,应承担违约责任,具体包括但不限于:(1)未能按照约定时间完成工程,应支付逾期违约金,计算方式为:逾期违约金=合同总价×逾期天数×日违约金率。(2)工程质量不符合合同约定,承包方应负责修复,并承担修复费用。如因修复导致工程延期,应承担延期违约金,计算方式为:延期违约金=合同总价×延期天数×日违约金率。(3)承包方单方面解除合同,应支付发包方违约金,计算方式为:违约金=合同总价×违约比例。第九条争议解决9.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁或诉讼如双方在合同中约定仲裁,任何一方对争议有仲裁要求的,应向约定的仲裁委员会提交仲裁申请。第十条合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效,同时双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。10.2合同变更条件合同履行过程中,如双方协商一致,可以对合同进行变更。合同变更应签订书面补充协议,经双方盖章确认后生效。10.3合同终止条件本合同在下列情况下终止:(1)合同约定的工程全部完成,并通过验收。(2)双方协商一致解除合同。(3)依法应当终止的其他情形。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以保密。保密信息不包括公众已知的信息或双方同意公开的信息。11.2保密期限保密信息的保密期限自合同终止之日起计算,为期【】年。第十二条知识产权保护12.1知识产权归属双方在合同履行过程中创造的知识产权,归创造方所有。12.2侵权责任如一方使用对方的知识产权侵犯第三方权益,由使用方承担相应的法律责任。第十三条不可抗力13.1不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于自然灾害(如地震、洪水等)、社会事件(如战争、动乱等)以及政府行为(如政策调整、禁运等)。13.2不可抗力后果因不可抗力事件导致合同无法履行或部分无法履行,双方应立即协商解决,根据事件的影响,决定是否解除合同或调整合同履行期限和方式。第十四条其他条款14.1合同的补充条款本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2合同的修改和废除合同的修改和废除应经双方协商一致,并以书面形式进行,经双方盖章确认后生效。14.3通知与送达双方相互送达的通知、函件等,应以书面形式进行,送达对方指定的联系地址。14.4法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.5争议解决如双方在合同中约定仲裁,任何一方对争议有仲裁要求的,应向约定的仲裁委员会提交仲裁申请。如双方未约定仲裁,任何一方对争议有诉讼要求的,应向合同签订地人民法院提起诉讼。14.6合同的签署和盖章本合同一式【】份,双方各执【】份,具有同等法律效力。双方签字盖章后,本合同即具有法律效力。第二部分:第三方介入后的修正鉴于本合同履行过程中可能涉及第三方介入的情况,为明确各方的权利义务,现就第三方介入相关事项作出如下补充规定:第一条第三方概念界定1.1第三方定义本合同所称第三方,是指非合同当事人,但与合同当事人存在合同关系或利害关系,其介入本合同履行过程的个体或组织。1.2第三方类型第三方包括但不限于:(1)中介方:为合同当事人提供居间服务、咨询服务或其他相关服务的自然人、法人或其他组织。(2)供应商:为本项目提供货物、设备或服务的自然人、法人或其他组织。(3)分包商:承担本项目部分工程或工作的自然人、法人或其他组织。(4)监理机构:对本项目施工过程进行监督管理的自然人、法人或其他组织。第二条第三方介入的约定2.1第三方选择合同当事人选择第三方时,应充分了解第三方的资质、信誉、能力等情况,并确保第三方符合合同约定的条件。2.2第三方责任第三方介入本合同履行过程中,应对其提供的服务、货物或承担的工作负责。如因第三方原因导致合同无法履行或造成损失,合同当事人有权要求第三方承担相应责任。2.3第三方权益保护合同当事人应尊重第三方的合法权益,不得擅自变更、解除与第三方的合同关系。如因合同当事人原因导致第三方权益受损,合同当事人应承担相应责任。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限制第三方对合同当事人承担的责任,以其合同约定或依法应当承担的责任为限。第三方不应承担合同当事人之间的约定责任。3.2第三方责任限额合同当事人与第三方签订合同时,应明确约定第三方的责任限额。责任限额可以是金额、损失范围或其他合理方式。如合同中未明确约定,第三方责任限额按照法律规定和行业惯例确定。3.3第三方责任保险为减轻第三方责任风险,合同当事人可要求第三方购买相应责任保险。第三方在保险有效期内因履行合同造成合同当事人损失的,由保险公司按照保险合同约定承担赔偿责任。第四条第三方与合同当事人的关系4.1第三方与发包方的关系第三方与发包方之间的合同关系,不影响合同当事人之间的权利义务。发包方应按照本合同约定履行其义务,对第三方的不当行为不负连带责任。4.2第三方与承包方的关系第三方与承包方之间的合同关系,不影响合同当事人之间的权利义务。承包方应按照本合同约定履行其义务,对第三方的不当行为不负连带责任。4.3第三方与其他合同当事人的关系第三方与其他合同当事人之间的合同关系,由各方自行承担相应责任。第三方不应要求合同当事人承担其与他人的合同责任。第五条第三方介入的协调与管理5.1第三方协调合同当事人应建立第三方协调机制,确保第三方顺利履行其合同义务。如因合同当事人原因导致第三方无法履行义务,合同当事人应承担相应责任。5.2第三方管理合同当事人应对第三方进行有效管理,确保第三方按照合同约定履行其义务。如第三方未能按照合同约定履行义务,合同当事人应采取必要措施,确保合同的正常履行。第六条第三方退出与替代6.1第三方退出第三方如因故无法继续履行合同义务,合同当事人应协商确定退出机制。第三方退出后,合同当事人应按照约定或依法选择替代方继续履行合同义务。6.2第三方替代第三方替代方应符合合同约定的条件。合同当事人应依法履行第三方替代程序,并确保合同的连续性和稳定性。第七条第三方介入的争议解决7.1第三方争议解决第三方介入引起的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2第三方仲裁或诉讼如双方在合同中约定仲裁,任何一方对争议有仲裁要求的,应向约定的仲裁委员会提交仲裁申请。如双方未约定仲裁,任何一方对争议有诉讼要求的,应向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条合同的变更与终止8.1合同变更合同履行过程中,如因第三方介入导致合同需要变更,合同当事人应签订书面补充协议,经双方盖章确认后生效。8.2合同终止本合同因第三方介入导致的合同终止,应按照合同约定或依法办理。合同终止后,合同当事人应第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细列明本项目的所有工程内容、数量、单位、价格等,作为计算合同总价和支付工程款项的依据。2.施工图纸包括本项目的全部施工图纸,详细标明工程结构、尺寸、材料、施工要求等,作为施工依据。3.技术规范规定本项目的技术标准、施工工艺、验收标准等,确保工程质量符合要求。4.安全生产管理制度规定本项目的安全生产要求、操作规程、应急预案等,确保工程施工过程中的安全生产。5.环保要求文件规定本项目的环保设计要求、施工环保措施等,确保工程施工过程中的环境保护。6.合同履行计划包括工程进度计划、资金使用计划、人员配置计划等,确保合同顺利履行。7.合同变更申请表用于申请合同变更,包括变更原因、变更内容、变更对工程的影响等。8.工程验收标准规定本项目的工程验收要求、验收程序、验收标准等,确保工程质量符合要求。9.工程结算书根据工程量清单、施工图纸、技术规范等文件,对已完成工程进行结算。10.工程质量保证书由承包方出具,承诺对本项目工程质量承担永久性责任。说明二:违约行为及责任认定:1.发包方违约行为及责任认定(1)未能按时支付工程款项责任认定:应支付滞纳金,计算方式为:滞纳金=应付款项×逾期天数×日利率。示例:如发包方逾期支付工程款项100,000元,逾期10天,日利率为0.01%,则滞纳金为100,000元×10天×0.01%=100元。(2)未能提供施工场地、施工条件或其他保障措施责任认定:应承担因未能提供施工条件导致工程进度延误或增加工程成本的责任。示例:如发包方未能按时提供施工场地,导致承包方无法按期开工,承包方有权要求发包方承担因此产生的误工费、窝工费等损失。2.承包方违约行为及责任认定(1)未能按时完成工程责任认定:应支付逾期违约金,计算方式为:逾期违约金=合同总价×逾期天数×日违约金率。示例:如承包方逾期完成工程100,000元,逾期30天,日违约金率为0.01%,则逾期违约金为100,000元×30天×0.01%=300元。(2)工程质量不符合合同约定责任认定:承包方应负责修复,并承担修复费用。如因修复导致工程延期,应承担延期违约金,计算方式为:延期违约金=合同总价×延期天数×日违约金率。示例:如承包方施工的工程质量不符合合同约定,承包方应负责修复,修复费用为50,000元。如修复导致工程延期15天,日违约金率为0.01%,则延期违约金为100,000元×15天×0.01%=150元。全文完。二零二四年度恒大总包承包的港口码头项目合同4本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方:恒大集团1.2乙方:X港口码头工程公司第二条工程内容2.1乙方承担甲方二零二四年度港口码头项目的全部施工任务,包括但不限于:2.1.1码头主体结构施工2.1.2码头附属设施施工2.1.3码头装卸设备安装2.1.4码头安全防护设施施工第三条合同金额3.1双方按照工程量清单和工程造价计算规则,确定本项目合同总金额为人民币亿元。第四条工程进度4.1乙方应按照甲方提供的工程进度计划进行施工,确保项目按期完成。第五条工程质量5.1乙方应严格按照国家相关法律法规和行业标准进行施工,保证工程质量。第六条材料供应6.1甲方负责提供本项目所需的全部材料,包括但不限于:6.1.1建筑材料6.1.2施工设备6.1.3特殊材料第七条人员配备7.1乙方应根据工程需要,配备具备相应资质的专业技术人员和施工人员。第八条安全生产8.1乙方应严格遵守国家安全生产法律法规,加强施工现场安全管理。第九条合同的变更和解除9.1合同的变更和解除应经双方协商一致,并签订书面协议。第十条违约责任10.1双方应严格按照本合同约定履行各自的权利和义务,如一方违约,应承担违约责任。第十一条争议解决11.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十二条合同的生效、修改和解除12.1本合同自双方签字盖章之日起生效,至合同约定的工程验收合格之日终止。第十三条其他约定13.1双方约定本合同未尽事宜,可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。第十四条信息保密14.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息,应予以严格保密,未经对方同意不得向第三方披露。第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义第二条工程内容2.1乙方承担甲方二零二四年度港口码头项目的全部施工任务,包括但不限于:2.1.1码头主体结构施工,包括桩基工程、码头面层工程、排水工程等;2.1.2码头附属设施施工,包括照明工程、信号工程、安全防护设施工程等;2.1.3码头装卸设备安装,包括起重机、输送带、堆高机等;2.1.4码头安全防护设施施工,包括消防设施、救生设施、警示标志等;2.1.5其他与码头建设相关的施工任务。第三条合同金额3.1双方按照工程量清单和工程造价计算规则,确定本项目合同总金额为人民币亿元(大写:人民币玖拾玖亿零玖拾玖万元整),具体金额以双方确认的工程量清单为准。3.2甲方应按照约定的付款进度向乙方支付合同价款。第四条工程进度4.1乙方应按照甲方提供的工程进度计划进行施工,确保项目按期完成。4.2乙方应根据工程进度计划,提前向甲方提交工程进度报告,以便甲方对工程进度进行监督和管理。第五条工程质量5.1乙方应严格按照国家相关法律法规和行业标准进行施工,保证工程质量。5.2乙方应接受甲方对工程质量的监督和检查,如甲方发现工程质量问题,乙方应立即采取措施予以整改。第六条材料供应6.1甲方负责提供本项目所需的全部材料,包括但不限于:6.1.1建筑材料,如水泥、钢材、木材等;6.1.2施工设备,如挖掘机、推土机、混凝土泵等;6.1.3特殊材料,如防腐材料、防水材料等;6.1.4其他与工程相关的材料。第七条人员配备7.1乙方应根据工程需要,配备具备相应资质的专业技术人员和施工人员。7.2乙方应对施工人员进行安全教育和技能培训,确保施工人员熟悉施工工艺和操作规程。7.3乙方应按甲方要求,向甲方提交乙方施工人员名单及资质证明,以便甲方对乙方施工人员进行监督和管理。第八条安全生产8.1乙方应严格遵守国家安全生产法律法规,加强施工现场安全管理。8.2乙方应制定并执行施工现场安全生产规章制度,确保施工现场安全。8.3乙方应定期对施工人员进行安全教育培训,提高施工人员的安全意识。8.4乙方应做好施工现场的安全生产宣传工作,设置安全警示标志,配备必要的安全防护设施。8.5乙方应按照甲方要求,接受甲方的安全生产检查,对甲方提出的安全问题及时整改。第九条合同的变更和解除9.1合同的变更和解除应经双方协商一致,并签订书面协议。9.2变更或解除合同的条件和程序,按照双方协商确定的内容执行。第十条违约责任10.1双方应严格按照本合同约定履行各自的权利和义务,如一方违约,应承担违约责任。10.2违约责任的承担方式,包括但不限于违约金、赔偿损失、延长工期等。第十一条争议解决11.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十二条合同的生效、修改和解除12.1本合同自双方签字盖章之日起生效,至合同约定的工程验收合格之日终止。12.2本合同的修改和解除,应经双方协商一致,并签订书面协议。第十三条其他约定13.1双方约定本合同未尽事宜,可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。13.2双方应遵守国家法律法规,履行社会责任,共同维护合同的正常履行。第十四条信息保密14.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息,应予以严格保密,未经对方同意不得向第三方披露。14.2保密信息的范围包括但不限于合同内容、技术资料、商业计划等。14.3保密义务在本合同终止后继续有效,双方应继续遵守保密规定。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1本合同所述第三方,是指除甲方和乙方之外,参与或涉及本合同项目实施的其他各方,包括但不限于设计单位、咨询机构、监理单位、材料供应商、施工分包商等。1.2第三方介入包括但不限于第三方提供技术支持、管理服务、咨询服务、监督检验、材料供应、施工分包等。第二条第三方选择及委托2.1甲方根据合同约定和项目需要,选择合适的第三方进行委托。2.2甲方应负责与第三方的委托合同签订,并承担第三方合同责任。2.3乙方应按照甲方的要求,与第三方进行沟通协作,确保项目顺利进行。第三条第三方责任及义务3.1第三方应按照合同约定和国家相关法律法规,履行各自的责任和义务。3.2第三方应保证其提供的技术、产品和服务符合合同要求,并承担相应的质量责任。3.3第三方应接受甲方和乙方的监督和管理,确保施工安全和工程质量。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方、乙方之间是独立的合作关系,各方应相互尊重,公平交易。4.2第三方应自行承担其履行合同过程中产生的费用和损失,不得向甲方和乙方索赔。4.3甲方和乙方不承担第三方与其它方的任何法律纠纷和责任。第五条第三方介入的协调与管理5.1甲方应负责协调第三方与乙方的工作关系,确保项目顺利实施。5.2乙方应根据甲方提供的第三方名单,与第三方进行沟通和协作,并及时向甲方报告第三方的工作情况。5.3甲方和乙方应共同对第三方的工作进行监督和管理,确保工程质量和进度。第六条第三方责任限额6.1甲方和乙方明确,第三方介入并不免除甲方和乙方根据本合同应承担的责任和义务。6.2第三方就其提供的产品、服务或行为所产生的任何索赔、损害赔偿责任,应不超过甲方和乙方根据本合同向第三方支付的价款总额。6.3甲方和乙方不承担第三方因违约、侵权或其它原因产生的任何损失和费用。第七条第三方保险7.1第三方应根据项目需要,购买相应的保险,包括但不限于工程保险、责任保险等。7.2甲方和乙方应要求第三方提供保险单据,以确保项目的安全和风险可控。第八条第三方退出8.1如第三方因故退出项目,甲方和乙方应按照合同约定和法律规定,采取相应措施,确保项目继续实施。8.2甲方和乙方不应因第三方的退出而免除其根据本合同应承担的责任和义务。第九条第三方引起的争议解决9.1如第三方引起的争议,甲方和乙方应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条合同的变更和解除10.1合同的变更和解除应经双方协商一致,并签订书面协议。10.2变更或解除合同的条件和程序,按照双方协商确定的内容执行。第十一条违约责任11.1各方应严格按照本合同约定履行各自的权利和义务,如一方违约,应承担违约责任。11.2违约责任的承担方式,包括但不限于违约金、赔偿损失、延长工期等。第十二条信息保密12.1各方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息,应予以严格保密,未经对方同意不得向第三方披露。第十三条其他约定13.1各方约定本合同未尽事宜,可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。13.2各方应遵守国家法律法规,履行社会责任,共同维护合同的正常履行。第十四条合同的生效、修改和解除14.1本合同自双方签字盖章之日起生效,至合同约定的工程验收合格之日终止。14.2本合同的修改和解除,应经各方协商一致,并签订书面协议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:工程量清单附件二:工程造价计算规则附件三:施工图纸和技术规范附件四:材料供应清单附件五:施工设备清单附件六:安全生产规章制度附件七:施工现场安全管理方案附件八:工程质量检验标准附件九:保险单据附件十:第三方资质证明和人员名单附件十一:合同履行过程中的重要文件和通讯记录附件的详细要求和说明:附件一:工程量清单工程量清单应详细列明本项目所有的工程量,包括工程名称、工程内容、工程量、工程单价、工程总价等。附件二:工程造价计算规则工程造价计算规则应详细说明工程量的计算方法、工程单价的确立、工程总价计算方式等。附件三:施工图纸和技术规范施工图纸和技术规范应详细列明工程的设计要求、施工标准、技术规范等,以便乙方按照要求进行施工。附件四:材料供应清单材料供应清单应详细列明本项目所需的所有材料名称、规格、数量、单价、总价等。附件五:施工设备清单施工设备清单应详细列明本项目所需的全部施工设备名称、型号、数量、单价、总价等。附件六:安全生产规章制度安全生产规章制度应详细说明乙方的安全生产责任、安全生产措施、安全事故处理办法等。附件七:施工现场安全管理方案施工现场安全管理方案应详细列明乙方在现场管理中的安全措施、安全培训、安全检查等。附件八:工程质量检验标准工程质量检验标准应详细说明工程质量的检验方法、检验标准、检验周期等。附件九:保险单据保险单据应包括第三方责任保险、工程保险等,以保障项目的顺利进行。附件十:第三方资质证明和人员名单第三方资质证明和人员名单应详细列明第三方的资质证明文件和施工人员名单、资质等。附件十一:合同履行过程中的重要文件和通讯记录重要文件和通讯记录应包括合同履行过程中的变更协议、会议记录、通讯邮件等。说明二:违约行为及责任认定:2.1甲方未按约定时间支付合同价款,乙方未按约定时间完成工程。2.2甲方未按约定提供施工图纸和技术规范,导致乙方施工延误。2.3甲方未按约定提供材料和设备,导致乙方施工受阻。2.4乙方未按约定施工,导致工程质量不合格。2.5乙方未按约定安全施工,导致安全事故发生。违约责任认定标准:3.1违约行为导致合同不能履行,甲方应按合同约定支付违约金。3.2违约行为导致工程质量不合格,乙方应负责修复或重新施工,并承担相应费用。3.3违约行为导致安全事故发生,乙方应承担安全事故的全部责任。简要示例说明:示例一:若甲方未按约定时间支付合同价款,乙方可以要求甲方支付违约金,并有权根据实际情况要求延长工期。示例二:若乙方未按约定施工,导致工程质量不合格,乙方应负责修复或重新施工,并承担相应费用。示例三:若乙方未按约定安全施工,导致安全事故发生,乙方应承担安全事故的全部责任。全文完。二零二四年度恒大总包承包的港口码头项目合同5本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及代表1.2乙方名称及代表1.3丙方名称及代表1.4合同所指的港口码头项目描述第二条合同范围及工程内容2.1工程范围概述2.2工程内容包括但不限于2.2.1设计要求2.2.2施工要求2.2.3材料供应2.2.4设备提供2.2.5人员配置第三条合同价格及支付条款3.1合同总价3.2支付方式3.3进度付款3.4完成验收后的最终付款3.5付款条件及期限第四条工程进度与交付4.1工程进度计划4.2工程交付时间及条件4.3工程延期及违约责任第五条质量保证与标准5.1工程质量标准5.2质量保证措施5.3质量检查与验收5.4质量争议的处理第六条安全生产与环保要求6.1安全生产责任6.2安全防护措施6.3环保要求及措施6.4安全事故的处理第七条变更与调整7.1合同变更的条件7.2合同调整的方式及程序第八条违约责任与赔偿8.1违约行为及责任8.2赔偿方式及计算方法第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁或诉讼地点及适用法律第十条合同的生效、终止与解除10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件及程序第十一条保密条款11.1保密信息的定义11.2保密义务及期限第十二条辅助条款12.1合同的翻译12.2合同的副本12.3通知与送达第十三条其他条款13.1不可抗力13.2法律变化13.3合同的转让13.4合同的修订第十四条合同附件14.1附件一:工程设计文件14.2附件二:施工图纸14.3附件三:材料及设备清单14.4附件四:人员配置表14.5附件五:安全生产及环保措施文件14.6附件六:其他相关文件第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1甲方名称及代表甲方名称为:恒大集团有限公司,甲方代表为法定代表人或授权代表。1.2乙方名称及代表乙方名称为:X工程有限公司,乙方代表为法定代表人或授权代表。1.3丙方名称及代表丙方名称为:X材料供应有限公司,丙方代表为法定代表人或授权代表。1.4合同所指的港口码头项目描述本合同所指的港口码头项目位于X地区,主要包括X米的码头建设、X米的防波堤建设、X平方米的港口仓储设施建设等,具体内容以附件一:工程设计文件为准。第二条合同范围及工程内容2.1工程范围概述本合同范围包括但不限于:设计、施工、材料供应、设备提供、人员配置等相关工作。2.2工程内容包括但不限于2.2.1设计要求乙方应按照甲方提供的技术要求和规范,完成港口码头项目的施工图设计,并提交甲方审批。2.2.2施工要求乙方应按照施工图纸和施工规范,组织施工队伍进行施工,确保工程质量、安全、进度等方面的要求。2.2.3材料供应丙方应按照甲方和乙方的要求,提供合格的建筑材料,并保证材料供应的及时性。2.2.4设备提供乙方应按照甲方和施工要求,提供必要的施工设备,并保证设备的正常运行。2.2.5人员配置乙方应根据施工需要,配置足够数量的施工人员,并负责施工人员的培训和管理。第三条合同价格及支付条款3.1合同总价本合同总价为一亿人民币(大写:人民币壹亿元整),具体金额以附件二:施工图纸为准。3.2支付方式支付方式为银行转账,甲方在乙方完成工程进度和质量要求后,按照合同约定的付款条件及期限进行支付。3.3进度付款进度付款按照工程进度的完成情况进行支付,具体支付比例和金额以双方协商确定。3.4完成验收后的最终付款工程完成后,经甲方验收合格,甲方应在验收合格证书出具后30日内支付剩余款项。3.5付款条件及期限付款条件为乙方按照合同约定完成工程,并提交相关验收资料;付款期限为甲方在验收合格证书出具后30日内支付剩余款项。第四条工程进度与交付4.1工程进度计划乙方应按照合同约定的工程进度计划进行施工,确保工程按时完成。4.2工程交付时间及条件工程交付时间为甲方验收合格之日,乙方应保证工程质量、安全、功能等方面的要求。4.3工程延期及违约责任乙方如因自身原因导致工程延期,应承担相应的违约责任,具体违约金金额和计算方式以双方协商确定。第五条质量保证与标准5.1工程质量标准工程质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和技术规范的要求。5.2质量保证措施乙方应建立健全质量管理体系,加强施工现场的管理和监督,确保工程质量。5.3质量检查与验收甲方有权对施工过程和工程质量进行监督检查,乙方应予以配合。工程完成后,甲方组织验收,乙方应按约定提供相关验收资料。5.4质量争议的处理如发生质量争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可按合同约定的争议解决方式处理。第六条安全生产与环保要求6.1安全生产责任乙方应严格按照国家安全生产法律法规的要求,加强施工现场的安全生产管理,确保施工安全。6.2安全防护措施乙方应制定施工现场安全防护措施,并对施工人员进行安全教育,确保施工现场的安全。6.3环保要求及措施乙方应遵守国家环保法律法规,采取有效措施防止环境污染,确保施工过程中的环保要求得到满足。6.4安全事故的处理如发生安全事故,乙方应立即报告甲方,并按照相关法律法规和合同约定处理。第八条违约责任与赔偿8.1违约行为及责任乙方如违反合同约定,应承担违约责任,具体违约金金额和计算方式以双方协商确定。8.2赔偿方式及计算方法如乙方因违约行为给甲方造成损失,乙方应按照实际损失金额进行赔偿,具体赔偿方式和计算方法以双方协商确定。第九条争议解决9.1争议解决方式如发生合同争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁或诉讼地点及适用法律仲裁地点为合同签订地,适用法律为中华人民共和国法律。第十条合同的生效、终止与解除10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件合同终止条件以双方协商确定。10.3合同解除条件及程序合同解除条件及程序以双方协商确定。第十一条保密条款11.1保密信息的定义保密信息指合同履行过程中双方交换的图纸、技术资料、商业信息等。11.2保密义务及期限双方对保密信息承担保密义务,保密期限为合同履行完毕之日起5年。第十二条辅助条款12.1合同的翻译本合同的中文和英文版本具有同等法律效力,双方应共同遵守。12.2合同的副本双方各自保留合同正本和副本,副本具有同等法律效力。12.3通知与送达双方联系方式以合同签订时确定的为准,任何一方发出的通知应以书面形式送达对方。第十三条其他条款13.1不可抗力不可抗力事件指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。13.2法律变化如因法律法规变化导致合同无法履行,双方应协商变更或解除合同。13.3合同的转让未经对方同意,任何一方不得将合同的权利和义务转让给第三方。13.4合同的修订合同的修订应以书面形

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论