房地产开发商与家居用品供应商2024年度合作合同3篇_第1页
房地产开发商与家居用品供应商2024年度合作合同3篇_第2页
房地产开发商与家居用品供应商2024年度合作合同3篇_第3页
房地产开发商与家居用品供应商2024年度合作合同3篇_第4页
房地产开发商与家居用品供应商2024年度合作合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩39页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME房地产开发商与家居用品供应商2024年度合作合同本合同目录一览第一条合作范围与目标1.1房地产开发商与家居用品供应商的合作领域1.22024年度合作的具体目标与计划第二条产品与服务2.1家居用品的种类、质量与数量2.2供应商提供的产品与服务应满足的标准第三条合作期限3.1合同的有效期为2024年度3.2合同续签与终止的条件第四条价格与支付4.1产品与服务的价格条款4.2支付方式、支付时间与支付金额第五条交货与物流5.1供应商的交货时间与数量5.2物流配送的责任与义务第六条质量控制与售后服务6.1供应商提供的产品质量标准6.2供应商的售后服务政策第七条市场营销与推广7.1供应商的市场营销与推广计划7.2供应商应提供的市场推广支持第八条信息安全与保密8.1双方对合作过程中获取的信息保密义务8.2违反保密义务的责任与赔偿第九条违约责任9.1双方违反合同条款的责任与赔偿9.2合同解除的条件与后果第十条争议解决10.1双方发生争议解决的途径与方法10.2仲裁或诉讼的地点与适用法律第十一条合同的变更与解除11.1合同变更的条件与程序11.2合同解除的条件与程序第十二条法律效力与适用范围12.1合同的法律效力12.2合同适用范围与地域第十三条双方的权利与义务13.1房地产开发商的权利与义务13.2家居用品供应商的权利与义务第十四条其他条款14.1与合同相关的其他事项与约定14.2双方对合同未尽事宜的补充协议第一部分:合同如下:第一条合作范围与目标1.1房地产开发商与家居用品供应商的合作领域本合同项下,甲方(房地产开发商)与乙方(家居用品供应商)决定在2024年度内,就甲方开发的房地产项目中的家居用品部分,进行深度合作。1.22024年度合作的具体目标与计划双方约定,乙方将在2024年内,向甲方提供包括但不限于家具、家电、厨具、卫浴用品等家居用品,总货值不低于人民币亿元。具体的产品种类、数量、交付时间等,详见附件一《2024年度家居用品供应计划》。第二条产品与服务2.1家居用品的种类、质量与数量乙方提供的家居用品,应符合甲方项目的设计要求,具体的产品种类、质量标准、数量等,详见附件一。2.2供应商提供的产品与服务应满足的标准乙方提供的家居用品,应满足国家相关法律法规的要求,符合行业标准,且质量优良,功能齐全,能够满足甲方的使用需求。第三条合作期限3.1合同的有效期为2024年度本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至2024年12月31日。3.2合同续签与终止的条件合同到期后,如双方继续合作,应签订新的合作协议。如双方决定终止合作,应提前三个月通知对方。第四条价格与支付4.1产品与服务的价格条款乙方向甲方提供的家居用品的价格,详见附件二《产品价格表》。4.2支付方式、支付时间与支付金额甲方应按照双方约定的支付方式,在收到乙方产品后,按照附件二《产品价格表》的约定支付货款。第五条交货与物流5.1供应商的交货时间与数量乙方应按照附件一《2024年度家居用品供应计划》约定的时间,分批次向甲方交付约定的家居用品。5.2物流配送的责任与义务乙方负责将产品送达甲方指定的地点,并负责产品的安装、调试等服务。如因乙方原因导致产品损坏、丢失的,乙方应承担相应的责任。第六条质量控制与售后服务6.1供应商提供的产品质量标准乙方提供的家居用品,应符合国家相关法律法规的要求,符合行业标准,且质量优良,功能齐全,能够满足甲方的使用需求。6.2供应商的售后服务政策乙方应提供包括但不限于产品安装、维修、更换等售后服务。如因产品质量问题导致的售后服务,乙方应承担相应的费用。第八条信息安全与保密8.1双方对合作过程中获取的信息保密义务双方应对在合作过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等保密信息予以保密,未经对方书面同意,不得向任何第三方泄露。8.2违反保密义务的责任与赔偿如一方违反保密义务,导致对方遭受损失的,违约方应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此造成的一切损失。第九条违约责任9.1双方违反合同条款的责任与赔偿双方应严格履行本合同的约定,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此造成的一切损失。9.2合同解除的条件与后果如一方严重违反合同约定,导致合同无法履行,另一方有权解除合同,并要求违约方承担违约责任。第十条争议解决10.1双方发生争议解决的途径与方法双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁或诉讼的地点与适用法律双方同意选择仲裁方式解决争议,仲裁地点为市,适用法律为中华人民共和国法律。第十一条合同的变更与解除11.1合同变更的条件与程序合同的变更,应由双方协商一致,并签订书面变更协议。11.2合同解除的条件与程序合同的解除,应由双方协商一致,并签订书面解除协议。第十二条法律效力与适用范围12.1合同的法律效力本合同自双方签字盖章之日起生效,对双方具有法律约束力。12.2合同适用范围与地域本合同适用于中华人民共和国境内,双方在中华人民共和国境内开展的合作。第十三条双方的权利与义务13.1房地产开发商的权利与义务甲方有权要求乙方按照约定提供产品和服务,并有权对乙方提供的产品和服务进行质量监督。13.2家居用品供应商的权利与义务乙方有权要求甲方按照约定支付货款,并有权对甲方提供的信息和条件进行合理依赖。第十四条其他条款14.1与合同相关的其他事项与约定本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2双方对合同未尽事宜的补充协议双方应在合作过程中,积极沟通,共同解决可能出现的问题,以实现双方的共赢。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入的定义在本合同中,第三方指的是除甲方和乙方之外的自然人、法人和其他组织,包括但不仅限于中介方、监理方、审计方、评估方等。1.2第三方介入的范围(1)第三方为甲方和乙方提供咨询、监理、审计、评估等服务;(2)第三方参与甲方和乙方之间的交易过程,如中介方协助双方完成产品购买或销售;(3)第三方参与甲方和乙方项目的建设、施工、监理等环节。第二条第三方介入的合同修正2.1第三方介入的合同条款增补“如本合同的履行需要第三方介入,第三方应为本合同的当事人之一,并承担相应的权利和义务。甲乙双方应与第三方共同签署本合同,并按照本合同约定履行各自的义务。”2.2第三方介入的合同条款明确甲方和乙方应在本合同中明确第三方的责任范围、权责划分、义务履行等事项,以避免因第三方介入导致的合同纠纷。第三条第三方责任限额的界定3.1第三方责任限额的确定当第三方介入本合同履行过程中,如第三方未能按照约定履行义务,导致甲方或乙方遭受损失的,甲方和乙方有权要求第三方承担相应的赔偿责任。第三方对甲方和乙方的赔偿责任总额,不应超过甲方和乙方因第三方介入而实际遭受的损失金额。3.2第三方责任限额的调整如甲方和乙方认为第三方的责任限额不足以弥补其损失,双方可协商一致,调整第三方的责任限额。调整后的责任限额,应经甲方、乙方和第三方共同确认,并以书面形式纳入本合同附件。第四条第三方介入的协调与管理4.1第三方介入的协调甲方和乙方应积极与第三方沟通,确保第三方按照合同约定履行义务。如第三方未能按照约定履行义务,甲方和乙方应共同协调,促使第三方及时改正。4.2第三方介入的管理甲方和乙方应共同建立第三方介入的管理制度,包括但不限于第三方选定、第三方评价、第三方退出等环节,以确保合同履行的高效和顺利进行。第五条第三方介入的违约处理5.1第三方违约的处理如第三方违反本合同约定,甲方和乙方有权要求第三方承担违约责任。第三方违约导致的损失,应由第三方承担赔偿责任。5.2第三方违约的索赔甲方和乙方认为第三方违约导致其遭受损失的,应向第三方提出索赔。如第三方拒绝赔偿,甲方和乙方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第六条第三方介入的合同变更6.1第三方介入的合同变更程序(1)甲方和乙方协商一致,确定合同变更的内容;(2)甲方、乙方与第三方协商一致,确认合同变更;(3)甲方和乙方签订书面合同变更协议,并将变更内容纳入本合同。6.2第三方介入的合同变更效力合同变更协议经甲方、乙方和第三方签字盖章后生效,对三方具有法律约束力。第七条第三方介入的合同解除7.1第三方介入的合同解除条件如第三方严重违反本合同约定,导致合同无法履行,甲方和乙方有权解除合同。7.2第三方介入的合同解除程序(1)甲方和乙方协商一致,确定解除合同的事由;(2)甲方、乙方与第三方协商一致,确认解除合同;(3)甲方和乙方签订书面合同解除协议,并将解除内容纳入本合同。第八条第三方介入的合同争议解决8.1第三方介入的合同争议解决方式如甲方和乙方因第三方介入产生合同争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2第三方介入的合同争议适用法律本合同及因第三方介入产生的合同争议,适用中华人民共和国法律。第九条第三方介入的合同效力与适用范围9.1第三方介入的合同效力本合同及因第三方介入产生的合同变更、解除、争议解决等,对甲方、乙方和第三方均具有法律约束力。9.2第三方介入的合同适用范围本合同及因第三方介入产生的合同争议解决等,适用于中华人民共和国境内,适用于第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:《2024年度家居用品供应计划》详细列出乙方应提供的家居用品的种类、数量、交付时间等信息,以及双方的签字盖章确认。附件二:《产品价格表》详细列出乙方提供的家居用品的价格,包括单价、总价、支付方式等信息,以及双方的签字盖章确认。附件三:《产品质量标准与检验方法》详细列出乙方提供的家居用品应满足的质量标准、检验方法,以及双方的签字盖章确认。附件四:《售后服务政策》详细列出乙方的售后服务政策,包括退换货条款、维修服务、客服联系方式等信息,以及双方的签字盖章确认。附件五:《第三方介入确认书》当本合同涉及第三方介入时,需由甲方、乙方和第三方共同签署,确认第三方为本合同的当事人之一,并承担相应的权利和义务。附件六:《第三方评价报告》定期由甲方和乙方对第三方进行评价,包括履约情况、服务质量、满意度等,以评估第三方的表现。附件七:《合同变更协议》当双方因第三方介入需要变更本合同时,需签订书面合同变更协议,并纳入本合同附件。附件八:《合同解除协议》当双方因第三方介入需要解除合同时,需签订书面合同解除协议,并纳入本合同附件。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定甲方未按照约定支付货款,应承担违约责任,向乙方支付违约金,并赔偿因此造成的一切损失。示例:甲方在约定支付时间内未能支付货款,乙方有权暂停交付产品,并要求甲方支付违约金。2.乙方违约行为及责任认定乙方未按照约定交付产品,或产品不符合质量标准,应承担违约责任,向甲方支付违约金,并赔偿因此造成的一切损失。示例:乙方交付的产品数量少于约定数量,甲方有权要求乙方补交产品,并要求乙方支付违约金。3.第三方违约行为及责任认定第三方未按照约定履行义务,导致甲方或乙方遭受损失的,甲方和乙方有权要求第三方承担相应的赔偿责任。示例:第三方未能按照约定时间交付产品,导致甲方项目延期,甲方有权要求第三方支付违约金。4.甲方、乙方和第三方共同违约行为及责任认定如甲方、乙方和第三方共同导致合同无法履行,三方应共同承担违约责任。示例:甲方、乙方和第三方在合同履行过程中发生争议,导致合同解除,三方应共同承担因此造成的损失。全文完。房地产开发商与家居用品供应商2024年度合作合同1本合同目录一览第一条合作范围与内容1.1房地产开发商与家居用品供应商的合作范围1.2合作内容的具体描述第二条合作期限2.1双方合作的起始日期2.2双方合作的结束日期第三条产品与服务3.1家居用品供应商应提供的产品与服务3.2产品与服务的质量标准第四条数量与交付4.1家居用品供应商应提供的产品数量4.2产品的交付时间与方式第五条价格与支付5.1产品价格的确定方式5.2支付方式和支付时间第六条变更与解除合同6.1合同变更的条件与程序6.2合同解除的条件与程序第七条违约责任7.1双方违约的责任承担第八条争议解决8.1双方发生争议的解决方式第九条保密条款9.1双方对合同内容的保密义务第十条法律适用与争议解决10.1合同适用的法律10.2争议解决的地点和方式第十一条合同的生效、修改与终止11.1合同的生效条件11.2合同的修改程序11.3合同的终止条件第十二条通知与送达12.1双方通知与送达的方式第十三条权利与义务的转让13.1双方权利与义务的转让条件第十四条其他条款14.1双方约定的其他条款第一部分:合同如下:第一条合作范围与内容1.1房地产开发商与家居用品供应商的合作范围本合同所述合作范围包括但不限于:家居用品供应商向房地产开发商提供与新建住宅项目相关的家居用品,包括但不限于家具、电器、卫浴设备等。1.2合作内容的具体描述家居用品供应商应根据房地产开发商的需求,提供符合约定的家居用品,并保证产品的质量、安全、环保等标准符合国家相关法律法规及行业标准。第二条合作期限2.1双方合作的起始日期本合同自双方签字盖章之日起生效,合作期限为2024年度。2.2双方合作的结束日期合作期限届满,如双方无异议,本合同自动续约一年。若一方不同意续约,应在合作期限届满前六个月书面通知对方。第三条产品与服务3.1家居用品供应商应提供的产品与服务家居用品供应商应按照双方约定的产品清单、数量、规格、质量等提供相关产品,并负责产品的安装、售后服务等工作。3.2产品与服务的质量标准家居用品供应商提供的产品应符合国家相关法律法规及行业标准,且在质量、安全、环保等方面应满足房地产开发商的要求。产品安装应符合施工规范,确保使用安全。第四条数量与交付4.1家居用品供应商应提供的产品数量家居用品供应商应按照双方约定的数量提供产品,具体数量以双方签字确认的《产品清单》为准。4.2产品的交付时间与方式家居用品供应商应按照房地产开发商的要求,在约定的时间内将产品送达指定地点。产品交付时,双方应对数量、外观、质量等进行验收,确认无误后进行安装。第五条价格与支付5.1产品价格的确定方式产品价格根据市场行情及双方协商确定,具体价格以《产品清单》为准。5.2支付方式和支付时间房地产开发商应按照双方约定的支付方式,在产品交付并验收合格后支付款项。支付时间约定为产品交付后的30日内。第六条变更与解除合同6.1合同变更的条件与程序如双方同意变更合同内容,应签订书面变更协议,经双方签字盖章后生效。6.2合同解除的条件与程序在合同履行过程中,如一方违约导致合同无法继续履行,对方有权解除合同。解除合同需书面通知对方,并在通知到达对方后生效。合同解除后,双方应按照合同约定处理后续事项。第八条争议解决8.1双方发生争议的解决方式如双方在合同履行过程中发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条保密条款9.1双方对合同内容的保密义务双方应对合同的内容、谈判过程以及与合同相关的任何商业秘密和机密信息予以保密,未经对方同意,不得向任何第三方披露。第十条法律适用与争议解决10.1合同适用的法律本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。10.2争议解决的地点和方式如双方在合同履行过程中发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条合同的生效、修改与终止11.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同的修改程序如双方同意修改合同内容,应签订书面修改协议,经双方签字盖章后生效。11.3合同的终止条件本合同在履行完毕、双方达成终止协议或合同解除条件成就时终止。合同终止后,双方应按照合同约定处理后续事项。第十二条通知与送达12.1双方通知与送达的方式双方可以通过书面形式、电子邮件、传真等方式进行通知和送达。通知和送达地址按照双方在合同中约定的地址为准。第十三条权利与义务的转让13.1双方权利与义务的转让条件未经对方同意,任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。第十四条其他条款14.1双方约定的其他条款本合同未涉及的事项,双方可以另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.1第三方介入的概念界定第三方是指本合同之外的任何个人、法人或其他组织,不包括甲乙双方及其关联公司。第三方介入是指在合同履行过程中,第三方参与甲乙双方之间的交易或事项,包括但不限于中介方、咨询方、评估方、监管方等。15.2第三方介入的附加说明条款15.2.1第三方的主要职责和任务第三方介入的具体事项和范围,以及第三方应完成的任务和职责。15.2.2第三方的时间安排和进度要求第三方完成任务的时间节点和进度安排,以及甲乙双方对第三方工作的监督和协调。15.2.3第三方的工作成果和质量要求第三方应交付的工作成果及其质量标准,以及甲乙双方对第三方工作成果的验收和反馈。15.2.4双方的协助义务甲乙双方应协助第三方履行其职责,提供必要的信息、资料和资源,确保第三方工作的顺利进行。15.2.5第三方费用和支付方式第三方介入所需费用及其支付方式,以及费用的承担主体。15.2.6违约责任第三方未按约定完成任务或违反合同约定的,应承担相应的违约责任。15.3第三方责任限额的明确15.3.1第三方赔偿限额第三方因违约、侵权或疏忽等原因造成甲乙双方损失的,第三方应承担的赔偿限额。15.3.2第三方赔偿范围第三方应赔偿甲乙双方的损失范围,包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、精神损失等。15.3.3第三方赔偿的责任限制第三方对甲乙双方的赔偿责任,不应超过其介入事项的总费用。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲乙双方的权益划分第三方介入事项的权益归属问题,以及甲乙双方对第三方工作成果的权益。15.4.2第三方与甲乙双方的保密义务第三方对甲乙双方的商业秘密和机密信息承担保密义务,以及甲乙双方对第三方的保密义务。15.4.3第三方与甲乙双方的违约责任第三方未按约定完成任务或违反合同约定的,应承担相应的违约责任。15.5第三方介入的合同变更和解除当甲乙双方同意变更或解除合同涉及第三方时,应与第三方协商一致,并签订书面变更或解除协议。变更或解除协议应明确第三方在变更或解除合同后的权利、义务和责任。15.6第三方介入的争议解决当甲乙双方与第三方在合同履行过程中发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:《产品清单》详细列出房地产开发商所需家居用品的名称、数量、规格、质量等要求。附件二:《支付凭证》详细记录支付款项的金额、时间、方式等信息。附件三:《交付凭证》详细记录产品交付的时间、地点、数量等信息。附件四:《质量检验报告》第三方出具的产品质量检验报告,证明产品符合约定的质量标准。附件五:《安装施工规范》详细列出产品安装的施工规范和要求。附件六:《售后服务承诺》家居用品供应商提供的售后服务内容和承诺。附件七:《保密协议》详细列出甲乙双方和第三方应保密的信息范围和保密期限。附件八:《变更协议》当合同内容发生变更时,双方签订的书面变更协议。附件九:《解除协议》当合同解除时,双方签订的书面解除协议。附件十:《第三方介入协议》当有第三方介入时,甲乙双方与第三方签订的书面介入协议。说明二:违约行为及责任认定:1.家居用品供应商未按约定时间、数量交付产品。2.家居用品供应商提供的产品不符合约定的质量标准。3.房地产开发商未按约定时间支付款项。4.房地产开发商未按约定提供安装、售后服务。5.双方未按约定履行保密义务。6.双方未按约定处理合同变更和解除事宜。违约责任认定标准:1.家居用品供应商未按约定时间、数量交付产品的,应支付迟延履行违约金。2.家居用品供应商提供的产品不符合约定的质量标准的,应负责修复或更换,并支付违约金。3.房地产开发商未按约定时间支付款项的,应支付迟延付款违约金。4.房地产开发商未按约定提供安装、售后服务的,应支付违约金,并承担相应责任。5.双方未按约定履行保密义务的,应承担泄露商业秘密的违约责任。6.双方未按约定处理合同变更和解除事宜的,应承担违约责任,并支付违约金。示例说明:如家居用品供应商未能在约定的时间内交付产品,导致房地产开发商无法按时完成住宅项目的装修,房地产开发商有权要求家居用品供应商支付迟延履行违约金。违约金的计算方式可以根据迟延交付的产品数量、合同金额等因素确定。全文完。房地产开发商与家居用品供应商2024年度合作合同2本合同目录一览第一条合作概述1.1合作范围1.2合作期限第二条产品及服务2.1产品种类2.2服务内容2.3产品质量标准第三条订单及交付3.1订单提交3.2交付时间与地点3.3运输及保险第四条价格及支付4.1价格条款4.2支付方式4.3支付时间第五条数量及储备5.1数量条款5.2储备管理第六条售后服务6.1售后服务内容6.2售后服务响应时间第七条市场营销与推广7.1市场营销策略7.2推广活动第八条保密条款8.1保密信息范围8.2保密期限8.3违约责任第九条违约责任9.1违约行为9.2违约责任判定9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决地点10.3适用法律第十一条合同的变更与终止11.1变更条件11.2终止条件11.3终止后的事宜第十二条合同的生效与解除12.1生效条件12.2解除条件第十三条附则13.1合同附件13.2合同修改13.3合同解除第十四条双方签字盖章14.1甲方签字盖章14.2乙方签字盖章14.3日期第一部分:合同如下:第一条合作概述1.1合作范围甲方(房地产开发商)与乙方(家居用品供应商)同意在2024年度内,就家居用品领域展开合作。合作范围包括但不限于:家居用品的设计、生产、供应及售后服务。1.2合作期限本合同自签字盖章之日起生效,合作期限为2024年全年。合作期满后,如双方有意继续合作,可提前三个月书面通知对方续签。第二条产品及服务2.1产品种类乙方应向甲方提供包括但不限于:家具、家电、厨房用品、卫浴用品等家居用品。具体产品种类、型号、数量等详见附件。2.2服务内容乙方应对甲方提供的产品进行质量保证,并负责产品的安装、维修、更换等售后服务工作。2.3产品质量标准乙方提供的产品应符合国家相关法律法规及行业标准,若双方另有约定的,从其约定。产品质量标准详见附件。第三条订单及交付3.1订单提交甲方根据实际需求,向乙方提交订单。订单应包括产品名称、型号、数量、交付时间等内容。3.2交付时间与地点乙方应在甲方指定的时间和地点交付产品。若因特殊情况导致无法按时交付,乙方应提前通知甲方,并商定延期交付事宜。3.3运输及保险产品的运输及保险由乙方负责。乙方应确保产品在运输过程中安全、完好。若发生损坏、丢失等情况,乙方应承担相应责任。第四条价格及支付4.1价格条款产品的价格详见附件。价格如有调整,双方可协商修改。4.2支付方式甲方支付乙方款项的方式为:银行转账。具体支付方式详见附件。4.3支付时间甲方应在验收合格后七个工作日内支付乙方款项。若甲方对产品有异议,可在验收合格后七个工作日内提出,逾期未提出的,视为验收合格。第五条数量及储备5.1数量条款乙方应根据甲方的订单需求,确保产品供应。若乙方无法满足甲方需求,应提前通知甲方,并商定解决方案。5.2储备管理乙方应对产品进行有效管理,确保产品质量、数量准确无误。若乙方因管理不善导致产品质量、数量出现问题,应承担相应责任。第六条售后服务6.1售后服务内容乙方应对甲方提供的产品进行质保,并负责产品的安装、维修、更换等售后服务工作。6.2售后服务响应时间乙方在接到甲方售后服务需求后,应在48小时内给予回应,并尽快安排解决。第八条保密条款8.1保密信息范围乙方应对在合作过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密、市场信息等保密信息予以保密。保密信息不包括乙方在合作前已经公开的信息或乙方独立开发的信息。8.2保密期限乙方的保密义务自本合同签署之日起生效,至合作期结束后三年内继续有效。8.3违约责任若乙方违反保密义务,导致甲方遭受损失的,乙方应承担甲方损失的赔偿责任。第九条违约责任9.1违约行为双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。任何一方违反合同条款,均为违约行为。9.2违约责任判定违约责任的判定应基于违约方的违约程度和违约对守约方造成的影响。9.3违约赔偿违约方应承担因违约给守约方造成的直接经济损失的赔偿责任,并支付违约金。第十条争议解决10.1争议解决方式双方发生合同争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。10.2争议解决地点争议解决的地点为甲方所在地。10.3适用法律本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十一条合同的变更与终止11.1变更条件任何一方提出变更合同条款时,应书面通知对方,并在双方协商一致后签署书面变更协议。11.2终止条件(1)合作期届满,双方未续签;(2)双方协商一致终止;(3)一方严重违约,另一方有权单方面终止合同;(4)依法应终止的其他情形。11.3终止后的事宜合同终止后,乙方应立即停止供应产品,并办理相关交接手续。双方应对合同终止前的权利义务进行清算,并解决可能存在的争议。第十二条合同的生效与解除12.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2解除条件除非本合同另有规定,否则任何一方不得单方面解除合同。合同解除需双方协商一致,并签署书面解除协议。第十三条附则13.1合同附件本合同附件包括产品种类、型号、数量、价格等详细信息。13.2合同修改合同的修改需双方协商一致,并以书面形式进行。13.3合同解除合同解除应遵循本合同第十一条的规定。第十四条双方签字盖章14.1甲方签字盖章甲方代表签字或盖章,并加盖公章。14.2乙方签字盖章乙方代表签字或盖章,并加盖公章。14.3日期双方签字盖章日期为本合同的生效日期。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义本合同中所称的“第三方”是指除甲方和乙方之外的自然人、法人和其他组织,包括但不限于中介机构、咨询机构、评估机构、金融服务机构等。1.2第三方分类第三方分为有偿服务和无偿服务两类。有偿服务指第三方为甲方和乙方提供咨询、中介、金融服务等,并据此收取费用。无偿服务指第三方为甲方和乙方提供协助、调解等,不收取任何费用。第二条第三方介入的情形2.1有偿服务第三方介入当甲方和乙方在合作过程中需要第三方提供有偿服务时,包括但不限于市场调研、金融咨询、法律顾问等,甲方和乙方应与第三方签订独立的服务合同,并明确双方的权利义务。2.2无偿服务第三方介入当甲方和乙方在合作过程中需要第三方提供无偿服务时,包括但不限于政府机关、行业组织、民间团体等,甲方和乙方应尽力配合第三方的工作,并遵守第三方提出的合理要求。第三条第三方责任限额3.1第三方责任第三方对其提供的服务承担责任。若第三方服务存在瑕疵,导致甲方和乙方损失的,甲方和乙方有权要求第三方承担相应的赔偿责任。3.2责任限额第三方的赔偿责任限额应在其服务合同中约定。若合同中未明确限额,双方应协商确定。第三方赔偿责任限额不应超过其服务收费总额。第四条第三方服务合同的签订4.1签订条件当甲方和乙方决定引入第三方服务时,应与第三方签订独立的服务合同。服务合同应明确双方

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论