吊顶天花施工承包协议书新版

合同编号：__________一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：乙方负责按照甲方的要求进行吊顶天花施工，包括材料供应、施工安装、质量保证等。1.4工程预算：本工程预算金额为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。二、合同价格及支付方式2.1合同价格：本工程合同价格为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。2.2支付方式：（1）甲方在本合同签订后7个工作日内，向乙方支付合同总价款的30%作为预付款。（2）乙方完成施工后，甲方应在验收合格后7个工作日内支付合同总价款的60%。（3）剩余的10%作为质保金，自工程验收合格之日起一年内，如乙方履行合同义务无违约行为，甲方应在质保期满后7个工作日内支付给乙方。三、施工期限3.1乙方应按照甲方的要求，自合同签订之日起_______日内完成施工。3.2乙方如因自身原因导致施工延期，应承担因此产生的费用及损失。四、工程质量及验收4.1乙方应按照甲方的要求及国家相关标准进行施工，保证工程质量。4.2工程验收：工程完成后，甲方应组织验收。乙方应提供相关资料，配合甲方进行验收。4.3验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收标准。五、保密条款5.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。5.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。六、违约责任6.1乙方如未按照约定时间完成施工，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%×逾期天数。6.2乙方如违反合同约定，导致工程质量不符合验收标准，应承担整改费用及因此产生的损失。6.3甲方如未按照约定时间支付合同款项，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项的0.5%×逾期天数。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同主体：确保甲方和乙方均为具有民事权利能力和民事行为能力的自然人、法人或其他组织。2.工程描述：详细明确工程名称、地点、内容以及预算，避免因模糊不清导致的争议。3.合同价格：明确合同价格及支付方式，确保款项的支付符合合同约定。4.施工期限：约定合理的施工期限，并根据实际情况调整，避免延期导致的损失。5.工程质量：乙方应保证工程质量，符合国家相关标准，确保工程验收合格。6.保密条款：双方应严格遵守保密条款，保护对方的商业秘密和技术秘密。7.违约责任：明确双方在违约时的责任和违约金的计算方式，以维护合同的严肃性。8.争议解决：约定争议解决的方式和法院管辖权，确保在发生争议时能及时解决。解决办法：1.双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。2.在合同履行过程中，如发生争议，应通过友好协商解决。3.如果协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼，通过法律途径解决争议。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整合同关系及合同履行过程中产生的法律关系的法律规范总称。2.民事权利能力：是指自然人、法人或其他组织依法享有民事权利和承担民事义务的能力。3.民事行为能力：是指自然人、法人或其他组织通过自己的行为取得民事权利和承担民事义务的能力。4.违约金：是指当一方违反合同约定时，根据法律规定或合同约定向对方支付的金钱。5.工程验收：是指工程完成后，由甲方对工程的质量、安全、功能等方面进行检查，以确定工程是否符合合同约定和国家相关标准。6.保密条款：是指在合同中约定的，要求双方对合同履行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密等进行保密的条款。7.管辖权：是指法院对某一特定案件进行审理和判决的权利。特殊应用场合：1.甲方为房地产开发商，乙方为装修公司，双方就某住宅项目的一栋楼进行吊顶天花施工。2.甲方为国有企业，乙方为指定的施工单位，双方就办公楼的装修工程进行合作。3.甲方为商业连锁店，乙方为装修公司，双方就多家门店的吊顶天花施工进行合作。针对每个特殊的场合适当增加合同补充条款：1.甲方为房地产开发商，乙方为装修公司，双方就某住宅项目的一栋楼进行吊顶天花施工。补充条款：9.1甲方应按照约定的时间节点提供施工场地，确保乙方能按时开始施工。9.2甲方应协助乙方办理施工现场的相关手续，包括但不限于临时入场证、施工许可等。2.甲方为国有企业，乙方为指定的施工单位，双方就办公楼的装修工程进行合作。补充条款：10.1甲方应提供办公楼的详细设计图纸和相关技术要求，乙方应按照要求进行施工。10.2甲方应对乙方的施工过程进行监督，确保施工质量和进度符合要求。3.甲方为商业连锁店，乙方为装修公司，双方就多家门店的吊顶天花施工进行合作。补充条款：11.1甲方应提前提供门店的详细施工计划，包括施工时间、施工地点等，乙方应按照计划进行施工。11.2甲方应对乙方的施工质量进行统一标准