2024年度大数据中心消防系统设计与施工合同3篇_第1页
2024年度大数据中心消防系统设计与施工合同3篇_第2页
2024年度大数据中心消防系统设计与施工合同3篇_第3页
2024年度大数据中心消防系统设计与施工合同3篇_第4页
2024年度大数据中心消防系统设计与施工合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩44页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度大数据中心消防系统设计与施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3丙方名称及地址第二条合同范围及内容2.1设计范围2.2施工范围2.3验收标准第三条合同价格3.1设计费用3.2施工费用3.3价格调整机制第四条合同工期4.1设计工期4.2施工工期4.3工期延误责任第五条设计要求5.1设计方案提交5.2设计修改与深化5.3设计成果交付第六条施工要求6.1施工方案提交6.2施工进度报告6.3施工质量控制第七条质量保修7.1保修期限7.2保修范围7.3保修责任第八条合同的履行与监督8.1甲方监督权8.2乙方履行合同义务8.3丙方监督权第九条合同变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3变更与解除的程序第十条违约责任10.1甲方违约责任10.2乙方违约责任10.3丙方违约责任第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决地点11.3诉讼或仲裁机构第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同终止条件第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3保密违约责任第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同附件第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方全称为:大数据中心,地址为:。1.2乙方名称及地址乙方全称为:消防科技有限公司,地址为:。1.3丙方名称及地址丙方全称为:建筑工程有限公司,地址为:。第二条合同范围及内容2.1设计范围乙方根据甲方的需求,进行消防系统的设计,包括但不限于:消防水池、消防泵房、消防报警系统、消防喷淋系统、消防疏散指示系统等。2.2施工范围丙方根据甲方的需求和乙方的设计方案,进行消防系统的施工,包括但不限于:消防水池、消防泵房、消防报警系统、消防喷淋系统、消防疏散指示系统等。2.3验收标准消防系统的验收标准应符合《建筑设计防火规范》(GB500162014)和《建筑消防设计规范》(GB500162014)的要求。第三条合同价格3.1设计费用乙方向甲方收取设计费用共计人民币万元整(大写:人民币玖拾万元整),用于支付乙方的设计人力成本、材料成本等。3.2施工费用丙方向甲方收取施工费用共计人民币万元整(大写:人民币壹佰万元整),用于支付丙方的施工人力成本、材料成本等。3.3价格调整机制如遇市场行情变化,经双方协商一致,可以对合同价格进行调整。第四条合同工期4.1设计工期乙方的设计工期为自合同签订之日起个工作日。4.2施工工期丙方的施工工期为自乙方设计完成后个工作日。4.3工期延误责任如乙方或丙方因自身原因导致工期延误,应按合同约定的违约金比例向甲方支付违约金。第五条设计要求5.1设计方案提交乙方应在设计工期结束后,向甲方提交完整的设计方案,包括但不限于:设计说明书、设计图纸、设计计算书等。5.2设计修改与深化乙方根据甲方的反馈,进行设计方案的修改与深化,并按时提交给甲方。5.3设计成果交付乙方应将设计成果以纸质版和电子版的形式交付给甲方。第六条施工要求6.1施工方案提交丙方应在施工前向甲方提交完整的施工方案,包括但不限于:施工组织设计、施工进度计划、施工安全措施等。6.2施工进度报告6.3施工质量控制丙方应按照设计方案和施工标准进行施工,确保施工质量符合相关规范要求。第八条合同的履行与监督8.1甲方监督权甲方有权对乙方和丙方的设计及施工过程进行监督,确保合同的履行符合甲方的需求和国家的相关规范。8.2乙方履行合同义务乙方应按照合同约定,按时完成设计工作,并保证设计质量。8.3丙方监督权丙方有权对施工过程进行监督,确保施工质量符合设计要求和国家的相关规范。第九条合同变更与解除9.1合同变更条件如甲方因特殊原因需要变更合同内容,可以与乙方和丙方协商一致后进行变更。9.2合同解除条件如甲方因特殊原因需要解除合同,可以与乙方和丙方协商一致后解除合同。9.3变更与解除的程序合同的变更或解除应通过书面形式进行,并由甲乙丙三方签字盖章确认。第十条违约责任10.1甲方违约责任如甲方违反合同约定,乙方和丙方有权要求甲方承担违约责任,包括但不限于:违约金、损害赔偿等。10.2乙方违约责任如乙方违反合同约定,甲方和丙方有权要求乙方承担违约责任,包括但不限于:违约金、损害赔偿等。10.3丙方违约责任如丙方违反合同约定,甲方和乙方有权要求丙方承担违约责任,包括但不限于:违约金、损害赔偿等。第十一条争议解决11.1争议解决方式如合同各方在履行合同过程中发生争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决地点合同签订地人民法院为争议解决的地点。11.3诉讼或仲裁机构任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼,或向合同签订地的仲裁机构申请仲裁。第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件本合同自甲乙丙三方签字盖章之日起生效。12.2合同变更程序合同的变更应通过书面形式进行,并由甲乙丙三方签字盖章确认。12.3合同终止条件合同终止的条件如下:(1)合同到期,各方均履行完毕合同义务;(2)合同各方协商一致解除合同;(3)法律规定或合同约定的其他终止条件。第十三条保密条款13.1保密内容各方应对在合同履行过程中获知的对方商业秘密和机密信息予以保密。13.2保密期限保密期限自合同生效之日起算,至合同终止或履行完毕之日止。13.3保密违约责任如各方违反保密义务,应承担违约责任,赔偿对方因保密信息泄露而遭受的损失。第十四条其他条款14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,各方均不承担违约责任。14.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同附件本合同附件包括:设计方案、施工方案、相关技术规范等。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方定义第三方指除甲方、乙方和丙方之外,参与合同履行过程的其他各方,包括但不限于:中介机构、咨询单位、政府监管部门等。1.2第三方介入范围第三方介入的范围包括:设计审查、施工监理、质量检测、安全监管等。第二条第三方介入的程序和条件2.1第三方选择甲方、乙方和丙方应共同协商选择合适的第三方介入,并签订相关的服务合同。2.2第三方介入的条件第三条第三方介入后的合同变更3.1合同条款变更甲方、乙方和丙方应根据第三方介入的具体情况,对原合同的相关条款进行调整,以确保合同的履行。3.2合同价款调整如第三方介入导致合同价款发生变化,甲方、乙方和丙方应协商一致,对合同价款进行调整。第四条第三方介入后的责任分配4.1第三方责任第三方应按照甲乙方和丙方协商确定的范围和标准,履行相关职责,并对其提供的服务承担责任。4.2甲方、乙方和丙方的责任甲方、乙方和丙方应按照合同约定,履行各自的义务,并对于第三方介入过程中出现的问题,承担相应的责任。第五条第三方介入后的争议解决5.1第三方争议解决如第三方与甲方、乙方或丙方发生争议,各方应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。5.2第三方与甲方、乙方、丙方的争议解决如第三方与甲方、乙方或丙方发生争议,应先由甲方、乙方和丙方协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第六条第三方介入后的保密义务6.1第三方保密义务第三方应对在合同履行过程中获知的甲方、乙方和丙方的商业秘密和机密信息予以保密。6.2保密期限保密期限自合同生效之日起算,至合同终止或履行完毕之日止。第七条第三方介入后的违约责任7.1第三方违约责任如第三方违反合同约定,甲方、乙方和丙方有权要求第三方承担违约责任,包括但不限于:违约金、损害赔偿等。7.2甲方、乙方和丙方的违约责任如甲方、乙方或丙方违反合同约定,第三方有权要求甲方、乙方和丙方承担违约责任,包括但不限于:违约金、损害赔偿等。第八条第三方介入后的法律适用和争议解决8.1法律适用本合同及其修正部分适用中华人民共和国法律。8.2争议解决如本合同及其修正部分各方在履行过程中发生争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条第三方介入后的合同终止9.1合同终止条件合同终止的条件如下:(1)合同到期,各方均履行完毕合同义务;(2)合同各方协商一致解除合同;(3)法律规定或合同约定的其他终止条件。第十条第三方介入后的其他条款10.1不可抗力如不可抗力导致合同无法履行或部分履行,各方均不承担违约责任。10.2附件本合同及其修正部分附件包括:设计方案、施工方案、相关技术规范等。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件1:设计方案详细描述消防系统的设计内容,包括设计说明书、设计图纸、设计计算书等。附件2:施工方案详细描述消防系统的施工流程、施工方法、施工安全措施等。附件3:相关技术规范列出本合同涉及的消防系统技术规范,如《建筑设计防火规范》(GB500162014)、《建筑消防设计规范》(GB500162014)等。附件4:第三方服务合同甲方、乙方和丙方与第三方签订的服务合同,包括第三方的工作范围、服务期限、费用等。附件5:第三方资质证明第三方的相关资质证明文件,包括但不限于营业执照、资质证书等。附件6:设计审查意见如有设计审查,提供设计审查意见的文件,包括审查机构的意见、审查结果等。附件7:施工监理报告施工监理单位提交的施工监理报告,包括施工进度、质量情况、安全情况等。附件8:质量检测报告消防系统的质量检测报告,包括材料检测、设备检测、系统检测等。附件9:安全监管报告安全监管单位提交的消防系统安全监管报告,包括安全检查情况、整改意见等。附件10:验收报告消防系统的验收报告,包括验收合格证明、验收意见等。说明二:违约行为及责任认定:1.设计违约乙方未按照合同约定完成设计工作,或设计成果不符合甲方要求和技术规范,构成设计违约。示例:乙方未能在合同约定的时间内提交设计方案,或提交的设计方案存在重大缺陷,导致甲方无法进行施工。2.施工违约丙方未按照合同约定完成施工工作,或施工质量不符合设计要求和技术规范,构成施工违约。示例:丙方未能在合同约定的时间内完成施工,或施工过程中出现质量问题,导致消防系统无法正常使用。3.第三方服务违约第三方未按照合同约定提供服务,或服务质量不符合甲方、乙方或丙方要求,构成第三方服务违约。示例:第三方未能在合同约定的时间内完成审查工作,或审查结果存在遗漏,导致消防系统施工进度受到影响。4.保密违约各方未按照合同约定履行保密义务,泄露对方商业秘密和机密信息,构成保密违约。示例:乙方未经甲方同意,向第三方透露了甲方的商业秘密,导致甲方利益受损。5.合同变更违约各方未按照合同约定履行合同变更程序,未经对方同意擅自变更合同内容,构成合同变更违约。示例:甲方未经乙方同意,单方面调整了设计方案的内容,导致乙方施工困难。6.工期延误违约各方未按照合同约定履行工期义务,导致工期延误,构成工期延误违约。示例:乙方因自身原因导致设计工期延误,使得丙方的施工工期受到影响。7.违约金计算违约方应按照合同约定的违约金比例向守约方支付违约金。示例:乙方未按期完成设计工作,应向甲方支付合同约定的违约金。全文完。2024年度大数据中心消防系统设计与施工合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3丙方名称及地址第二条合同范围及内容2.1消防系统设计范围2.2消防系统施工范围2.3相关设备及材料供应第三条合同价格及支付方式3.1合同总价3.2支付条件及期限3.3发票开具及税务事项第四条设计及施工期限4.1设计完成时间4.2施工开始及结束时间4.3延期及违约责任第五条技术要求及标准5.1消防系统设计规范5.2施工质量标准5.3验收及整改要求第六条乙方义务及责任6.1设计义务6.2施工义务6.3售后服务及保修第七条丙方义务及责任7.1设备及材料供应7.2质量保证7.3售后服务第八条甲方义务及责任8.1提供设计及施工场地8.2配合乙方及丙方工作8.3支付合同款项第九条保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任第十条争议解决10.1争议解决方式10.2诉讼管辖10.3仲裁机构第十一条合同的生效、变更及解除11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同解除条件第十二条违约责任12.1甲方违约责任12.2乙方违约责任12.3丙方违约责任第十三条其他条款13.1不可抗力13.2法律适用13.3合同的解释第十四条合同的签署14.1合同签署日期14.2甲方代表签字14.3乙方代表签字14.4丙方代表签字第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1甲方名称:×××大数据中心1.1甲方地址:×××市×××区×××路×××号1.2乙方名称:×××消防技术有限公司1.2乙方地址:×××市×××区×××路×××号1.3丙方名称:×××消防设备有限公司1.3丙方地址:×××市×××区×××路×××号第二条合同范围及内容2.1消防系统设计范围包括但不限于:建筑设计防火规范、消防给水及消火栓系统设计规范、防烟排烟系统设计规范、自动喷水灭火系统设计规范、火灾报警及消防联动控制系统设计规范、气体灭火系统设计规范、泡沫灭火系统设计规范、干粉灭火系统设计规范、细水雾灭火系统设计规范、水喷雾灭火系统设计规范等。2.2消防系统施工范围包括但不限于:消防设施的安装、调试、验收、培训、售后服务等。2.3相关设备及材料供应包括但不限于:消防器材、消防设备、消防材料等。第三条合同价格及支付方式3.1合同总价:人民币【】元整(大写:【】元整)。3.2支付条件及期限:甲方应在乙方提交正式设计文件和施工图纸后【】日内支付合同总价的【】%。甲方应在丙方交付货物并完成安装、调试后【】日内支付合同总价的【】%。3.3发票开具及税务事项:乙方应向甲方开具正规发票,甲乙双方应遵守国家相关税务法律法规。第四条设计及施工期限4.1设计完成时间:乙方应在合同签订后【】个工作日内完成消防系统设计,并提交正式设计文件和施工图纸。4.2施工开始及结束时间:丙方应在甲方提供施工场地后【】个工作日内开始施工,施工期限为【】个月。4.3延期及违约责任:若乙方未按约定时间完成设计,应按逾期天数向甲方支付违约金,违约金金额为合同总价【】‰。若丙方未按约定时间完成施工,应按逾期天数向甲方支付违约金,违约金金额为合同总价【】‰。第五条技术要求及标准5.1消防系统设计规范:按照《建筑设计防火规范》、《消防给水及消火栓系统设计规范》等国家标准进行设计。5.2施工质量标准:按照消防系统设计规范和国家相关标准进行施工,确保消防系统正常运行。5.3验收及整改要求:消防系统施工完成后,乙方应组织验收,甲方、丙方及相关监管部门参加。若验收不合格,乙方应按照整改要求进行整改,直至验收合格。第六条乙方义务及责任6.1设计义务:乙方应按照甲方提供的消防系统设计要求进行设计,并保证设计质量。6.2施工义务:乙方应负责消防系统的施工,并保证施工质量。6.3售后服务及保修:乙方应对消防系统进行定期维护保养,并提供【】年的保修服务。第八条甲方义务及责任8.1提供设计及施工场地:甲方应提供乙方和丙方进行消防系统设计及施工的场地,并保证场地的安全、整洁和畅通。8.2配合乙方及丙方工作:甲方应协助乙方和丙方进行消防系统的设计和施工,提供必要的资料和信息,并确保设计和施工过程的顺利进行。8.3支付合同款项:甲方应在约定的时间内支付合同款项,包括但不限于设计费、施工费、材料费等。第九条丙方义务及责任9.1设备及材料供应:丙方应按照合同约定提供合格的消防设备和材料,并保证其质量和性能符合国家标准和设计要求。9.2质量保证:丙方应对提供的设备和材料负责,确保其正常运行和使用寿命。如设备或材料出现质量问题,丙方应负责及时更换或修复。9.3售后服务:丙方应提供消防系统的售后服务,包括但不限于定期检查、维护和保养,以及在紧急情况下提供技术支持和维修服务。第十条保密条款10.1保密内容:甲乙丙三方在合同执行过程中所获得的商业秘密、技术秘密、运营数据等相关信息。10.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。10.3违约责任:如任何一方违反保密条款,泄露保密信息,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。第十一条合同的生效、变更及解除11.1合同生效条件:本合同自甲乙丙三方代表签字盖章之日起生效。11.2合同变更程序:合同的变更应由甲乙丙三方协商一致,并以书面形式签订变更协议。11.3合同解除条件:合同的解除应由甲乙丙三方协商一致,并签订解除协议。第十二条违约责任12.1甲方违约责任:如甲方违反合同约定,乙方和丙方有权要求甲方承担违约责任,并赔偿因此造成的损失。12.2乙方违约责任:如乙方违反合同约定,甲方和丙方有权要求乙方承担违约责任,并赔偿因此造成的损失。12.3丙方违约责任:如丙方违反合同约定,甲方和乙方有权要求丙方承担违约责任,并赔偿因此造成的损失。第十三条其他条款13.1不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,受影响的一方应立即通知其他方,并在合理时间内提供相关证明文件。13.2法律适用:本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.3合同的解释:本合同的解释权归甲乙丙三方共同所有。第十四条合同的签署14.1合同签署日期:××××年××月××日14.2甲方代表签字:________________________14.3乙方代表签字:________________________14.4丙方代表签字:________________________第二部分:第三方介入后的修正引入第三方介入的条款:15.1第三方介入的定义:在本合同执行过程中,若需要第三方的介入,包括但不限于中介方、评估方、监管方等,均视为第三方。15.2第三方介入的条件:第三方介入需经甲乙丙三方协商一致,并在合同中明确介入的第三方及具体职责。15.3第三方介入的程序:第三方介入应按照甲乙丙三方协商确定的程序进行,包括但不限于签订书面协议、明确职责和权限等。第三方介入后的额外条款及说明:16.1第三方职责:第三方应按照合同约定及甲乙丙三方的要求,履行其职责,并确保其工作质量和服务态度符合合同要求。16.2第三方权利:第三方在合同约定的范围内,享有其合法权益,包括但不限于获得合同款项、索赔权等。16.3第三方义务:第三方应遵守国家法律法规、合同约定,并按照甲乙丙三方的要求,完成其职责。第三方与其他各方的划分说明:17.1第三方与甲方的关系:第三方与甲方为合同关系,第三方应按照合同约定履行其职责,并接受甲方的监督和管理。17.2第三方与乙方、丙方的关系:第三方与乙方、丙方为合作关系,第三方应按照合同约定及乙方、丙方的要求,履行其职责。第三方的责任限额:18.1第三方责任的限制:第三方在其职责范围内承担相应的责任,对于超出其职责范围的行为,第三方不承担责任。18.2第三方责任的限额:若第三方因其履行合同义务过程中的过错导致甲方、乙方、丙方遭受损失,第三方的赔偿责任应以其合同金额为限。18.3第三方责任的免除:若第三方能够证明其已按照合同约定履行义务,且损失的发生非因第三方的过错造成,第三方不承担责任。甲乙丙三方对于第三方的追偿权:19.1甲方、乙方、丙方均有权对第三方进行追偿,以弥补因其过错导致的损失。19.2甲方、乙方、丙方在行使追偿权时,应提供充分、有效的证据,证明第三方的过错及其与损失的因果关系。19.3甲方、乙方、丙方在行使追偿权时,应按照合同约定及法律法规的规定,遵循公平、公正、合理的原则。因第三方介入而产生的额外费用:20.1若第三方介入导致合同费用增加,甲方、乙方、丙方应协商确定额外费用的承担方式。20.2甲方、乙方、丙方在确定额外费用承担方式时,应考虑第三方的责任及合同约定,并遵循公平、公正、合理的原则。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:消防系统设计规范详细要求和说明:本附件详细列出了消防系统设计所需遵循的国家标准和技术规范,包括但不限于《建筑设计防火规范》、《消防给水及消火栓系统设计规范》等。乙方应根据本附件的要求进行消防系统设计。附件二:消防系统施工规范详细要求和说明:本附件详细列出了消防系统施工所需遵循的国家标准和技术规范,包括但不限于施工质量、安全措施、验收标准等。乙方应根据本附件的要求进行消防系统施工。附件三:消防设备及材料供应清单详细要求和说明:本附件详细列出了消防设备及材料的名称、规格、数量等信息。丙方应根据本附件的要求提供合格的消防设备和材料。附件四:设计图纸及施工图纸详细要求和说明:本附件包含了消防系统的设计图纸和施工图纸,乙方应根据这些图纸进行施工。附件五:验收标准及程序详细要求和说明:本附件详细列出了消防系统验收的标准和程序,包括但不限于验收合格标准、验收流程等。附件六:保修服务说明详细要求和说明:本附件详细说明了乙方应提供的保修服务内容、保修期限、保修流程等。说明二:违约行为及责任认定:违约行为:1.甲方违反合同约定,未按时支付合同款项。2.乙方违反合同约定,未按时完成设计或施工。3.丙方违反合同约定,未按时提供设备及材料或提供不合格的设备及材料。4.第三方违反合同约定,未按时履行其职责或未达到合同要求的质量标准。违约责任认定标准:1.对于甲方未按时支付合同款项的违约行为,乙方有权要求甲方支付逾期付款的违约金,违约金金额为逾期付款金额的【】%。2.对于乙方未按时完成设计或施工的违约行为,甲方有权要求乙方支付逾期完成设计或施工的违约金,违约金金额为合同总价【】%。3.对于丙方未按时提供设备及材料或提供不合格的设备及材料的违约行为,甲方和乙方有权要求丙方支付违约金,违约金金额为合同总价【】%。4.对于第三方未按时履行其职责或未达到合同要求的质量标准的违约行为,甲乙丙三方有权要求第三方支付违约金,违约金金额为合同总价【】%。示例说明:如甲方未按时支付合同款项,乙方可以要求甲方支付逾期付款的违约金,违约金金额为逾期付款金额的5%。如乙方未按时完成设计或施工,甲方可以要求乙方支付逾期完成设计或施工的违约金,违约金金额为合同总价的2%。如丙方未按时提供设备及材料或提供不合格的设备及材料,甲方和乙方可以要求丙方支付违约金,违约金金额为合同总价的3%。如第三方未按时履行其职责或未达到合同要求的质量标准,甲乙丙三方可以要求第三方支付违约金,违约金金额为合同总价2%。全文完。2024年度大数据中心消防系统设计与施工合同2本合同目录一览第一条合同主体与定义1.1合同甲方名称与代表1.2合同乙方名称与代表1.3合同丙方名称与代表(如有)1.4术语定义与解释第二条合同范围与工作内容2.1设计范围与要求2.2施工范围与要求2.3材料供应与要求2.4技术支持与服务第三条合同价格与支付条款3.1合同总价3.2支付条件与期限3.3发票开具与税务事项3.4支付方式与账户信息第四条合同进度与时间安排4.1设计阶段时间表4.2施工阶段时间表4.3关键里程碑日期4.4时间延误的处理第五条质量标准与验收5.1设计质量标准5.2施工质量标准5.3验收程序与方法5.4质量问题处理第六条保密与知识产权6.1保密义务与范围6.2知识产权归属与使用第七条合同的变更与解除7.1变更条件与程序7.2解除条件与程序第八条违约责任与赔偿8.1违约行为与责任8.2赔偿金额与方式第九条不可抗力9.1不可抗力事件的认定9.2不可抗力事件的后果处理第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点与机构第十一条法律适用与争议解决11.1合同适用的法律11.2争议解决的适用法律第十二条合同的生效、终止与解除12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件第十三条通知与联系方式13.1通知方式与程序13.2联系方式与送达地址第十四条其他条款14.1合同附件清单14.2合同修订历史记录14.3合同解除或终止后的义务14.4其他双方约定的事项第一部分:合同如下:第一条合同主体与定义1.1合同甲方名称与代表甲方全称:X大数据中心甲方授权代表:X1.2合同乙方名称与代表乙方全称:X消防系统设计与施工公司乙方授权代表:X1.3合同丙方名称与代表(如有)丙方全称:(如有)丙方授权代表:(如有)1.4术语定义与解释本合同中下列术语定义如下:(1)大数据中心:指甲方运营的数据处理中心,位于X。(2)消防系统:指为保护甲方大数据中心安全,预防和控制火灾,所设计和施工的各类消防设施和系统。(3)设计阶段:指合同签订后,乙方根据甲方要求进行消防系统设计的时间段。(4)施工阶段:指设计阶段完成后,乙方根据设计方案进行消防系统施工的时间段。(5)验收:指合同规定的消防系统施工完成后,由甲方进行检验、测试,确认消防系统满足合同规定的质量标准的过程。第二条合同范围与工作内容2.1设计范围与要求乙方应根据甲方的要求,完成消防系统的设计工作,包括但不限于:(1)消防系统整体设计方案;(2)各类消防设施的设计图纸和技术说明;(3)消防系统操作和维护手册。2.2施工范围与要求乙方应按照设计方案,完成消防系统的施工工作,包括但不限于:(1)消防设施的安装;(2)消防系统的调试;(3)消防系统的验收。2.3材料供应与要求乙方应提供符合国家标准的消防材料,并保证材料的质量。2.4技术支持与服务乙方应提供消防系统的设计、施工、验收等全过程的技术支持和服务。第三条合同价格与支付条款3.1合同总价本合同总价人民币X万元整。3.2支付条件与期限甲方应在乙方完成合同约定的工作内容,并经甲方验收合格后支付合同总价。3.3发票开具与税务事项乙方应向甲方开具合法的税务发票。3.4支付方式与账户信息甲方应以银行转账的方式支付合同总价,乙方账户信息如下:账户名称:X消防系统设计与施工公司账号:X开户行:X银行第八条违约责任与赔偿8.1违约行为与责任乙方若未能按照合同约定的时间、质量完成设计或施工工作,应承担违约责任,向甲方支付违约金,违约金为合同总价款的5%。8.2赔偿金额与方式乙方因违约行为给甲方造成损失的,乙方应承担相应的赔偿责任。赔偿金额的计算和支付方式由双方另行约定。第九条不可抗力9.1不可抗力事件的认定不可抗力事件指不能预见、不能避免并不能克服的客观事件,包括但不限于自然灾害(如地震、洪水等)、社会事件(如战争、罢工等)。9.2不可抗力事件的后果处理因不可抗力事件导致乙方不能履行或部分履行合同的,乙方应立即通知甲方,并在合理时间内提供相关证明文件。双方根据情况协商决定是否终止或修改合同。第十条争议解决10.1争议解决方式如合同执行过程中发生争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院解决。10.2仲裁地点与机构(如双方选择仲裁解决争议,则应明确仲裁地点与机构,如北京仲裁委员会)第十一条法律适用与争议解决11.1合同适用的法律本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。11.2争议解决的适用法律双方在争议解决方式中选择的法院或仲裁委员会应适用中华人民共和国法律。第十二条合同的生效、终止与解除12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件(如合同终止的条件,如设计完成、施工验收合格等)12.3合同解除条件(如合同解除的条件,如一方严重违约等)第十三条通知与联系方式13.1通知方式与程序任何一方就合同内容作出变更、解除、终止合同或履行合同中的任何义务,均应按照本合同约定的联系方式,以书面形式通知对方。13.2联系方式与送达地址(列出双方的联系方式与送达地址)第十四条其他条款14.1合同附件清单(列出合同附件,如设计方案、施工图纸等)14.2合同修订历史记录(如有修订,应列出修订的时间、内容及其它相关信息)14.3合同解除或终止后的义务14.4其他双方约定的事项(如有其他双方约定的事项,在此列出)第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义与范围15.1第三方定义第三方指非合同当事人,但为合同的履行提供必要协助或参与合同执行的个体或实体。15.2第三方范围第三方包括但不限于中介机构、监理公司、材料供应商、政府监管机构等。第十六条第三方介入的程序与条件16.1第三方介入程序当合同执行过程中需要第三方介入时,甲乙双方应共同协商确定第三方介入的时间、方式和要求。16.2第三方介入条件第三方介入的条件包括但不限于:(1)合同约定的事项超出了甲乙双方的执行能力;(2)合同履行需要第三方的专业技能或资源;(3)法律规定或行业惯例要求第三方介入。第十七条第三方责任的界定17.1第三方责任第三方应按照合同约定和法律规定,对合同的履行承担相应的责任。17.2第三方责任限额(如第三方责任限额的确定方式,如根据第三方提供的服务或产品的价值、第三方承担的风险程度等)第十八条第三方与甲乙方的关系18.1第三方与甲方关系第三方应视为甲方的合作伙伴,在合同履行过程中应遵守甲方的相关规定和指示。18.2第三方与乙方关系第三方应视为乙方的合作伙伴,在合同履行过程中应遵守乙方的相关规定和指示。18.3第三方与甲乙方关系的划分第三方在合同履行过程中,应明确其与甲乙方的关系,避免产生利益冲突或责任不清的情况。第十九条第三方介入的合同修正19.1第三方介入条款的增补当有第三方介入时,甲乙双方应在本合同中增补第三方介入的相关条款,明确第三方的权利、义务和责任。19.2第三方合同的签订甲乙双方与第三方签订的合同,应作为本合同的附件,并与本合同具有同等的法律效力。19.3第三方合同的履行与监督甲乙双方应共同监督第三方按照合同约定履行其义务,并确保第三方的工作质量符合本合同的要求。第二十十

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论