昆明市2024年度农村改厕玻璃钢化粪池采购及施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME昆明市2024年度农村改厕玻璃钢化粪池采购及施工合同1本合同目录一览第一条定义与术语解释1.1农村改厕1.2玻璃钢化粪池1.3采购1.4施工1.5合同第二条合同主体2.1采购方2.2施工方第三条合同标的3.1产品描述3.2数量3.3质量标准第四条合同价格4.1单价4.2总价4.3支付方式第五条交货与验收5.1交货时间5.2交货地点5.3验收程序第六条施工要求6.1施工标准6.2施工期限6.3施工质量保证第七条售后服务7.1质保期7.2维修服务7.3技术支持第八条变更与解除8.1合同变更8.2合同解除第九条违约责任9.1采购方违约9.2施工方违约第十条争议解决10.1争议解决方式10.2诉讼管辖第十一条法律适用11.1合同适用的法律第十二条其他条款12.1保密条款12.2广告宣传12.3信息反馈第十三条合同的生效、变更和终止13.1合同生效条件13.2合同变更程序13.3合同终止条件第十四条双方签字盖章14.1采购方签字盖章14.2施工方签字盖章14.3日期第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1农村改厕：指在农村地区对老旧厕所进行改造升级，以提高农村卫生条件和居民生活质量的活动。1.2玻璃钢化粪池：指采用玻璃钢材料制成的化粪池，具有耐腐蚀、强度高、寿命长等特点。1.3采购：指采购方根据合同约定，向施工方购买玻璃钢化粪池的行为。1.4施工：指施工方根据合同约定，为采购方安装、建造玻璃钢化粪池的行为。1.5合同：指本合同目录所列的昆明市2024年度农村改厕玻璃钢化粪池采购及施工合同。第二条合同主体2.1采购方：指具有采购需求的昆明市相关部门或单位。2.2施工方：指具有玻璃钢化粪池生产、销售、安装资质的公司或单位。第三条合同标的3.1产品描述：指采购方根据农村改厕需求，向施工方购买的玻璃钢化粪池。3.2数量：指合同约定的玻璃钢化粪池购买数量。3.3质量标准：指合同约定的玻璃钢化粪池的质量要求，包括材质、尺寸、性能等方面。第四条合同价格4.1单价：指每台玻璃钢化粪池的购买价格。4.2总价：指合同约定的玻璃钢化粪池的总购买价格。4.3支付方式：指采购方按照合同约定支付合同价款的方式，包括付款期限、付款条件等。第五条交货与验收5.1交货时间：指施工方按照合同约定向采购方交付玻璃钢化粪池的时间。5.2交货地点：指施工方按照合同约定向采购方交付玻璃钢化粪池的地点。5.3验收程序：指采购方按照合同约定对施工方交付的玻璃钢化粪池进行验收的程序。第六条施工要求6.1施工标准：指施工方在施工过程中应遵循的标准，包括施工方法、施工质量等。6.2施工期限：指施工方按照合同约定完成玻璃钢化粪池安装、建造的期限。6.3施工质量保证：指施工方对施工质量承担的责任和保证措施，包括质量保修、质量检查等。第八条变更与解除8.1合同变更：合同履行过程中，若双方同意对合同条款进行修改或补充，应以书面形式签订变更协议，经双方签字盖章后生效。8.2合同解除：在合同履行过程中，若发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法履行，双方协商一致可以解除合同。合同解除后，双方应按照合同约定处理合同终止后的相关事项。第九条违约责任9.1采购方违约：采购方未按照合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。具体包括但不限于逾期付款、拒绝接收货物等。9.2施工方违约：施工方未按照合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。具体包括但不限于逾期交货、交付的货物不符合质量要求等。第十条争议解决10.1争议解决方式：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2诉讼管辖：双方约定合同签订地人民法院为诉讼管辖法院。第十一条法律适用11.1合同适用的法律：本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十二条其他条款12.1保密条款：双方在合同履行过程中获得的商业秘密、技术秘密等，应予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。12.2广告宣传：双方同意，在合同履行过程中，未经对方书面授权，不得使用对方的名称、标志等进行广告宣传。12.3信息反馈：双方应定期相互反馈合同履行情况，以便及时解决合同履行过程中出现的问题。第十三条合同的生效、变更和终止13.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同变更程序：合同变更应经双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。13.3合同终止条件：合同履行完毕或者双方协商一致解除合同后，本合同即终止。第十四条双方签字盖章14.1采购方签字盖章：（采购方盖章）14.2施工方签字盖章：（施工方盖章）14.3日期：（签字日期）第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1第三方定义：本合同所称第三方，是指除甲乙双方外，与本合同履行无关的其他自然人、法人或其他组织。15.2第三方责任：第三方介入本合同履行过程中，如因其原因导致合同无法正常履行，由第三方承担相应责任。15.3第三方权益：第三方对于本合同的履行享有观察、监督的权利，但不得干涉甲乙双方的正常履行行为。15.4第三方限制：第三方不得要求甲乙双方履行与本合同无关的义务，不得利用本合同获取不正当利益。第十六条第三方责任限额16.1第三方责任限额定义：本合同所称第三方责任限额，是指甲乙双方根据本合同约定，对第三方承担的最高责任限额。16.2第三方责任限额确定：第三方责任限额由甲乙双方根据合同履行风险评估，并在合同中予以明确。16.3第三方责任限额履行：甲乙双方在合同履行过程中，如因第三方原因导致损失，双方按照合同约定的第三方责任限额承担相应责任。16.4第三方责任限额调整：甲乙双方在合同履行过程中，如需调整第三方责任限额，应经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。第十七条第三方与甲乙方的划分说明17.1第三方与甲方划分：第三方如与甲方存在合同关系，甲方应自行承担与第三方的合同责任，乙方不承担连带责任。17.2第三方与乙方划分：第三方如与乙方存在合同关系，乙方应自行承担与第三方的合同责任，甲方不承担连带责任。17.3第三方与甲乙双方划分：第三方如与甲乙双方同时存在合同关系，甲乙双方应自行承担与第三方的合同责任，互不承担连带责任。17.4第三方与甲乙双方无划分：如第三方与甲乙双方均不存在合同关系，第三方因自身原因导致损失，由第三方自行承担责任。第十八条第三方介入的额外条款及说明18.1第三方介入的额外条款：甲乙双方应确保第三方不得利用本合同侵害甲乙双方的合法权益，第三方如违反本合同约定，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。18.2第三方介入的说明：甲乙双方在合同履行过程中，如发现第三方存在可能导致合同无法正常履行的情况，应及时通知对方，并共同采取措施防范风险。18.3第三方介入的额外条款：甲乙双方应妥善保管与第三方有关的合同文件、资料，确保第三方无法获取与本合同履行无关的信息。18.4第三方介入的说明：甲乙双方在合同履行过程中，如因第三方原因导致合同无法正常履行，应及时与第三方沟通，寻求解决方案，以减轻合同履行风险。18.5第三方介入的额外条款：甲乙双方应在合同中明确第三方应承担的责任和义务，以防止第三方滥用合同权利，导致甲乙双方利益受损。18.6第三方介入的说明：甲乙双方在合同履行过程中，应密切关注第三方履行合同的情况，确保第三方按照合同约定履行义务。本部分关于第三方介入的修正条款，经甲乙双方协商一致，并以书面形式签订补充协议后生效。补充协议与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：玻璃钢化粪池产品技术参数说明书详细说明玻璃钢化粪池的产品规格、材质、性能、尺寸等相关技术参数。附件2：施工方案和施工图纸详细描述施工的具体方案和图纸，包括施工步骤、施工方法、施工材料等。附件3：质量检验标准详细列出玻璃钢化粪池的质量检验标准，包括验收程序、验收方法、验收标准等。附件4：售后服务政策详细说明售后服务的政策，包括质保期、维修服务、技术支持等内容。附件5：合同履行时间表详细列出合同的履行时间表，包括交货时间、施工期限等关键时间节点。附件6：支付凭证详细说明支付的凭证，包括付款方式、付款期限、付款条件等。附件7：变更和解除合同的协议详细说明合同变更和解除的条件、程序和方式。附件8：争议解决协议详细说明争议解决的途径、程序和方式。附件9：法律适用和法院管辖声明详细说明适用的法律和法院管辖。附件10：保密协议详细说明保密的内容、保密期限、保密义务等。附件11：广告宣传协议详细说明广告宣传的内容、方式、期限等。附件12：信息反馈协议详细说明信息反馈的内容、方式、期限等。说明二：违约行为及责任认定：1.采购方违约：逾期付款：采购方未按合同约定的时间、金额、方式支付价款。拒绝接收货物：采购方无正当理由拒绝接收合同约定的货物。未履行其他义务：采购方未履行合同约定的其他义务。2.施工方违约：逾期交货：施工方未按合同约定的时间交付货物。交付的货物不符合质量要求：施工方交付的货物不符合合同约定的质量标准。未履行其他义务：施工方未履行合同约定的其他义务。违约责任认定：1.违约责任的证明：违约方需承担证明对方违约的责任。如采购方未能按时支付价款，需提供相应的证明文件。如施工方未能按时交付货物，需提供相应的证明文件。2.违约责任的承担：违约方需承担因违约所产生的损失赔偿责任。如采购方逾期付款，需支付相应的逾期利息。如施工方交付的货物不符合质量要求，需负责修复或更换。示例说明：如果采购方未能按合同约定的时间支付价款，属于逾期付款的违约行为。根据合同约定，采购方需支付逾期利息作为违约责任。如果施工方未能按合同约定的时间交付货物，属于逾期交货的违约行为。根据合同约定，施工方需承担延迟交货所产生的损失赔偿责任。全文完。昆明市2024年度农村改厕玻璃钢化粪池采购及施工合同2本合同目录一览第一条采购及施工内容1.1玻璃钢化粪池的种类与数量1.2施工的具体范围与要求1.3质量标准与技术参数第二条合同双方2.1采购方：昆明市农村改厕项目管理部门2.2施工方：具备相应资质的玻璃钢化粪池供应商及施工单位第三条合同价格3.1采购及施工总金额3.2价格条款与支付方式3.3价格调整的条件与方法第四条交货与施工期限4.1供货期限4.2施工期限4.3延期交付与施工的违约责任第五条质量保证5.1施工质量的检验与验收5.2质量保证期限5.3质量问题的处理方式第六条售后服务6.1技术支持与培训6.2维护与保修服务6.3售后服务电话及响应时间第七条合同的履行与变更7.1合同的履行地点与方式7.2合同变更的条件与程序7.3合同解除的条件与后果第八条违约责任8.1采购方与施工方的违约行为8.2违约责任的计算与赔偿方式第九条争议解决9.1争议解决的方式9.2诉讼或仲裁的管辖地点与机构第十条合同的生效、终止与解除10.1合同的生效条件10.2合同的自然终止条件10.3合同解除的条件与程序第十一条合同的保密条款11.1保密信息的定义与范围11.2保密责任的期限与例外11.3泄露保密信息的后果第十二条法律适用与争议解决12.1适用法律12.2争议解决方式第十三条其他条款13.1合同的翻译13.2合同的副本13.3附件列表第十四条签署与日期14.1合同双方的授权代表14.2合同签署日期与地点第一部分：合同如下：第一条采购及施工内容1.1玻璃钢化粪池的种类与数量本次采购的玻璃钢化粪池分为两种型号：小型化粪池（直径1.0米，高1.5米）和大型化粪池（直径1.5米，高2.0米）。小型化粪池的数量为1000个，大型化粪池的数量为500个。1.2施工的具体范围与要求施工范围包括昆明市2024年度农村改厕项目的所有玻璃钢化粪池的供应、运输、安装、调试及验收等工作。具体施工要求如下：（1）化粪池应按照设计和规范要求进行安装，安装位置应准确，基础应平整坚实；（2）化粪池的进出口方向应与设计图纸一致，且应符合当地农村改厕项目的相关规定；（3）化粪池的安装应采用专业施工队伍，确保施工质量和安全；（4）施工过程中，施工方应严格按照相关法律法规和安全生产规定进行操作，确保施工人员的人身安全。1.3质量标准与技术参数（1）玻璃钢化粪池应符合国家相关标准和规范的要求，具备合格证明和检验报告；（3）化粪池的密封性能应良好，不应有渗漏现象；（4）化粪池的抗压性能应满足设计要求，确保使用过程中的安全可靠。第二条合同双方2.1采购方：昆明市农村改厕项目管理部门2.2施工方：具备相应资质的玻璃钢化粪池供应商及施工单位第三条合同价格3.1采购及施工总金额本次采购及施工的总金额为人民币伍仟万元整（￥50,000,000）。3.2价格条款与支付方式（1）合同签订后，采购方应按照约定的付款比例向施工方支付预付款；（2）施工方完成约定的施工内容后，采购方应进行验收，验收合格后支付合同余款；（3）支付方式为银行转账，具体支付账号由双方另行约定。3.3价格调整的条件与方法如遇不可抗力等特殊情况，导致合同价格需要调整的，双方应协商确定调整方案。第四条交货与施工期限4.1供货期限施工方应按照合同约定的时间节点向采购方供应玻璃钢化粪池，具体供货时间由双方协商确定。4.2施工期限施工方应按照合同约定的时间节点完成施工，具体施工时间由双方协商确定。4.3延期交付与施工的违约责任如施工方未能按照约定的时间节点完成供货或施工，应按照逾期交付或施工部分价款的双倍向采购方支付违约金。第五条质量保证5.1施工质量的检验与验收施工方应按照相关法律法规和行业标准进行施工，确保施工质量。工程验收合格后，施工方应提供完整的施工资料和验收报告。5.2质量保证期限施工方对施工质量承担保证责任，质量保证期限为验收合格之日起两年。5.3质量问题的处理方式如发生质量问题，双方应立即协商确定处理方案，施工方应在约定的时间内修复或更换问题部分。第六条售后服务6.1技术支持与培训施工方应在合同签订后的一定期限内，为采购方提供免费的技术支持和培训，确保采购方掌握玻璃钢化粪池的维护和管理知识。6.2维护与保修服务施工方应对供应的玻璃钢化粪池提供一年的免费保修服务，保修期内发生质量问题的，施工方应在约定的时间内进行修复或更换。6.3售后服务电话及响应时间施工方应设立售后服务电话，确保在售后服务期内，对采购方提出的服务需求应在24小时内给予响应。第八条违约责任8.1采购方与施工方的违约行为（1）采购方未能按照约定时间支付预付款或尾款，应向施工方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式为逾期付款金额的千分之五；（2）采购方未能按照约定时间接受货物或验收工程，应向施工方支付逾期接受货物或验收工程的违约金，违约金计算方式为逾期接受货物或验收工程部分的价款的千分之五；（3）施工方未能按照约定时间完成供货或施工，应向采购方支付逾期交付或施工的违约金，违约金计算方式为逾期交付或施工部分价款的双倍。8.2违约责任的计算与赔偿方式违约金计算起始时间为逾期之日起，截至实际履行之日止。违约方应承担因违约所产生的费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费等。第九条争议解决9.1争议解决的方式双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交我国有管辖权的人民法院解决。9.2诉讼或仲裁的管辖地点与机构诉讼或仲裁应在我国有管辖权的人民法院或仲裁机构进行，包括但不限于昆明市人民法院或昆明市仲裁委员会。第十条合同的生效、终止与解除10.1合同的生效条件本合同自双方签字或盖章之日起生效。10.2合同的自然终止条件（1）合同约定的供货和施工义务全部履行完毕；（2）双方协商一致解除本合同；（3）依法或本合同约定的其他终止条件出现。10.3合同解除的条件与程序合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。合同解除后，双方应按照解除协议约定的方式处理后续事项。第十一条合同的保密条款11.1保密信息的定义与范围保密信息是指在合同履行过程中，双方未公开的、具有商业价值的信息，包括但不限于技术秘密、商业秘密、合同内容等。11.2保密责任的期限与例外双方对保密信息承担保密责任，保密期限为合同终止之日起五年。但法律、法规、规章规定或双方另有约定的除外。11.3泄露保密信息的后果如任何一方泄露了保密信息，泄露方应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金计算方式为泄露信息造成的损失的赔偿额。第十二条法律适用与争议解决本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十三条其他条款13.1合同的翻译本合同的中文文本为正本，其他语言文本为翻译，翻译文本如有歧义，以中文文本为准。13.2合同的副本双方均持有本合同的正本，正本具有同等法律效力。13.3附件列表本合同附件包括但不限于：（1）玻璃钢化粪池的型号、规格、数量等技术参数；（2）施工方案、施工进度计划等施工相关文件；（3）双方的相关资质证明文件；（4）其他双方认为需要附加的文件。第十四条签署与日期本合同自双方授权代表签字或盖章之日起生效，签字日期为合同的签署日期。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义与范围15.1第三方是指非本合同双方的自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、评估机构、检测机构等。15.2第三方介入是指在本合同履行过程中，第三方参与并协助甲乙方完成合同约定的义务。第十六条第三方介入的程序与条件16.1甲乙方如需第三方介入，应提前书面通知对方，并说明介入的第三方类型、介入事项及期限。16.2甲乙方应确保第三方的介入不违反本合同的约定，不影响本合同的履行。16.3甲乙方应与第三方签订相应的合作协议，明确双方的权利、义务和责任。第十七条第三方的主要责任与义务17.1第三方应按照甲乙方的要求，提供专业服务，并确保服务质量和效果。17.2第三方应遵守相关法律法规和行业标准，保护甲乙方的商业秘密和个人信息。17.3第三方应对其提供的服务承担责任，如因第三方原因导致本合同无法履行，由甲乙方承担相应责任。第十八条第三方介入的额外条款与说明18.1如第三方介入导致本合同的履行发生变化，甲乙方应就变化部分签订补充协议，明确双方的权利和义务。18.2甲乙方应根据本合同的约定，支付第三方介入所需的相关费用。18.3甲乙方应确保第三方介入的事项不影响本合同的履行期限和质量。18.4第三方介入不得改变甲乙双方在合同中的权利和义务分配。第十九条第三方责任限额19.1第三方对甲乙方的责任限额应根据双方与第三方签订的具体合作协议确定。19.2第三方介入的事项如涉及合同违约，甲乙方有权要求第三方承担相应的违约责任。19.3甲乙方应根据合同约定和法律规定，合理行使权利，不得滥用第三方介入。第二十十条第三方退出20.1第三方如需退出本合同，应提前书面通知甲乙方，并说明退出的事由和时间。20.2第三方退出后，甲乙方应重新协商确定后续事项的履行方式。20.3第三方退出不影响本合同其他条款的继续履行。第二十一条第三方与甲乙方的关系21.1第三方与甲乙方之间的关系独立于本合同，第三方对甲乙方不承担任何合同义务。21.2甲乙方与第三方之间的纠纷，不影响本合同的履行。21.3本合同的履行过程中，第三方对甲乙方的权利和义务不产生任何影响。第二十二条第三方介入的修正与完善22.1甲乙方应根据合同履行情况，及时修正和完善与第三方相关的条款，确保合同的履行。22.2甲乙方应密切关注第三方的服务质量和效果，如发现问题，应及时沟通和解决。22.3甲乙方应定期评估第三方的服务质量，并根据评估结果调整与第三方相关的条款。第二十三条第三方介入的终止23.1第三方介入在本合同履行结束后自动终止。23.2甲乙方与第三方签订的合作协议另有约定的，从其约定。23.3第三方介入的终止不影响本合同其他条款的继续履行。第二十四条违约责任24.1甲乙方如违反本合同关于第三方介入的约定，应承担违约责任。24.2第三方如违反本合同关于第三方介入的约定，应承担违约责任。24.3违约责任的计算和赔偿方式，按照本合同约定的违约责任条款执行。第二十五条争议解决25.1本合同履行过程中，如发生争议，通过友好协商解决；协商不成的，任何一方有权将争议提交我国有管辖权的人民法院解决。25.2诉讼或仲裁应在我国有管辖权的人民法院或仲裁机构进行，包括但不限于昆明市人民法院或昆明市仲裁委员会。第二十六条合同的生效、终止与解除26.1本合同自双方签字或盖章之日起生效。26.2本合同的自然终止条件，按照本合同第十条的约定执行。26.3本合同的解除条件与程序，按照本合同第十条的约定执行。第二十七条其他条款27.1本合同的翻译、副本、附件等事项，按照本合同第十一条的约定执行。27.2本第三部分：其他