泥工班组劳务承包合同范本完整版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

泥工班组劳务承包合同范本完整版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1承包方定义1.2发包方定义1.3泥工班组定义第二条合同范围及内容2.1承包内容2.2承包方式2.3承包期限第三条劳务报酬及支付方式3.1劳务报酬标准3.2支付方式3.3支付时间第四条施工材料及设备4.1承包方提供的材料及设备4.2发包方提供的材料及设备4.3材料及设备的质量标准第五条施工质量及验收5.1施工质量标准5.2验收程序5.3验收结果的处理第六条工期及进度6.1合同工期6.2进度计划6.3工期延误的处理第七条保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3违约责任第八条违约责任8.1承包方的违约责任8.2发包方的违约责任第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构第十条合同的变更和解除10.1合同变更的条件10.2合同解除的条件第十一条合同的终止11.1合同终止的条件11.2合同终止后的处理第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义12.2不可抗力的后果第十三条合同的附件13.1附件清单13.2附件的效力第十四条其他条款14.1合同的生效条件14.2合同的解除条件14.3合同的终止条件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1承包方定义1.2发包方定义1.3泥工班组定义泥工班组是指由乙方组织的一支具备泥工施工技能的工人团队，负责完成甲方委托的泥工施工任务。第二条合同范围及内容2.1承包内容乙方承包的范围包括甲方指定的泥工施工项目，包括但不限于墙面抹灰、地面铺装、防水处理等工作。2.2承包方式乙方采用包工不包料的方式进行承包，即乙方负责施工人员的工资、施工工具和设备的提供，但不负责施工所需原材料的采购。2.3承包期限乙方的承包期限为合同签订之日起至甲方指定的施工项目完成之日止。具体的施工期限应在合同附件中进行明确。第三条劳务报酬及支付方式3.1劳务报酬标准乙方的劳务报酬根据施工项目的实际情况和工程量进行计算，具体报酬标准应在合同附件中进行明确。3.2支付方式甲方支付乙方劳务报酬的方式可以采用按工程进度分阶段支付或工程完成后一次性支付。具体的支付方式应在合同附件中进行明确。3.3支付时间甲方应在合同约定的支付方式下，按照约定的时间节点支付乙方劳务报酬。如甲方未按时支付，应按合同约定的逾期支付违约金。第四条施工材料及设备4.1承包方提供的材料及设备乙方应负责提供施工过程中所需的所有材料和设备，包括但不限于水泥、沙子、砖块等建筑材料以及施工工具和设备。4.2发包方提供的材料及设备甲方应负责提供施工过程中所需的所有原材料，包括但不限于水泥、沙子、砖块等建筑材料以及其他特殊材料。4.3材料及设备的质量标准乙方应保证提供的材料和设备的质量符合国家相关标准和规范要求，否则乙方应承担由此造成的所有损失和责任。第五条施工质量及验收5.1施工质量标准乙方应按照合同约定的施工标准进行施工，确保施工质量符合国家相关规范和标准。5.2验收程序施工完成后，甲方应组织相关人员进行验收。验收合格后，甲方应在合同约定的时间内向乙方支付劳务报酬。5.3验收结果的处理如施工验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到合同约定的施工质量标准。如乙方未能在规定时间内整改合格，甲方有权要求乙方支付违约金。第六条工期及进度6.1合同工期乙方的合同工期为合同签订之日起至甲方指定的施工项目完成之日止。具体的施工期限应在合同附件中进行明确。6.2进度计划乙方应按照合同约定的工期制定详细的施工进度计划，并提交甲方备案。6.3工期延误的处理如乙方原因导致施工进度延误，乙方应按照合同约定的违约金计算方式向甲方支付违约金。如不可抗力等因素导致工期延误，双方应协商解决。第八条违约责任8.1承包方的违约责任乙方如违反合同约定，未能按时完成施工任务或施工质量不符合约定，应承担甲方因此所遭受的损失，并支付合同约定的违约金。8.2发包方的违约责任甲方如违反合同约定，未能按时支付劳务报酬或提供的材料不符合约定，应承担乙方因此所遭受的损失，并支付合同约定的违约金。第九条争议解决9.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构如双方无法通过协商解决争议，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼，请求法院根据本合同及相关法律法规作出判决。第十条合同的变更和解除10.1合同变更的条件在合同履行期间，如因特殊情况需要变更合同内容，必须经双方协商一致，并签订书面变更协议。10.2合同解除的条件在合同履行期间，任何一方不得单方面解除合同。如因特殊情况需要解除合同，必须经双方协商一致，并签订书面解除协议。第十一条合同的终止11.1合同终止的条件合同终止的条件如下：（1）合同约定的施工项目完成后，合同自然终止；（2）双方协商一致，提前终止合同；（3）一方严重违反合同约定，对方有权终止合同；（4）不可抗力因素导致合同无法履行，双方均可终止合同。11.2合同终止后的处理合同终止后，乙方应按照甲方的要求撤出施工场地，并将施工场地恢复至合同约定的状态。如乙方未能按照约定完成上述工作，甲方有权扣除相应的违约金。第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、台风等）、社会事件（如战争、罢工等）。12.2不可抗力的后果如因不可抗力因素导致合同无法履行或履行困难，双方应立即协商解决办法。如不可抗力因素导致乙方无法履行合同，乙方应承担相应的违约责任；如不可抗力因素导致甲方无法履行合同，甲方应承担相应的违约责任。第十三条合同的附件13.1附件清单合同附件包括施工项目清单、材料清单、设备清单、工期计划等。13.2附件的效力合同附件与本合同具有同等法律效力，双方应按照附件约定的内容履行合同。第十四条其他条款14.1合同的生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.2合同的解除条件如双方协商一致，可以提前解除合同。解除合同应当采用书面形式，经双方签字（或盖章）确认后生效。14.3合同的终止条件合同终止条件按照第十一条的规定执行。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1第三方介入是指在甲乙双方履行合同过程中，除甲乙双方外，涉及到的其他各方，包括但不限于中介方、监理方、施工分包方等。（1）中介方协助甲乙双方签订合同，提供咨询服务；（2）监理方对施工过程进行监督，确保施工质量符合约定标准；（3）施工分包方承担部分施工任务；（4）其他与甲乙双方履行合同相关的各方。第二条第三方介入的责任及权利2.1第三方介入各方应按照合同约定及相关法律法规，履行各自的权利和义务。2.2第三方介入各方应独立承担因自身原因导致的损失和责任，与甲乙双方无关。2.3第三方介入各方在履行合同过程中，如涉及甲乙双方的利益，应保持公正、中立的态度。第三条第三方介入的协调与沟通3.2甲乙双方与第三方介入各方的沟通和协调，应以书面形式进行记录，并经各方签字确认。第四条第三方介入的违约责任4.1第三方介入各方如违反合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿甲乙双方的损失。4.2第三方介入各方如因自身原因导致施工进度延误或施工质量不符合约定，应承担相应的责任。第五条第三方介入的责任限额5.1第三方介入各方对甲乙双方的损失赔偿责任，不得超过其在合同中约定的责任限额。5.2甲乙双方与第三方介入各方可以在合同中约定具体的赔偿责任限额，也可以根据实际情况协商确定。第六条第三方介入的变更与解除6.1第三方介入各方在合同履行过程中，如因特殊情况需要变更或解除合同，应与甲乙双方协商一致，并签订书面变更或解除协议。6.2第三方介入各方与甲乙双方在变更或解除合同过程中，应遵循公平、公正、互利的原则。第七条第三方介入的争议解决7.1第三方介入各方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2争议解决机构应为本合同争议的解决提供必要的协助和支持。第八条第三方介入的附件8.1附件包括第三方介入各方的资质证明、合同协议、责任限额等。8.2附件与本合同具有同等法律效力，第三方介入各方应按照附件约定的内容履行合同。第九条第三方介入的其他条款9.1甲乙双方与第三方介入各方可以在合同中约定其他与第三方介入相关的条款，以保障合同的顺利履行。9.2本合同第三方介入的修正条款，如有未尽事宜，甲乙双方与第三方介入各方应协商解决。第二部分：第三方介入后的修正条款共计9条，涵盖了第三方介入的定义及范围、责任及权利、协调与沟通、违约责任、责任限额、变更与解除、争议解决、附件以及其他相关修正信息。这些条款旨在明确第三方的概念、责权利以及与其他各方的划分，以确保合同履行过程中各方的权益得到保障。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：施工项目清单详细列出甲方指定的泥工施工项目，包括项目名称、施工地点、施工内容等。附件二：材料清单详细列出乙方应提供的施工材料，包括材料名称、规格、数量、质量标准等。附件三：设备清单详细列出乙方应提供的施工设备，包括设备名称、型号、数量、性能要求等。附件四：工期计划详细列出乙方制定的施工进度计划，包括各阶段的开始时间、结束时间、施工内容等。附件五：施工质量标准详细列出乙方应达到的施工质量标准，包括质量要求、验收标准等。附件六：违约金计算公式详细列出违约金的计算方式，包括计算基数、计算比例等。附件七：第三方介入清单详细列出第三方介入的各方，包括中介方、监理方、施工分包方等，并注明各方的职责和义务。附件八：争议解决方式及机构详细列出争议解决的方式和机构，包括仲裁委员会、人民法院等。附件九：合同变更和解除协议详细列出合同变更和解除的条件、程序以及相关协议内容。附件十：不可抗力事件清单详细列出不可抗力事件的定义和范围，包括自然灾害、社会事件等。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未能按照约定的工期完成施工任务。2.乙方提供的施工质量不符合约定的质量标准。3.甲方未能按照约定的时间支付劳务报酬。4.甲方提供的材料不符合约定的质量标准。5.第三方介入各方未能按照合同约定履行各自的职责和义务。违约的责任认定标准：1.乙方违约：乙方应按照合同约定的违约金计算方式向甲方支付违约金。2.甲方违约：甲方应按照合同约定的违约金计算方式向乙方