建筑工程拆除施工安全责任书（04版）

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

建筑工程拆除施工安全责任书（04版）本合同目录一览1.总则1.1定义1.2合同文件的优先顺序1.3法律法规的适用2.工程概况2.1工程简介2.2施工地点2.3施工期限3.施工安全责任3.1施工单位的安全生产责任3.1.1安全生产组织机构3.1.2安全生产管理制度3.1.3安全教育培训3.1.4施工现场安全管理3.2施工人员的安全责任3.2.1施工人员的安全教育与培训3.2.2施工人员的个人防护用品3.2.3施工人员的安全行为规范3.3施工设备的安全责任3.3.1设备的检查与验收3.3.2设备的使用与维护3.3.3设备的安全防护措施4.施工安全事故的处理4.1安全事故的报告4.2安全事故的调查4.3安全事故的处理4.4安全事故的统计与分析5.安全生产保障措施5.1安全生产投入保障5.2安全生产措施的落实5.3安全生产检查与整改5.4安全生产应急预案6.安全生产考核与奖惩6.1安全生产考核指标6.2安全生产奖励与处罚7.合同的履行与变更7.1合同的履行期限7.2合同的变更条件8.合同的解除与终止8.1合同解除的条件8.2合同终止的情形9.违约责任9.1施工单位的违约行为9.2施工人员的违约行为9.3违约责任的承担方式10.争议解决10.1争议的协商与调解10.2争议的仲裁与诉讼11.合同的生效与终止日期11.1合同的生效日期11.2合同的终止日期12.其他条款12.1保密条款12.2知识产权保护12.3通知与联系方式13.附件13.1施工安全管理制度13.2安全生产应急预案13.3施工人员安全教育与培训资料14.签署页14.1施工单位签署页14.2业主单位签署页第一部分：合同如下：第一条总则1.1定义本合同所称建筑工程拆除施工安全责任书，是指由施工单位和业主单位签订的，明确双方在建筑工程拆除施工过程中的安全责任、权利和义务的书面文件。1.2合同文件的优先顺序本合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书或者委托书；（3）本合同；（4）合同附件；（5）其他双方约定的文件。1.3法律法规的适用本合同的签订、履行、变更、解除和终止等行为，应严格遵守中华人民共和国相关法律法规的规定。第二条工程概况2.1工程简介工程名称：____________________工程地点：____________________工程规模：____________________工程内容：____________________2.2施工地点施工地点：____________________2.3施工期限施工期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。第三条施工安全责任3.1施工单位的安全生产责任3.1.1安全生产组织机构施工单位应设立安全生产组织机构，明确安全生产负责人，负责施工过程中的安全生产管理工作。3.1.2安全生产管理制度施工单位应建立健全安全生产管理制度，包括安全生产责任制度、安全生产许可证制度、安全生产培训制度、安全生产检查制度等。3.1.3安全教育培训施工单位应对施工人员进行安全教育和培训，确保施工人员掌握必要的安全生产知识和技能。3.1.4施工现场安全管理施工单位应加强施工现场的安全管理，确保施工过程中的安全生产。3.2施工人员的安全责任3.2.1施工人员的安全教育与培训施工人员应参加施工单位组织的安全教育和培训，掌握必要的安全生产知识和技能。3.2.2施工人员的个人防护用品施工人员应正确佩戴个人防护用品，包括安全帽、安全带、防护眼镜、防护手套等。3.2.3施工人员的安全行为规范施工人员应遵守安全生产规定，禁止在施工现场进行违章作业和违反安全生产规定的行为。3.3施工设备的安全责任3.3.1设备的检查与验收施工单位应定期对施工设备进行检查和维护，确保设备的安全性能良好。3.3.2设备的使用与维护施工人员应按照操作规程正确使用设备，并做好设备的日常维护工作。3.3.3设备的安全防护措施施工单位应采取必要的安全防护措施，确保施工设备的安全运行。第四条施工安全事故的处理4.1安全事故的报告发生安全事故时，施工单位应立即向业主单位、当地建设行政主管部门和相关监管部门报告，并启动应急预案。4.2安全事故的调查施工单位应组织调查安全事故原因，查明事故责任，并提出整改措施。4.3安全事故的处理施工单位应根据安全事故的调查结果，对事故责任人和相关人员进行处理，并承担相应的经济赔偿责任。4.4安全事故的统计与分析施工单位应对安全事故进行统计和分析，及时向业主单位报告。第五条安全生产保障措施5.1安全生产投入保障施工单位应保证安全生产投入，确保安全生产条件的满足。5.2安全生产措施的落实施工单位应按照本合同约定和国家有关规定，落实安全生产措施。5.3安全生产检查与整改施工单位应定期进行安全生产检查，对发现的安全问题进行整改。5.4安全生产应急预案施工单位应制定安全生产应急预案，并组织演练。第六条安全生产考核与奖惩6.1安全生产考核指标安全生产考核指标包括安全生产事故指标、安全生产管理指标等。6.2安全生产奖励与处罚施工单位应对在安全生产方面取得优异成绩的单位和个人给予奖励，对违反安全生产规定的单位和个人进行处罚。本部分为合同的初步内容，具体条款应根据实际情况进行细化和完善。合同的签订、履行、变更、解除和终止等行为，应严格遵守中华人民共和国相关法律法规的规定。第八条合同的履行与变更8.1合同的履行期限施工单位应按照合同约定的工期完成施工任务。8.2合同的变更条件合同履行过程中，如需变更合同内容，应由双方协商一致，并签订书面变更协议。第九条合同的解除与终止8.1合同解除的条件合同履行过程中，如发生不可抗力等法定解除事由，双方可协商解除合同。8.2合同终止的情形合同履行期限届满，或者双方协商一致终止合同的，合同即行终止。第十条违约责任9.1施工单位的违约行为施工单位未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，包括但不限于赔偿业主单位因此造成的损失。9.2施工人员的违约行为施工人员未按照合同约定或者施工单位指令履行义务的，施工单位应承担相应的违约责任。9.3违约责任的承担方式违约责任包括但不限于继续履行、采取补救措施、赔偿损失等。第十一条争议解决10.1争议的协商与调解合同履行过程中发生的争议，双方应通过协商解决；协商不成的，可以请求第三方进行调解。10.2争议的仲裁与诉讼调解不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十二条合同的生效与终止日期11.1合同的生效日期本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同的终止日期本合同在合同解除、终止或者履行完毕后终止。第十三条其他条款12.1保密条款双方应对合同内容和签订过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。12.2知识产权保护双方应尊重对方知识产权，不得侵犯对方的商标、专利、著作权等。12.3通知与联系方式双方应保持有效的联系方式，以便在合同履行过程中进行必要的沟通和联系。第十四条签署页13.1施工单位签署页施工单位：（盖章）单位地址：法定代表人（或授权代表）：13.2业主单位签署页业主单位：（盖章）单位地址：法定代表人（或授权代表）：第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义和范围15.1第三方介入本合同所称第三方，是指除甲乙方之外的，与本合同有关联的个体或组织，包括但不限于中介方、鉴定方、监管方、仲裁机构、诉讼法院等。15.2第三方范围第三方范围包括但不限于：（1）中介方：提供咨询服务、协调关系、促进合同履行等；（2）鉴定方：对工程质量、安全等进行鉴定；（3）监管方：对施工过程进行监督管理，确保合规合法；（4）仲裁机构：在争议解决中提供仲裁服务；（5）诉讼法院：在争议解决中提供司法审判服务。第十六条第三方介入的条件和程序16.1第三方介入的条件当甲乙方在合同履行过程中出现争议，且无法通过协商解决时，可以协商一致选择第三方进行介入。16.2第三方介入的程序第三方介入的程序如下：（1）甲乙方协商选择第三方；（2）第三方对争议进行审查，并根据合同约定和相关法律法规作出裁决或建议；（3）甲乙方根据第三方的裁决或建议执行，如有需要，可进一步通过法律途径确认。第十七条第三方介入的费用17.1第三方介入的费用由甲乙方协商确定，并在合同中明确。17.2甲乙方应按照合同约定承担第三方的费用，包括但不限于鉴定费、仲裁费、诉讼费等。第十八条第三方介入的结果18.1第三方介入的结果对甲乙方具有约束力，甲乙方应予以遵守。18.2第三方介入的结果不影响甲乙方根据本合同享有的权利和承担的义务。第十九条第三方责任限额19.1第三方在本合同中的责任限额，由甲乙方在合同中明确。19.2第三方对甲乙方的损失赔偿责任，不得超过甲乙方根据本合同享有的权利和承担的义务。第二十条第三方与其他各方的关系20.1第三方在本合同中不具有独立地位，不代表甲乙方任何一方。20.2第三方介入不影响甲乙方之间的权利义务关系，甲乙方对第三方的行为不承担连带责任。第二十一条第三方介入的终止21.1第三方介入的终止条件由甲乙方在合同中约定。21.2第三方介入终止后，甲乙方应继续履行本合同的剩余条款。第二十二条违约责任22.1甲乙方违反本合同约定，导致第三方介入的，应承担违约责任。22.2第三方违反本合同约定，导致甲乙方损失的，第三方应承担赔偿责任。第二十三条争议解决23.1本合同引起的争议，应通过协商解决。23.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第二十四条合同的生效与终止日期24.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。24.2本合同在合同解除、终止或者履行完毕后终止。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：建筑工程拆除施工安全管理制度详细要求和说明：本附件应包括施工单位制定的安全生产组织机构、安全生产管理制度、安全教育培训制度、安全生产检查制度等内容，以及相关表格、记录等文件。附件二：安全生产应急预案详细要求和说明：本附件应包括应急预案的制定依据、应急预案的内容、应急预案的培训和演练记录等。附件三：施工人员安全教育与培训资料详细要求和说明：本附件应包括施工人员的安全教育教材、培训课件、培训记录等相关资料。附件四：施工设备检查与验收记录详细要求和说明：本附件应包括施工设备的检查、验收报告，以及设备的维护、保养记录等相关资料。附件五：安全事故报告和调查记录详细要求和说明：本附件应包括安全事故的报告格式、安全事故的调查报告、安全事故的处理结果等相关资料。附件六：安全生产检查记录详细要求和说明：本附件应包括施工过程中的安全生产检查记录，包括定期检查、专项检查等相关资料。附件七：合同履行过程中的其他重要文件详细要求和说明：本附件应包括合同履行过程中的重要文件，如工程变更通知、停工令、复工令等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.施工单位未按照合同约定履行施工义务；2.施工单位未按照合同约定保障施工安全；3.施工单位未按照合同约定支付相关费用；4.施工单位未按照合同约定履行合同的其他义务。违约责任认定标准：1.施工单位未按照合同约定履行施工义务的，应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于赔偿业主单位因此造成的损失。2.施工