建设工程项目内部承包协议书范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

建设工程项目内部承包协议书范本精选本合同目录一览1.承包范围与内容1.1工程概况1.2承包商的义务与责任1.3发包人的义务与责任2.合同价格与支付2.1合同价格2.2预付款2.3进度付款2.4最终付款2.5支付方式与时间3.工期与进度3.1工期要求3.2进度计划与报告3.3工期延误4.质量与标准4.1质量要求4.2质量控制与检验4.3质量问题处理5.材料与设备5.1材料供应5.2设备供应5.3材料与设备质量6.安全与环保6.1安全生产要求6.2安全事故处理6.3环保要求与措施7.变更与调整7.1合同变更7.2合同调整8.违约责任8.1承包商违约8.2发包人违约9.争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁或诉讼10.合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密条款12.不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果13.合同的附件与附录13.1附件内容13.2附录内容14.其他条款14.1法律适用14.2合同解释14.3合同修订第一部分：合同如下：第一条承包范围与内容1.1工程概况本合同项下的建设工程项目，位于（地点），工程名称为（工程名称），工程内容包括（具体工程内容）。1.2承包商的义务与责任承包商应按照合同约定，完成工程的设计、施工、设备供应、安装、调试、培训等工作，并保证工程的质量和安全。1.3发包人的义务与责任发包人应按照合同约定，提供工程建设的场地、基础资料、施工条件等，并支付合同价款。第二条合同价格与支付2.1合同价格本合同的合同价格为（金额），币种为（货币）。2.2预付款发包人应在合同签订后（时间）内，向承包商支付合同价款的（比例）作为预付款。2.3进度付款承包商完成合同约定的工作后，发包人应按照工程进度和质量，向承包商支付进度付款。2.4最终付款工程验收合格后，发包人应向承包商支付合同价款的剩余部分。2.5支付方式与时间发包人应通过银行转账的方式向承包商支付合同价款，具体支付时间按照合同约定的进度和条件执行。第三条工期与进度3.1工期要求本工程的合同工期为（时间），自合同签订之日起计算。3.2进度计划与报告承包商应按照工程进度，向发包人提交进度报告，并按照发包人的要求，进行工程进度的调整。3.3工期延误如承包商原因导致工期延误，应按照合同约定向发包人支付违约金。第四条质量与标准4.1质量要求本工程的质量和标准应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。4.2质量控制与检验承包商应建立健全质量管理体系，对工程质量进行控制和检验，确保工程质量符合要求。4.3质量问题处理如发生质量问题，承包商应立即进行处理，并承担相应的责任和损失。第五条材料与设备5.1材料供应承包商应按照合同约定，提供工程所需的材料，并保证材料质量符合要求。5.2设备供应承包商应按照合同约定，提供工程所需的设备，并保证设备质量符合要求。5.3材料与设备质量承包商应对提供的材料和设备质量负责，并承担因质量问题导致的责任和损失。第六条安全与环保6.1安全生产要求承包商应按照国家相关法律法规和合同约定，进行安全生产管理，确保工程施工安全。6.2安全事故处理如发生安全事故，承包商应立即进行处理，并承担相应的责任和损失。6.3环保要求与措施承包商应按照国家相关法律法规和合同约定，进行环保管理，确保工程施工对环境的影响符合要求。第八条变更与调整8.1合同变更合同执行过程中，如因客观原因需要变更合同内容，双方应协商一致，并签订书面变更协议。8.2合同调整合同执行过程中，如因市场行情、政策法规等原因需要调整合同价款、工程内容等，双方应协商一致，并签订书面调整协议。第九条违约责任9.1承包商违约承包商未按照合同约定完成工作，或工程质量、安全不符合约定，应承担违约责任，向发包人支付违约金，并赔偿因此造成的损失。9.2发包人违约发包人未按照合同约定支付价款，或提供的工作条件不符合约定，应承担违约责任，向承包商支付违约金，并赔偿因此造成的损失。第十条争议解决10.1争议解决方式合同执行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2仲裁或诉讼如双方约定仲裁，应向约定的仲裁机构申请仲裁；如未约定仲裁，可通过诉讼解决争议。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，并取代所有之前的谈判和协议。11.2合同变更程序合同变更应采取书面形式，经双方协商一致后签署，并作为合同的附件。11.3合同终止条件合同终止的条件按照合同约定执行，合同终止后，承包商应按照发包人的要求，完成工程的交接和保修工作。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同执行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.2保密期限双方对保密信息的保密期限为（时间），自知悉之日起计算。12.3违约保密条款如任何一方违反保密义务，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。第十三条不可抗力13.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然灾害（如地震、洪水等）、社会事件（如战争、动乱等）以及其他无法预见、无法避免、无法克服的情况。13.2不可抗力后果如不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商，根据事件影响，决定继续履行或终止合同。第十四条其他条款14.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决，均适用（国家）的法律。14.2合同解释本合同的解释应遵循合同的整体内容，包括合同的和附件。14.3合同修订本合同的修订应采取书面形式，经双方协商一致后签署，并作为合同的附件。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和界定1.1第三方介入本合同所称第三方，是指除甲乙方之外，参与或涉及本合同项目实施的自然人、法人或其他组织。第三方介入包括但不限于中介方、监理方、设计方、施工分包方等。1.2第三方责任界定第三方介入本合同项目时，其责任范围和义务应由甲乙双方在合同中明确界定。第三方应按照甲乙双方的约定，履行相应的合同义务，并承担相应的责任。第二条第三方介入的协调与管理2.1第三方协调甲乙双方应就第三方的介入进行充分的沟通与协调，确保第三方能够顺利履行合同义务。2.2第三方管理甲乙双方应对第三方的施工过程进行监督管理，确保第三方按照合同约定和相关的法律法规进行施工。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额的确定甲乙双方应在合同中明确第三方的责任限额，包括第三方应承担的赔偿金额、责任范围等。3.2第三方责任限额的调整如第三方责任限额需要调整，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。第四条第三方违约处理4.1第三方违约如第三方未按照合同约定履行义务，或工程质量、安全不符合约定，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。4.2第三方违约处理程序甲乙双方应按照合同约定，处理第三方违约事宜，包括要求第三方支付违约金、赔偿损失等。第五条第三方权益保护5.1第三方权益保护措施甲乙双方应采取措施，保护第三方的合法权益，包括支付合同价款、提供施工条件等。5.2第三方权益保护的履行甲乙双方应严格按照合同约定，履行对第三方的权益保护义务。第六条第三方退出合同6.1第三方退出条件如第三方因故需退出合同，应提前（时间）通知甲乙双方，并与甲乙双方协商一致。6.2第三方退出后的处理第三方退出合同后，甲乙双方应按照合同约定，处理第三方退出事宜，包括结算、赔偿等。第七条第三方与甲乙方的关系7.1第三方与甲乙方的关系界定第三方与甲乙方的关系，应以本合同为准，第三方不应直接与甲乙双方发生合同关系。7.2第三方与甲乙方的权利义务划分第三方应向甲乙双方履行合同义务，并承担相应的责任；甲乙双方应向第三方支付合同价款，并履行合同约定的义务。第八条第三方介入的合同变更与调整8.1第三方介入的合同变更如第三方介入导致合同内容发生变化，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。8.2第三方介入的合同调整如第三方介入导致合同价款、工程内容等发生变化，甲乙双方应协商一致，并签订书面调整协议。第九条第三方介入的违约责任与赔偿9.1第三方违约责任第三方未按照合同约定履行义务，或工程质量、安全不符合约定，应承担违约责任，向甲乙双方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。9.2第三方违约赔偿如第三方违约，甲乙双方有权要求第三方赔偿因此造成的损失，包括但不限于直接损失、间接损失、预期利益等。第十条第三方介入的争议解决10.1第三方争议解决方式如第三方介入导致合同争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2第三方争议的仲裁或诉讼如甲乙双方约定仲裁，应向约定的仲裁机构申请仲裁；如未约定仲裁，可通过诉讼解决争议。第十一条第三方介入的合同终止11.1第三方介入的合同终止条件第三方介入的合同终止条件按照合同约定执行，合同终止后，甲乙双方应按照合同约定，处理第三方退出事宜。11.2第三方介入的合同终止程序第三方介入的合同终止程序应按照合同约定执行，甲乙双方应严格按照合同约定，处理合同终止事宜。第十二条第三方介入的保密条款12.1第三方保密内容甲乙双方与第三方在合同执行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计文件附件2：施工图纸附件3：工程量清单附件4：合同价款明细表附件5：工程进度计划附件6：质量标准与要求附件7：安全防护措施方案附件8：环保措施方案附件9：材料设备供应清单附件10：施工组织设计附件11：工程验收标准附件12：违约金计算公式附件13：保密协议附件14：第三方介入协议附件1：工程设计文件详细要求：应包括工程的设计图纸、设计说明书、设计计算书等，需符合国家相关标准和甲乙双方的约定。附件2：施工图纸详细要求：应包括施工图纸、施工说明、施工细节等，需符合设计文件和甲乙双方的约定。附件3：工程量清单详细要求：应详细列出工程所需的材料、工程量、工程部位等，并附上单价和总价。附件4：合同价款明细表详细要求：应详细列出合同价款的构成，包括工程款、材料款、人工款等。附件5：工程进度计划详细要求：应包括工程进度的时间表、关键节点、完成日期等，需符合甲乙双方的约定。附件6：质量标准与要求详细要求：应详细列出工程的质量标准，包括材料质量、施工质量、验收标准等。附件7：安全防护措施方案详细要求：应包括工程施工期间的安全防护措施，如安全帽、安全网、防护栏等。附件8：环保措施方案详细要求：应包括工程施工期间的环保措施，如废水处理、废料处理、噪音控制等。附件9：材料设备供应清单详细要求：应详细列出工程所需的材料和设备，包括名称、型号、数量、质量要求等。附件10：施工组织设计详细要求：应包括施工组织结构、施工人员配置、施工流程等。附件11：工程验收标准详细要求：应详细列出工程验收的标准和程序，包括验收条件、验收方法、验收人员等。附件12：违约金计算公式详细要求：应详细列出违约金的计算公式，包括计算基数、计算方法等。附件13：保密协议详细要求：应包括保密内容、保密期限、违约保密条款等。附件14：第三方介入协议详细要求：应包括第三方的责任范围、义务、违约责任等。说明二：违约行为及责任认定：1.承包商违约示例：承包商未按照合同约定完成工作，或工程质量、安全不符合约定，应承担违约责任，向发包人支付违约金，并赔偿因此造成的损失。2.发包人违约示例：发包人未按照合同约定支付价款，或提供的工作条件不符合约定，应承担违约责任，向承包商支付违