恒大施工合同模板

恒大施工合同模板第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）：

乙方（以下简称“乙方”）：

鉴于甲方需进行建设工程施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程工期：自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。

二、工程内容

2.1乙方负责本工程的全部施工工作，包括但不限于：土建工程、装饰装修工程、安装工程等。

2.2乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、施工规范和施工组织设计进行施工。

2.3乙方在施工过程中，应确保工程质量，达到国家规定的质量标准。

三、工程价款

3.1工程价款：__________万元人民币。

3.2付款方式：按工程进度分阶段支付，具体支付比例及时间节点由双方另行协商确定。

四、工程进度

4.1乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。

4.2甲方有权对工程进度进行监督检查，乙方应予以配合。

五、工程验收

5.1工程竣工后，乙方应组织相关人员进行验收，并向甲方提交验收报告。

5.2甲方应在收到验收报告之日起__________日内组织验收，验收合格后，双方签署工程验收证书。

六、违约责任

6.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

6.2因乙方原因导致工程延误、质量不合格等，乙方应赔偿甲方因此遭受的损失。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

7.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

8.2本合同履行完毕或双方协商一致解除后，本合同自动终止。

九、附件

9.1施工图纸

9.2施工规范

9.3施工组织设计

9.4付款进度计划

9.5其他与本合同相关的文件

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

法定代表人（或授权代表）：

乙方（盖章）：

法定代表人（或授权代表）：

签订日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）：

乙方（以下简称“乙方”）：

第三方（以下简称“丙方”）：

鉴于甲方拟进行一项建设工程，乙方具备相应的施工资质和能力，丙方作为工程监理方，为保障工程质量、进度和投资效益，双方本着平等互利、诚信合作的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程工期：自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。

二、工程内容

2.1乙方负责本工程的全部施工工作，包括但不限于：土建工程、装饰装修工程、安装工程等。

2.2乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、施工规范和施工组织设计进行施工。

2.3丙方作为工程监理方，负责对乙方施工过程进行监督检查，确保工程质量、进度和投资效益。

三、工程价款

3.1工程价款：__________万元人民币。

3.2付款方式：按工程进度分阶段支付，具体支付比例及时间节点由双方另行协商确定。

四、工程进度

4.1乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。

4.2甲方有权对工程进度进行监督检查，乙方应予以配合。

五、工程验收

5.1工程竣工后，乙方应组织相关人员进行验收，并向甲方提交验收报告。

5.2甲方应在收到验收报告之日起__________日内组织验收，验收合格后，双方签署工程验收证书。

六、丙方职责

6.1丙方应具备相应的工程监理资质，对工程进行全过程监理。

6.2丙方应按照国家相关法律法规和行业标准，对工程质量、进度和投资效益进行监督检查。

6.3丙方有权对乙方提出整改意见，乙方应予以整改。

七、甲方的权益

7.1甲方有权要求乙方在规定工期内完成工程，并对工程进度进行监督。

7.2甲方有权要求乙方在规定质量标准内完成工程，并对工程质量进行监督。

7.3甲方有权要求乙方在规定投资效益内完成工程，并对投资效益进行监督。

7.4甲方有权对丙方的监理工作进行监督，对丙方的监理质量提出意见。

八、乙方的违约及限制条款

8.1如乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失。

8.2如乙方在施工过程中出现质量问题，甲方有权要求乙方承担修复费用，并承担相应的违约责任。

8.3如乙方在施工过程中出现安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

8.4乙方在施工过程中不得擅自变更工程内容，如需变更，应经甲方同意。

8.5乙方不得将工程分包给不具备相应资质的单位或个人。

九、争议解决

9.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

9.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、合同生效及终止

10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

10.2本合同履行完毕或双方协商一致解除后，本合同自动终止。

十一、附件

11.1施工图纸

11.2施工规范

11.3施工组织设计

11.4付款进度计划

11.5其他与本合同相关的文件

第三方介入的意义和目的：

丙方作为第三方监理单位，旨在为甲方提供专业的监理服务，确保工程质量和进度，降低投资风险，提高投资效益。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为工程投资方，对工程质量和进度有直接的利益关系。通过本合同，甲方确保了自身权益，同时对乙方和丙方的行为进行了有效约束，有利于实现工程项目的顺利进行。

本合同旨在明确甲乙丙三方在工程实施过程中的权责关系，保障甲方的权益，促进工程项目的顺利进行。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

乙方（以下简称“乙方”）：

甲方（以下简称“甲方”）：

第三方（以下简称“丙方”）：

鉴于乙方具备相应的施工资质和能力，拟承担甲方的一项建设工程，丙方作为工程咨询方，为提供专业咨询意见，协助乙方确保工程质量和进度，双方本着平等互利、诚信合作的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程工期：自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。

二、工程内容

2.1乙方负责本工程的全部施工工作，包括但不限于：土建工程、装饰装修工程、安装工程等。

2.2乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、施工规范和施工组织设计进行施工。

2.3丙方作为工程咨询方，负责对工程进行全面咨询，协助乙方解决施工过程中的技术难题。

三、工程价款

3.1工程价款：__________万元人民币。

3.2付款方式：按工程进度分阶段支付，具体支付比例及时间节点由双方另行协商确定。

四、工程进度

4.1乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应的违约责任。

4.2甲方有权对工程进度进行监督检查，乙方应予以配合。

五、工程验收

5.1工程竣工后，乙方应组织相关人员进行验收，并向甲方提交验收报告。

5.2甲方应在收到验收报告之日起__________日内组织验收，验收合格后，双方签署工程验收证书。

六、丙方职责

6.1丙方应具备相应的工程咨询资质，对工程进行全面咨询。

6.2丙方应按照国家相关法律法规和行业标准，为乙方提供专业咨询意见。

6.3丙方有权对工程进度、质量、成本等方面提出建议，乙方应予以考虑。

七、乙方的权益

7.1乙方有权要求甲方按照合同约定的时间节点支付工程款项。

7.2乙方有权要求甲方提供必要的施工图纸、施工规范和施工组织设计。

7.3乙方有权要求丙方提供专业、及时的咨询意见，确保工程顺利进行。

7.4乙方有权对工程进度、质量、成本等方面进行监督，确保自身权益。

八、甲方的违约及限制条款

8.1如甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于赔偿乙方因此遭受的损失。

8.2如甲方提供的施工图纸、施工规范和施工组织设计存在缺陷，导致乙方施工困难或成本增加，甲方应承担相应的责任。

8.3如甲方未及时提供施工所需的场地、材料等，导致工期延误，甲方应承担相应的责任。

8.4甲方不得擅自变更工程内容，如需变更，应经乙方同意。

九、争议解决

9.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

9.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、合同生效及终止

10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

10.2本合同履行完毕或双方协商一致解除后，本合同自动终止。

十一、附件

11.1施工图纸

11.2施工规范

11.3施工组织设计

11.4付款进度计划

11.5其他与本合同相关的文件

乙方为主导的目的和意义：

乙方作为施工方，对工程质量和进度具有直接的责任。