版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版道路桥梁工程分包协议书样本本合同目录一览1.协议主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3丙方名称及地址(如有)1.4术语定义2.工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程内容2.4工程进度及工期3.分包范围及工作内容3.1分包工程范围3.2乙方工作内容3.3分包工程量的确定4.合同价格4.1合同总价4.2价格调整条件4.3付款方式及进度4.4发票开具及税务事宜5.质量与标准5.1工程质量要求5.2质量检验标准5.3质量问题处理6.工期及进度6.1工程开工日期6.2工程竣工日期6.3进度计划及延期违约责任7.安全生产7.1安全生产要求7.2安全事故处理7.3乙方安全生产责任8.违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任8.3丙方违约责任(如有)9.争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点及机构9.3诉讼地点及法院10.合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件11.其他条款11.1保密条款11.2不可抗力11.3法律适用及争议解决11.4附件12.合同签署日期12.1甲方代表签字12.2乙方代表签字12.3丙方代表签字(如有)12.4签字盖章页13.附件13.1工程图纸13.2分包工程量清单13.3技术参数及要求13.4其他相关文件14.合同正本及副本14.1合同正本份数14.2合同副本份数14.3各方的留存及通知义务第一部分:合同如下:1.协议主体及定义1.4术语定义:(1)工程:指甲方承接的X道路桥梁工程。(2)分包工程:指乙方在甲方总包合同下承担的施工任务。(3)甲方:指承担工程总包责任的公司。(4)乙方:指承担分包工程责任的公司。(5)丙方:指为本工程提供材料供应的公司。2.工程概述2.1工程名称:X道路桥梁工程2.2工程地点:位于X城市规划区域2.3工程内容:包括但不限于桥梁结构施工、道路铺设、排水系统等2.4工程进度及工期:工程预计开工日期为2024年X月X日,竣工日期为2024年X月X日。3.分包范围及工作内容3.1分包工程范围:乙方负责桥梁结构施工,包括桩基、承台、墩柱、梁体等。3.2乙方工作内容:乙方应按照甲方的要求,完成分包工程的施工任务,并保证工程质量。3.3分包工程量的确定:分包工程量的具体数量由甲方提供,乙方应按约定完成施工任务。4.合同价格4.1合同总价:人民币X万元整(大写:人民币玖佰玖拾玖万元整)。4.2价格调整条件:合同总价在合同签订后不再调整,除非出现不可抗力等因素。4.3付款方式及进度:甲方按照乙方完成的工程进度,分期支付合同价款。具体付款方式由双方另行签订补充协议。4.4发票开具及税务事宜:乙方应向甲方提供合规的税务发票,甲方按照约定时间支付税款。5.质量与标准5.1工程质量要求:乙方应按照国家及行业相关标准进行施工,保证分包工程质量。5.2质量检验标准:乙方应按照甲方提供的质量检验标准进行自检,并接受甲方的监督检查。5.3质量问题处理:乙方应在发现质量问题后及时整改,确保工程质量符合要求。6.工期及进度6.1工程开工日期:2024年X月X日6.2工程竣工日期:2024年X月X日6.3进度计划及延期违约责任:乙方应按照甲方要求制定工程进度计划,并按时完成施工任务。如乙方原因导致工程延期,应承担相应的违约责任。8.违约责任8.1甲方违约责任:如甲方未按约定时间支付合同价款,应向乙方支付迟延付款违约金,违约金计算方式为迟延付款金额的千分之五。8.2乙方违约责任:如乙方未按约定时间完成分包工程,应向甲方支付迟延履约违约金,违约金计算方式为迟延履约天数的工程总价千分之五。8.3丙方违约责任(如有):如丙方未按约定时间提供材料,应向甲方支付迟延供应违约金,违约金计算方式为迟延供应材料金额的千分之五。9.争议解决9.1争议解决方式:双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。9.2仲裁地点及机构:如双方约定仲裁解决争议,仲裁地点为X市,仲裁机构为X仲裁委员会。9.3诉讼地点及法院:如双方未约定仲裁,任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。10.合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件:本合同自双方代表签字盖章之日起生效。10.2合同变更程序:合同变更需经双方协商一致,并以书面形式签订变更协议。10.3合同终止条件:本合同在工程竣工并验收合格后终止。11.其他条款11.1保密条款:双方应对合同内容及履行过程中的商业秘密予以保密,未经对方同意不得向第三方披露。11.2不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,受影响方应立即通知对方,并在合理时间内提供相关证明文件。11.3法律适用及争议解决:本合同适用中华人民共和国法律,如双方约定仲裁解决争议,仲裁地点为X市,仲裁机构为X仲裁委员会。11.4附件:本合同附件包括工程图纸、分包工程量清单、技术参数及要求等。12.合同签署日期12.1甲方代表签字:12.2乙方代表签字:12.3丙方代表签字(如有):12.4签字盖章页:13.附件13.1工程图纸:附件一13.2分包工程量清单:附件二13.3技术参数及要求:附件三13.4其他相关文件:附件四14.合同正本及副本14.1合同正本份数:一式肆份,甲乙双方各执贰份,丙方执壹份(如有)。14.2合同副本份数:一式贰份,甲乙双方各执壹份。14.3各方的留存及通知义务:各方应将合同正本妥善留存,并按照对方的要求提供副本。如合同内容发生变更,各方应及时通知对方。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定义:第三方是指本合同之外,与甲方或乙方具有合同关系或法律关系的自然人、法人或其他组织。15.2第三方责任:第三方介入本合同约定的工程,应遵守合同条款,并承担相应的责任。15.3第三方义务:第三方应按照甲乙双方的约定,提供相应的服务或商品,并保证质量。16.第三方介入的额外条款及说明16.1第三方介入的程序:第三方介入需经甲乙双方同意,并签订书面补充协议。16.2第三方介入的条件:第三方应具备相应的资质、能力及信誉。16.3第三方介入的合同:甲乙双方与第三方签订的合同,不得违反本合同的约定。16.4第三方介入的权益:第三方按照约定享有权益,并承担相应的义务。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额的确定:第三方责任限额根据合同约定及第三方与甲乙双方签订的合同确定。17.2第三方责任限额的调整:第三方责任限额如需调整,应经甲乙双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。17.3第三方责任限额的履行:第三方应按照约定履行责任,如超出责任限额,第三方自行承担。18.第三方与甲乙方的关系18.1第三方与甲乙方的关系界定:第三方与甲方或乙方具有合同关系或法律关系,但不属于甲乙方的下属单位或分支机构。18.2第三方与甲乙方的权益划分:第三方按照约定享有权益,甲乙双方不享有第三方产生的权益。18.3第三方与甲乙方的责任划分:第三方承担因其行为产生的责任,甲乙双方不承担。19.第三方介入的争议解决19.1第三方介入的争议解决方式:如第三方介入产生的争议,甲乙双方应与第三方协商解决;协商不成的,可按照本合同争议解决方式处理。19.2第三方介入的仲裁地点及机构:如甲乙双方与第三方约定仲裁解决争议,仲裁地点为X市,仲裁机构为X仲裁委员会。19.3第三方介入的诉讼地点及法院:如甲乙双方与第三方未约定仲裁,任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。20.第三方介入的合同修改及终止20.1第三方介入的合同修改:第三方介入的合同如需修改,应经甲乙双方同意,并签订书面补充协议。20.2第三方介入的合同终止:第三方介入的合同在履行完毕或达到合同约定的终止条件后终止。21.第三方介入的告知义务21.1第三方介入的告知义务:甲乙双方应在第三方介入前告知对方,并在必要时提供第三方相关的资质、能力及信誉证明。21.2第三方介入的告知时间:甲乙双方应在第三方介入前不少于十个工作日内告知对方。22.第三方介入后的合同履行22.1第三方介入后的合同履行:甲乙双方应按照本合同及第三方与甲乙双方签订的合同履行义务。22.2第三方介入后的合同监督:甲乙双方均有权对第三方介入的合同履行情况进行监督。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:工程图纸附件二:分包工程量清单附件三:技术参数及要求附件四:其他相关文件1.工程图纸:包含桥梁结构、道路布局、排水系统等详细设计图。2.分包工程量清单:列出乙方需完成的分包工程详细数量和规格。3.技术参数及要求:详细说明工程的质量标准、材料要求、施工工艺等。4.其他相关文件:包括工程进度计划、安全防护措施、环境保护措施等。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定:违约行为示例:甲方未按约定时间支付合同价款。责任认定标准:甲方应向乙方支付迟延付款违约金,违约金计算方式为迟延付款金额的千分之五。2.乙方违约行为及责任认定:违约行为示例:乙方未按约定时间完成分包工程。责任认定标准:乙方应向甲方支付迟延履约违约金,违约金计算方式为迟延履约天数的工程总价千分之五。3.丙方违约行为及责任认定:违约行为示例:丙方未按约定时间提供材料。责任认定标准:丙方应向甲方支付迟延供应违约金,违约金计算方式为迟延供应材料金额的千分之五。4.甲方其他违约行为及责任认定:违约行为示例:甲方未履行合同约定的保密义务。责任认定标准:甲方应向乙方支付违约金,违约金计算方式为泄露信息造成的损失金额。5.乙方其他违约行为及责任认定:违约行为示例:乙方未按照约定质量标准完成工程。责任认定标准:乙方应承担返工、维修等费用,并支付违约金。6.丙方其他违约行为及责任认定:违约行为示例:丙方提供的材料不符合质量要求。责任认定标准:丙方应承担更换材料、赔偿损失等责任。全文完。2024版道路桥梁工程分包协议书样本1本合同目录一览1.工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.分包商的义务与责任2.1分包商的工程分包范围2.2分包商的质量标准2.3分包商的安全责任2.4分包商的施工进度3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3预付款3.4进度付款3.5竣工结算4.合同的履行4.1分包商的施工组织4.2发包商的支持与配合4.3工程变更4.4工程暂停与恢复5.合同的解除与终止5.1合同解除的条件5.2合同终止的条件6.违约责任6.1分包商的违约责任6.2发包商的违约责任7.争议解决7.1争议的解决方式7.2争议解决的时间限制8.合同的生效、修改与解除8.1合同的生效条件8.2合同的修改8.3合同的解除9.保密条款9.1保密信息的定义9.2保密义务的履行9.3保密信息的例外10.合同的适用法律与争议解决10.1适用法律10.2争议解决11.其他条款11.1合同的转让11.2合同的附件11.3合同的修订历史12.合同的签署12.1签署日期12.2签署地点12.3签署人13.附件13.1工程图纸13.2技术规范13.3分包工程量清单14.合同正本与副本14.1合同正本数量14.2合同副本数量14.3合同副本的使用与保管第一部分:合同如下:第一条工程概述1.1工程名称:道路桥梁工程1.2工程地点:位于省市区1.3工程规模:桥梁全长米,包括主桥、引桥及附属设施等1.4工程内容:包括但不限于桥梁结构施工、桩基工程、排水工程、路面工程及附属设施等。第二条分包商的义务与责任2.1分包商的工程分包范围:根据发包商的工程分包计划,分包商负责上述工程内容的具体施工。2.2分包商的质量标准:分包商应按照相关法律法规、行业标准及发包商提供的技术规范进行施工,确保工程质量满足要求。2.3分包商的安全责任:分包商应严格遵守国家安全生产法律法规,确保施工过程中的安全生产。2.4分包商的施工进度:分包商应按照发包商提供的施工组织设计及施工进度计划进行施工,确保工程按期完成。第三条合同价格3.1合同总价:人民币万元(大写:人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整)3.2价格调整:合同履行过程中,如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素,双方可协商调整合同价格。3.3预付款:合同签订后,发包商支付分包商工程总价款的10%作为预付款。3.4进度付款:分包商按照施工进度完成约定的工程量后,发包商按实际完成工程量支付相应的工程款。3.5竣工结算:工程竣工后,分包商按照合同约定提交竣工结算报告,发包商按照实际完成工程量进行竣工结算。第四条合同的履行4.1分包商的施工组织:分包商应按照发包商的要求,组织具备相应资质的施工队伍进行施工。4.2发包商的支持与配合:发包商应提供必要的施工场地、临时设施、施工图纸等技术支持,协助分包商完成施工。4.3工程变更:如发包商提出工程变更,双方应按照合同约定进行协商,并根据实际情况调整合同价格和工期。4.4工程暂停与恢复:如发包商要求暂停或恢复施工,分包商应按照发包商的要求执行,并确保工程质量不受影响。第五条合同的解除与终止5.1合同解除的条件:双方协商一致,可以解除合同。5.2合同终止的条件:工程竣工、分包商完成合同约定的义务后,合同自然终止。第六条违约责任6.1分包商的违约责任:分包商未按照合同约定履行义务,应承担违约责任,赔偿发包商因此造成的损失。6.2发包商的违约责任:发包商未按照合同约定履行义务,应承担违约责任,赔偿分包商因此造成的损失。第七条争议解决7.1争议的解决方式:双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。7.2争议解决的时间限制:双方应在争议发生之日起30日内将争议提交给对方,逾期未提交的,视为放弃争议解决的权利。第八条合同的生效、修改与解除8.1合同的生效条件:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。8.2合同的修改:合同履行过程中,如双方同意对合同内容进行修改,应签订书面修改协议,经双方盖章确认后生效。8.3合同的解除:合同解除应按照第五条的约定办理。第九条保密条款9.1保密信息的定义:保密信息是指合同履行过程中,双方泄露的涉及商业秘密、技术秘密、运营秘密等非公开信息。9.2保密义务的履行:双方在合同履行过程中,应对保密信息予以保密,未经对方同意,不得向第三方泄露。9.3保密信息的例外:法律、法规、政府规定或法院判决要求披露的保密信息除外。第十条合同的适用法律与争议解决10.1适用法律:本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。10.2争议解决:双方发生合同争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条其他条款11.1合同的转让:未经对方同意,双方均不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。11.2合同的附件:本合同附件包括工程图纸、技术规范、分包工程量清单等,附件与合同具有同等法律效力。11.3合同的修订历史:本合同自签订之日起,共修订过1次,修订日期为年月日,修订内容如下:(如有修订,在此列出)。第十二条合同的签署12.1签署日期:年月日。12.2签署地点:省市区。12.3签署人:(分包商名称)代表:(签名或盖章)(发包商名称)代表:(签名或盖章)第十三条附件13.1工程图纸:见附件1。13.2技术规范:见附件2。13.3分包工程量清单:见附件3。第十四条合同正本与副本14.1合同正本数量:一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。14.3合同副本的使用与保管:副本应妥善保管,不得泄露给无关第三方。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入是指在本合同履行过程中,除甲乙方之外,涉及到的其他各方,包括但不限于中介方、监管方、咨询方、审计方等。1.2第三方介入的范围包括:工程质量检测、材料供应、设备租赁、技术咨询、安全监督、环境保护等。第二条第三方介入的程序与条件2.1甲乙双方应在合同中明确第三方介入的条件和程序,包括但不限于第三方的选择、资质要求、介入时间、工作内容等。2.2甲乙双方应与第三方签订书面协议,明确双方的权利和义务,并报甲方备案。第三条第三方责任限额3.1第三方对甲乙双方的赔偿责任限额,应根据第三方的性质、介入范围、合同金额等因素综合确定。3.2甲乙双方应在合同中明确第三方的责任限额,并监督第三方按照约定履行合同义务。第四条第三方介入对合同履行的影响4.1第三方介入不影响甲乙双方按照本合同约定的权利和义务履行合同。4.2甲乙双方应协助第三方履行合同义务,确保工程顺利进行。第五条第三方违约责任5.1第三方未按照合同约定履行义务,应承担违约责任,赔偿甲乙双方因此造成的损失。5.2甲乙双方应按照本合同约定,向第三方主张违约责任。第六条第三方侵权责任6.1第三方在履行合同过程中,侵犯甲乙双方合法权益的,应承担侵权责任。6.2甲乙双方应按照本合同约定,向第三方主张侵权责任。第七条甲乙双方对第三方的权利行使7.1甲乙双方有权对第三方履行合同情况进行监督,要求第三方按照合同约定履行义务。7.2甲乙双方有权根据合同约定,对第三方进行奖励或罚款。第八条第三方与甲乙双方的关系8.1第三方与甲乙双方之间的合同关系,不影响甲乙双方之间的合同关系。8.2第三方对甲乙双方的责任,不代替甲乙双方对彼此的责任。第九条第三方介入的变更与解除9.1第三方介入的条件和程序发生变更,甲乙双方应签订书面协议,明确变更内容。9.2甲乙双方解除与第三方的合同,应提前书面通知对方,并妥善处理后续事项。第十条第三方介入的保密义务10.1第三方应按照本合同约定,对甲乙双方的保密信息予以保密。10.2第三方未按照约定泄露甲乙双方的保密信息,应承担违约责任。第十一条第三方介入的适用法律与争议解决11.1第三方介入适用中华人民共和国法律。11.2第三方与甲乙双方之间的争议,按照本合同约定的争议解决方式处理。第十二条其他条款12.1甲乙双方与第三方签订的合同,应符合本合同的约定。12.2本合同未约定的第三方介入事项,甲乙双方应签订书面协议,明确相关事项。第十三条附件13.1第三方合同范本:见附件4。13.2第三方资质要求:见附件5。13.3第三方介入方案:见附件6。第十四条合同的签署14.1签署日期:年月日。14.2签署地点:省市区。14.3签署人:(分包商名称)代表:(签名或盖章)(发包商名称)代表:(签名或盖章)第十五条合同正本与副本15.1合同正本数量:一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。15.3合同副本的使用与保管:副本应妥善保管,不得泄露给无关第三方。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件1:工程图纸详细要求和说明:工程图纸应包括桥梁主体结构、桩基、排水、路面等所有相关部位的详细设计图纸。图纸应清晰、完整,足以指导施工。附件2:技术规范详细要求和说明:技术规范应包括桥梁施工的各项技术要求、标准、工艺流程等,用以指导施工过程中的技术操作。附件3:分包工程量清单详细要求和说明:分包工程量清单应详细列出分包商需完成的工程量,包括工程部位、工程量、材料规格等,作为工程进度付款的依据。附件4:第三方合同范本附件5:第三方资质要求详细要求和说明:第三方资质要求应明确第三方的资质条件,包括资质证书、专业技术人员、施工设备等。附件6:第三方介入方案详细要求和说明:第三方介入方案应详细描述第三方在工程中的介入方式、工作时间、工作计划等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包商未按照合同约定完成工程量,或工程质量不符合技术规范要求。责任认定:分包商应按照合同约定承担违约责任,包括但不限于工期延误、工程返工、赔偿损失等。示例说明:若分包商因自身原因导致工程进度延误,需按照合同约定支付逾期完工违约金。2.违约行为:发包商未按照合同约定支付工程款。责任认定:发包商应按照合同约定承担违约责任,向分包商支付逾期付款违约金。示例说明:若发包商逾期支付工程款,需按照合同约定支付逾期付款违约金。3.违约行为:第三方未按照合同约定履行义务。责任认定:第三方应按照合同约定承担违约责任,向甲乙双方支付违约金,并赔偿因此造成的损失。示例说明:若第三方提供的材料质量不合格,导致工程质量问题,第三方需承担相应的违约责任。4.违约行为:甲乙双方未按照合同约定协助第三方履行合同义务。责任认定:甲乙双方应承担违约责任,向第三方支付违约金,并赔偿因此造成的损失。示例说明:若甲乙双方未按时提供施工场地,导致第三方无法按时开始工作,甲乙双方需承担相应的违约责任。全文完。2024版道路桥梁工程分包协议书样本2本合同目录一览1.协议范围1.1工程概述1.2分包工程内容1.3分包工程量2.分包商的义务和责任2.1分包商的资质要求2.2分包商的责任和义务2.3分包商的管理和协调3.合同价格3.1工程总价3.2价格调整机制3.3付款方式和时间4.工程进度和质量4.1工程进度计划4.2质量控制标准4.3工程验收和移交5.安全生产和环境保护5.1安全生产要求5.2环境保护措施5.3安全事故处理6.合同的变更和终止6.1合同变更的条件6.2合同终止的条件7.违约责任7.1分包商的违约责任7.2业主的违约责任8.争议解决8.1争议解决方式8.2诉讼管辖法院9.合同的生效、修改和解除9.1合同生效条件9.2合同修改程序9.3合同解除条件10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约保密条款的后果11.法律适用和争议解决11.1法律适用11.2争议解决12.其他条款12.1合同附件12.2补充协议12.3合同解除或终止后的相关规定13.合同的签署和备案13.1签署程序13.2备案程序14.附件14.1工程图纸14.2分包工程量清单14.3相关法律法规和标准规范第一部分:合同如下:第一条协议范围1.1工程概述本合同项下的工程为道路桥梁工程,位于市,工程内容包括但不限于桥梁结构施工、道路铺设、排水系统、交通安全设施等。1.2分包工程内容分包商同意按照业主提供的分包合同工程量清单完成相应的分包工程。分包工程包括但不限于桥梁下部结构施工、桥梁上部结构施工、道路路基施工、路面铺设等。1.3分包工程量分包商应完成的分包工程量详见附件的分包工程量清单。第二条分包商的义务和责任2.1分包商的资质要求分包商应具备相应的施工资质,并符合国家及地方相关法律法规的规定。2.2分包商的责任和义务分包商应按照分包合同的约定,按时完成分包工程,并保证分包工程的质量、安全、进度等满足业主的要求。2.3分包商的管理和协调分包商应负责分包工程现场的管理和协调,确保分包工程的顺利进行。第三条合同价格3.1工程总价工程总价为人民币元整(大写:人民币元整),具体金额详见附件的分包工程量清单。3.2价格调整机制合同履行过程中,如遇材料价格波动、政策调整等因素,双方可协商调整合同价格。3.3付款方式和时间付款方式为进度付款,具体付款时间和比例详见附件的付款计划。第四条工程进度和质量4.1工程进度计划分包商应按照业主提供的工程进度计划完成分包工程。4.2质量控制标准分包工程的质量应符合国家及地方相关法律法规、标准和规范的要求。4.3工程验收和移交分包工程经验收合格后,分包商应按照业主的要求进行移交。第五条安全生产和环境保护5.1安全生产要求分包商应严格按照国家及地方安全生产法律法规的要求,确保分包工程的安全生产。5.2环境保护措施分包商应严格执行国家及地方环境保护法律法规,采取有效措施保护环境。5.3安全事故处理分包商应负责处理分包工程过程中发生的安全事故,并及时报告业主。第六条合同的变更和终止6.1合同变更的条件合同履行过程中,如遇特殊情况需要变更合同,双方可协商一致,签订变更协议。6.2合同终止的条件合同终止条件详见附件的合同终止条件。第七条违约责任7.1分包商的违约责任分包商未按照合同约定完成分包工程的,应承担相应的违约责任。7.2业主的违约责任业主未按照合同约定支付价款的,应承担相应的违约责任。第二部分:其他条款、附件及签署备案等事项。第八条争议解决8.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2诉讼管辖法院本合同的诉讼管辖法院为合同签订地人民法院。第九条合同的生效、修改和解除9.1合同生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。9.2合同修改程序合同的修改应由双方协商一致,并签订书面修改协议。9.3合同解除条件合同解除的条件详见附件的合同解除条件。第十条保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营秘密等,应予以保密。10.2保密期限保密期限自合同生效之日起计算,至合同解除或终止之日起五年止。10.3违约保密条款的后果违反保密条款的,违约方应承担相应的违约责任。第十一条法律适用和争议解决11.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。11.2争议解决双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条其他条款12.1合同附件本合同的附件包括工程图纸、分包工程量清单、相关法律法规和标准规范等。12.2补充协议合同履行过程中,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。12.3合同解除或终止后的相关规定合同解除或终止后,双方应按照本合同约定和补充协议的约定处理后续事项。第十三条合同的签署和备案13.1签署程序本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。13.2备案程序合同签署后,双方应按照相关法律法规的规定进行备案。第十四条附件14.1工程图纸工程图纸是本合同的重要组成部分,分包商应按照工程图纸进行施工。14.2分包工程量清单分包工程量清单详细列出了分包商应完成的工程量,分包商应严格按照清单进行施工。14.3相关法律法规和标准规范分包商在施工过程中应遵守的相关法律法规和标准规范,以确保分包工程的质量和安全。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方介入本合同所称第三方介入,是指在合同履行过程中,除甲乙方之外,与合同有关的第三方主体参与合同的履行、监督、协调等活动。第三方介入包括但不限于中介方、监管方、咨询方、审计方等。1.2第三方范围(1)合同履行所需材料、设备供应商;(2)工程设计、咨询、检测、监理等服务机构;(3)融资、担保、保险等金融机构;(4)政府及相关部门、社会监督机构等。第二条第三方介入的责任和义务2.1第三方责任第三方应按照合同约定及相关法律法规的规定,履行其在合同中的责任和义务,确保分包工程的质量和安全。2.2第三方义务第三方应配合甲乙方完成分包工程的各项活动,包括但不限于提供相关资料、接受监督、协助验收等。2.3第三方权利第三方在履行合同过程中,享有合同约定的权利,包括但不限于获得支付、索赔等。第三条第三方介入的协调和管理3.1第三方协调甲乙方应与第三方保持良好沟通,协调解决合同履行过程中出现的问题。3.2第三方管理甲乙方应对第三方履行合同情况进行监督管理,确保第三方按照合同约定完成相关工作。第四条第三方介入的变更和终止4.1第三方变更合同履行过程中,如需变更第三方,甲乙方应协商一致,并签订书面变更协议。4.2第三方终止第三方在合同履行过程中出现违约等情形,甲乙方有权终止第三方合同,并按照本合同约定处理后续事项。第五条第三方责任限额5.1责任限额第三方对分包工程的质量和安全承担有限责任,责任限额为分包工程合同价格的%。5.2责任限制第三方对分包工程质量和安全的责任限制,不影响甲乙方根据本合同对第三方享有的其他权利。第六条第三方介入的争议解决6.1争议解决方式第三方介入引起的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。6.2诉讼管辖法院本合同的诉讼管辖法院为合同签订地人民法院。第七条第三方介入的保密条款7.1保密内容第三方在合同履行过程中知悉的甲乙方商业秘密、技术秘密、经营秘密等,应予以保密。7.2保密期限保密期限自合同生效之日起计算,至合同解除或终止之日起五年止。7.3违约保密条款的后果违反保密条款的,违约方应承担相应的违约责任。第八条第三方介入的法律适用和争议解决8.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。8.2争议解决第三方介入引起的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他条款9.1合同附件本合同的附件包括第三方合同、相关法律法规和标准规范等。9.2补充协议合同履行过程中,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。9.3合同解除或终止后的相关规定合同解除或终止后,双方应按照本合同约定和补充协议的约定处理后续事项。第十条合同的签署和备案10.1签署程序本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。10.2备案程序合同签署后,双方应按照相关法律法规的规定进
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年度品牌授权合同:知名品牌授权经营与销售合作3篇
- 2024年度服装设计与制作服务合同2篇
- 《颅内肿瘤讲义》课件
- 二手挖掘机买卖合同范本2024年度3篇
- 2024年度建筑设计合同的设计变更2篇
- 2024年度建筑施工合同:某开发商与施工单位2024年度住宅小区建设2篇
- 2024年度环保服务合同:甲方委托乙方提供环保服务包括废水处理、废气治理和废弃物处理等2篇
- 音乐巨匠的生涯
- 二零二四年度企业网站建设与内容更新合同3篇
- 河北省承德市2024-2025学年高三上学期期中考试数学试卷含答案
- VB Winsock控件(UDP协议)的使用
- 办公室工作存在的问题与对策
- 世界各国常用插头形式尺寸标准
- 水轮机结构图
- 关于高中生课外阅读的研究报告
- 上海市单位退工证明退工单(共1页)
- 个人所得税完税证明英文翻译模板
- 浅析某燃气轮机发电厂节能降耗的主要措施
- 《渔夫和金鱼的故事》.ppt
- 国家公派出国留学经验交流PPT课件
- 资产管理流程图及管控点
评论
0/150
提交评论