总包与分包设备维修保养2024年度合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

总包与分包设备维修保养2024年度合同本合同目录一览1.分包商信息1.1分包商名称1.2分包商地址1.3分包商联系人及联系方式2.总包商信息2.1总包商名称2.2总包商地址2.3总包商联系人及联系方式3.设备维修保养范围3.1设备名称3.2设备型号3.3维修保养内容4.合同期限4.1开始日期4.2结束日期5.维修保养标准5.1维修保养质量标准5.2维修保养时间标准6.合同金额6.1总金额6.2付款方式6.3付款时间7.维修保养服务承诺7.1响应时间7.2维修保养效果8.违约责任8.1总包商违约责任8.2分包商违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点10.合同的变更和终止10.1变更条件10.2终止条件11.保密条款11.1保密内容11.2泄露后果12.法律适用和管辖12.1适用法律12.2管辖法院13.合同的签署和生效13.1签署日期13.2生效日期14.其他条款14.1双方约定事项14.2附加条款第一部分：合同如下：1.分包商信息1.1分包商名称：×××设备维修有限公司1.2分包商地址：××省××市××区××路××号2.总包商信息2.1总包商名称：×××建设工程有限公司2.2总包商地址：××省××市××区××路××号3.设备维修保养范围3.1设备名称：×××型空调设备3.2设备型号：××××××3.3维修保养内容：包括但不限于设备的定期检查、故障排除、零部件更换、润滑油添加、设备性能优化等。4.合同期限4.1开始日期：2024年1月1日4.2结束日期：2024年12月31日5.维修保养标准5.1维修保养质量标准：按照设备制造商提供的维修保养手册进行，确保设备运行在最佳状态。5.2维修保养时间标准：设备每周至少进行一次常规检查，并在出现故障时立即进行维修。6.合同金额6.1总金额：人民币￥X,X.元6.2付款方式：银行转账6.3付款时间：每月底支付当月维修保养费用。7.维修保养服务承诺7.1响应时间：接到维修请求后，分包商应在4小时内给予回应，并在24小时内到达现场进行维修。7.2维修保养效果：分包商应对维修保养效果负责，如因维修保养不当导致设备再次出现相同问题，分包商应免费重新维修。8.违约责任8.1总包商违约责任：如总包商未能按时支付维修保养费用，应支付分包商逾期付款的违约金，违约金计算方式为：逾期金额的1%。8.2分包商违约责任：如分包商未能按照约定的维修保养标准进行服务，应支付总包商违约金，违约金计算方式为：维修保养费用的10%。9.争议解决9.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决合同争议，协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁地点：××省××市10.合同的变更和终止10.1变更条件：合同的变更需经双方协商一致，并以书面形式进行确认。10.2终止条件：合同到期或者双方协商一致解除合同。11.保密条款11.1保密内容：双方在合同执行过程中所获悉的对方商业秘密和技术秘密。11.2泄露后果：如有泄露，泄露方应承担相应的法律责任。12.法律适用和管辖12.1适用法律：本合同适用中华人民共和国法律。12.2管辖法院：合同签订地人民法院。13.合同的签署和生效13.1签署日期：2024年1月1日13.2生效日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。14.其他条款14.1双方约定事项：双方应遵守国家的法律法规，共同维护合同的履行。14.2附加条款：本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。8.违约责任8.1总包商违约责任：如总包商未能按时支付维修保养费用，应支付分包商逾期付款的违约金，违约金计算方式为：逾期金额的1%。8.2分包商违约责任：如分包商未能按照约定的维修保养标准进行服务，应支付总包商违约金，违约金计算方式为：维修保养费用的10%。8.3双方在任何一方违约的情况下，对方有权要求违约方支付合同总金额的20%作为赔偿。9.争议解决9.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决合同争议，协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁地点：××省××市10.合同的变更和终止10.1变更条件：合同的变更需经双方协商一致，并以书面形式进行确认。10.2终止条件：合同到期或者双方协商一致解除合同。10.3合同终止后，分包商应按照总包商的要求，将所有与合同有关的文件、资料、工具等移交给总包商。11.保密条款11.1保密内容：双方在合同执行过程中所获悉的对方商业秘密和技术秘密。11.2泄露后果：如有泄露，泄露方应承担相应的法律责任。12.法律适用和管辖12.1适用法律：本合同适用中华人民共和国法律。12.2管辖法院：合同签订地人民法院。13.合同的签署和生效13.1签署日期：2024年1月1日13.2生效日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。14.其他条款14.1双方约定事项：双方应遵守国家的法律法规，共同维护合同的履行。14.2附加条款：本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。14.3本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同中所指的第三方，是指除甲乙方之外，与本合同无关的个体或组织，包括但不限于中介方、监管方、鉴定方、协助方等。2.第三方介入的条件2.1第三方介入的条件为：在甲乙双方履行本合同过程中，因客观原因需要第三方的协助或参与，包括但不限于技术支持、监管审查、争议调解等。3.第三方介入的程序3.1甲乙双方应在本合同中明确第三方介入的程序，包括但不限于第三方选择的依据、介入的时间、介入的方式、介入的范围等。4.第三方权利与义务4.1第三方在本合同中的权利与义务，应由甲乙双方协商确定，并在本合同中明确。4.2第三方应按照甲乙双方的约定，履行其在合同中的职责，并承担相应的法律责任。5.第三方责任限额5.1第三方对甲乙双方的损失承担有限责任，责任限额应由甲乙双方协商确定，并在本合同中明确。5.2第三方如因故意或重大过失导致甲乙双方损失的，应承担无限责任。6.第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲乙方的关系，应在本合同中明确，包括但不限于第三方是否独立于甲乙方、第三方与甲乙方的权利义务关系等。7.第三方介入的变更与终止7.1第三方介入的变更与终止，应由甲乙双方协商一致，并以书面形式进行确认。7.2第三方介入的终止，不影响甲乙双方在本合同项下的权利义务。8.第三方介入的争议解决8.1第三方介入引起的争议，应由甲乙双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2第三方如成为争议的一方，其争议解决方式应遵守本合同争议解决条款的约定。9.第三方介入的保密义务9.1第三方应保守本合同及甲乙双方的商业秘密和技术秘密，未经甲乙双方同意，不得向任何第三方披露。9.2第三方如违反保密义务，应承担相应的法律责任。10.第三方介入的赔偿责任10.1第三方如因履行其在合同中的职责导致甲乙双方损失的，应承担赔偿责任。10.2第三方如因故意或重大过失导致甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。11.甲乙双方与第三方的权利义务关系11.1甲乙双方与第三方的权利义务关系，应在本合同中明确，包括但不限于甲乙双方对第三方的指示权、监督权、报酬支付等。12.第三方介入的合同效力12.1第三方介入本合同，不影响本合同的效力。12.2本合同对甲乙双方及第三方均具有法律约束力。13.附件：第三方介入的具体条款13.1附件应包含第三方介入的具体条款，包括但不限于第三方的职责、权利、义务、责任限额等。14.本部分修正条款的生效14.1本部分修正条款自甲乙双方签字盖章之日起生效。14.2本部分修正条款与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：设备维修保养服务清单1.1清单应详细列明所有需要维修保养的设备名称、型号、数量等信息。1.2清单中应包括设备的具体维修保养要求和技术标准。2.附件二：维修保养费用明细表2.1明细表应详细列明维修保养费用的各项构成，包括人工费、材料费、交通费等。2.2明细表中应标明各项费用的计算方式和金额。3.附件三：维修保养时间安排表3.1时间安排表应详细列明维修保养工作的具体时间安排，包括每次保养的日期、时间、地点等。3.2时间安排表中应包括保养工作的具体内容和预期结果。4.附件四：维修保养质量标准手册4.1手册应详细描述维修保养质量的标准和要求，包括保养后的设备性能、外观等。4.2手册中应提供质量评定的具体方法和指标。5.附件五：设备故障处理流程图5.1流程图应详细描述设备出现故障时的处理流程，包括报修、响应、维修、验收等环节。5.2流程图应明确各环节的责任人和处理时间要求。6.附件六：保密协议6.1协议应详细列明双方需要保密的信息范围，包括商业秘密、技术秘密等。6.2协议中应明确泄露信息的后果和责任。7.附件七：争议解决方式说明7.1说明应详细描述争议解决的方式，包括协商、调解、仲裁或诉讼等。7.2说明中应提供具体的仲裁机构或法院信息。8.附件八：合同变更和终止条件说明8.1说明应详细描述合同变更和终止的条件，包括变更和终止的具体情形、程序等。8.2说明中应包括合同变更和终止后的权利义务处理。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1甲方未按约定时间支付维修保养费用。1.2乙方未按约定标准提供维修保养服务。1.3乙方未按约定时间完成维修保养工作。1.4乙方提供的维修保养服务未达到约定质量标准。2.责任认定标准2.1甲方违约行为，应支付乙方逾期付款的违约金，违约金计算方式为：逾期