2024年度环境保护项目工程设计施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度环境保护项目工程设计施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3环境保护项目工程1.4设计施工第二条合同范围与内容2.1工程设计范围2.2施工范围2.3工程量清单第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式3.3进度付款3.4最终付款第四条工程设计4.1设计标准4.2设计文件4.3设计修改第五条工程施工5.1施工标准5.2施工质量5.3施工安全第六条工程进度6.1工程进度计划6.2工程延期6.3工程加速第七条质量保证与保修7.1质量标准7.2质量保证措施7.3保修期限第八条安全生产与环保要求8.1安全生产措施8.2环保措施8.3事故处理第九条合同的变更与解除9.1变更条件9.2解除条件9.3变更解除程序第十条违约责任10.1发包人违约10.2承包人违约10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁11.3诉讼第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同变更12.3合同终止第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3泄露后果第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3环境保护项目工程1.4设计施工设计施工是指承包人根据发包人的要求，进行本项目相关环境治理设施的设计、施工、安装、调试、培训、验收等服务，并确保各项设施达到预定的环保效果。第二条合同范围与内容2.1工程设计范围承包人应按照合同约定完成本项目所需的全部设计工作，包括但不限于工程可行性研究、工程设计方案、施工图设计、设备选型、工程预算编制等。2.2施工范围承包人应按照合同约定完成本项目所需的全部施工工作，包括但不限于土建工程、设备安装、管道铺设、电气安装、调试试验、培训等。2.3工程量清单合同附件中包含本项目详细的工程量清单，包括工程名称、工程内容、工程量、工程单价、工程总价等。承包人应按照工程量清单进行施工，并确保工程质量。第三条合同价格与支付3.1合同总价本项目的合同总价为人民币【】（大写：【】元整），即承包人完成本项目全部设计施工任务的价格。3.2支付方式合同总价支付分为三次，分别为合同签订后的预付款、工程进度付款和工程验收合格后的最终付款。3.3进度付款进度付款根据工程实际完成情况，按照合同约定的比例进行支付。具体支付比例和时间在合同附件中予以明确。3.4最终付款本项目工程验收合格后，发包人应在合同约定的时间内支付合同总价扣除预付款和进度付款后的剩余款项。第四条工程设计4.1设计标准承包人应按照我国相关法律法规、行业标准和发包人的要求进行设计，确保设计文件符合技术规范、安全规范和环保要求。4.2设计文件承包人应向发包人提交完整的设计文件，包括但不限于设计说明书、施工图纸、设备材料清单、工程预算等。设计文件应一式两份，双方各执一份。4.3设计修改在合同履行过程中，发包人根据项目实际情况提出设计修改要求的，承包人应按照发包人的要求进行设计修改，并承担相应的修改费用。第五条工程施工5.1施工标准承包人应按照设计文件和施工规范进行施工，确保施工质量、安全、进度等方面的要求。5.2施工质量承包人应保证施工质量，确保本项目各项设施达到预期的环保效果。对于施工过程中出现质量问题，承包人应负责及时整改。5.3施工安全承包人应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准进行施工，确保施工现场的安全。在施工过程中发生安全事故的，承包人应承担相应责任。第六条工程进度6.1工程进度计划承包人应制定详细的工程进度计划，并报发包人备案。工程进度计划应包括各阶段工程的开始时间、结束时间及关键节点。6.2工程延期由于承包人原因导致工程延期，承包人应承担相应的违约责任。由于不可抗力等非承包人原因导致工程延期，双方应协商解决。6.3工程加速发包人要求工程加速的，承包人应采取措施确保工程进度满足发包人要求，同时有权要求发包人承担因此增加的费用。第八条安全生产与环保要求8.1安全生产措施承包人应按照国家有关安全生产的法律、法规和标准进行施工，确保施工现场的安全。施工现场应配备必要的安全生产设施，定期进行安全检查，发现问题及时整改。8.2环保措施承包人应按照设计要求和国家环保法规，采取有效措施防止施工过程中对环境造成污染，确保施工过程中的废气、废水、固体废物等得到妥善处理。8.3事故处理施工过程中发生安全事故或环境污染事件的，承包人应立即启动应急预案，采取措施防止事故扩大，并及时向发包人和相关部门报告。第九条合同的变更与解除9.1变更条件合同履行过程中，由于不可抗力或其他不可预见的原因导致合同无法继续履行的，双方可以协商变更或解除合同。9.2解除条件合同履行过程中，一方违约严重，导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同。9.3变更解除程序合同变更或解除应由双方协商一致，并签订书面协议。变更或解除协议应明确双方的责任和权益。第十条违约责任10.1发包人违约发包人未按约定支付合同价款、延迟支付或擅自变更合同内容的，应承担违约责任，向承包人支付违约金。10.2承包人违约承包人未按约定完成设计施工任务、延迟交付工程或擅自变更设计内容的，应承担违约责任，向发包人支付违约金。10.3违约赔偿违约方应承担因违约产生的直接经济损失赔偿责任，赔偿金额双方协商确定。第十一条争议解决11.1争议解决方式合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。11.2仲裁双方同意将争议提交【仲裁委员会】进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。11.3诉讼如选择诉讼解决，双方同意在【人民法院】提起诉讼。第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，合同附件作为合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。12.2合同变更合同生效后，如需要变更，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。12.3合同终止合同履行完毕，双方履行完合同约定的权利义务，合同即告终止。第十三条保密条款13.1保密内容双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。13.2保密期限保密期限自合同生效之日起算，至合同终止之日起【年】内有效。13.3泄露后果如一方泄露对方保密信息，泄露方应承担违约责任，赔偿对方因此产生的损失。第十四条其他条款14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，受影响的一方应立即通知对方，并提供相关证明文件。14.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律，合同履行过程中发生的争议，应遵守国家的法律法规。14.3合同附件合同附件包括工程量清单、设计施工方案、工程图纸、设备材料清单等，附件与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正引入第三方介入的条款，旨在明确当本合同执行过程中，涉及到与第三方合作、协调或责任分配等方面的问题时，甲乙双方的权利义务及与第三方的关系。第一条第三方定义1.1第三方定义在本合同中，第三方是指除甲乙双方外，与本项目实施过程中产生合同关系或合作关系的企业、机构或个人。第二条第三方介入的情形2.1介入情形第三方介入的情形包括但不限于：提供专业技术支持、参与工程施工、提供材料设备供应、负责项目检测与验收等。第三条第三方选择与委托3.1第三方选择甲乙双方应共同协商选择合适的第三方，并确保第三方具备相应的资质、能力和良好信誉。3.2委托关系甲乙双方应与第三方签订相应的委托协议，明确双方的权利义务及第三方的责任范围。第四条第三方责任4.1第三方责任第三方应按照委托协议的约定，完成相应的任务，并确保任务质量符合本合同及国家相关法律法规的要求。4.2第三方责任限额第三方应对其履行合同过程中产生的损失承担有限责任，责任限额在委托协议中具体约定。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方的关系第三方与甲乙方的关系仅限于合同约定的合作关系，第三方不取代甲乙方的合同地位。5.2甲乙方的权利义务甲方和乙方应分别对第三方履行合同的情况进行监督，并按照本合同的约定承担相应的权利义务。第六条第三方违约处理6.1第三方违约第三方未按照委托协议的约定履行义务的，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。6.2违约处理程序甲乙双方应与第三方协商解决违约问题；协商不成的，甲乙双方可以选择通过仲裁或诉讼解决。第七条第三方侵权责任7.1第三方侵权第三方在履行合同过程中侵犯第三方权益的，由第三方承担相应的侵权责任。7.2侵权处理程序甲乙双方应协助受害方追究第三方的侵权责任，并在合同中约定相应的处理程序。第八条第三方保险8.1保险责任第三方应根据合同约定购买相应的保险，确保在履行合同过程中因第三方原因造成的损失得到赔偿。8.2保险凭证第三方应向甲乙双方提供保险凭证，证明保险已经购买并生效。第九条第三方信息保密9.1保密内容第三方应对在合同履行过程中获取的甲乙双方的保密信息予以保密。9.2保密期限保密期限自合同生效之日起算，至合同终止之日起【年】内有效。第十条合同的变更与解除10.1变更条件合同履行过程中，由于不可抗力或其他不可预见的原因导致合同无法继续履行的，甲乙双方可以协商变更或解除合同。10.2解除条件合同履行过程中，一方违约严重，导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同。10.3变更解除程序合同变更或解除应由甲乙双方协商一致，并签订书面协议。变更或解除协议应明确双方的责任和权益。第十一条违约责任11.1第三方违约第三方未按照委托协议的约定履行义务的，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。11.2甲乙方的违约责任甲乙双方未按照本合同约定履行义务的，应承担违约责任，向受害方支付违约金。第十二条争议解决12.1争议解决方式合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。12.2仲裁甲乙双方同意将争议提交【仲裁委员会】进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。12.3诉讼如选择诉讼解决，甲乙双方同意在【人民法院】提起诉讼。第十三条合同的生效、变更与终止13.1合同生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，合同附件作为合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。13.2合同变更合同生效后，如需要变更，应经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。13.3合同终止合同履行完毕，甲乙双方履行完合同约定的权利义务，合同即告终止。第十四条其他条款14.1不可抗力第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.发包人及承包人基本信息表2.环境保护项目工程量清单3.设计施工方案4.设计标准及技术规范5.施工图纸及技术文件6.安全生产及环保措施方案7.施工组织设计及进度计划8.合同价格明细及支付方式9.质量保证及保修承诺10.合同变更及解除协议11.第三方委托协议12.保险凭证及保险责任说明13.保密协议14.争议解决方式及程序15.合同生效、变更及终止的书面文件附件详细要求和说明：1.发包人及承包人基本信息表：包括双方的基本信息、法定代表人、联系方式等。2.环境保护项目工程量清单：详细列出本项目所有的工程内容、工程量、工程单价和工程总价。3.设计施工方案：包括设计思路、施工方法、技术措施等。4.设计标准及技术规范：国家和行业标准及技术规范，确保设计施工符合要求。5.施工图纸及技术文件：详细的设计图纸和技术文件，指导施工。6.安全生产及环保措施方案：确保施工过程中的安全生产和环保措施。7.施工组织设计及进度计划：详细的施工组织设计和进度计划，确保施工顺利进行。8.合同价格明细及支付方式：详细列出合同总价、支付方式和支付比例。9.质量保证及保修承诺：保证施工质量，并在一定期限内提供保修服务。10.合同变更及解除协议：明确合同变更和解除的条件、程序和责任。11.第三方委托协议：明确甲乙双方与第三方的权利义务和责任范围。12.保险凭证及保险责任说明：证明已购买相应的保险，明确保险责任和赔偿标准。13.保密协议：明确保密内容、期限和泄露后果。14.争议解决方式及程序：明确争议解决的方式、程序和仲裁或诉讼机构。15.合同生效、变更及终止的书面文件：明确合同生效的条件、变更程序和终止条件。说明二：违约行为及责任认定：1.发包人违约：未按约定支付合同价款或延迟支付。擅自变更合同内容或要求。未履行合同约定的其他义务。责任认定：发包人违约的，应向承包人支付违约金，并承担由此产生的直接经济损失。2.承包人违约：未按约定完成设计施工任务或延迟交付工程。擅自变更设计内容或施工方案。未履行合同约定的其他义务。责任认定：承包人违约的，应向发包人支付违约金，并承担由此产生的直接经济损失。3.第三方违约：未按委托协议的约定履行义务。未履行合同约定的其他义务。责任认定：第三方违约的，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任，并赔偿由此产生的直接经济损失。4.其他违约行为：违反保密协议，泄露商业秘密、技术秘密或市场信息。违反安全生产及环保措施，造成安全事故或环境污染。其他违反合同约定的行为。责任认定：根据具体情况，违约方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。2024年度环境保护项目工程设计施工合同2本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3环境保护项目工程1.4设计施工合同2.合同标的及范围2.1工程设计2.2工程施工2.3环境保护措施3.合同价格及支付3.1合同总价3.2支付方式3.3支付进度4.合同履行及期限4.1设计期限4.2施工期限4.3延期及违约责任5.设计及施工质量要求5.1设计质量5.2施工质量5.3质量验收6.环境保护措施及要求6.1环境保护方案6.2施工过程中的环境保护6.3环境保护验收7.合同保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3违约责任8.合同争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3诉讼解决9.合同的生效、变更及终止9.1合同生效条件9.2合同变更9.3合同终止10.违约责任及赔偿10.1违约行为10.2违约责任10.3赔偿金额11.不可抗力11.1不可抗力事件11.2不可抗力后果11.3不可抗力责任12.合同的监督与检查12.1发包人的监督与检查12.2承包人的自检与报告13.合同用词及解释13.1用词含义13.2合同解释14.其他条款14.1法律适用14.2合同附件14.3合同修改与补充第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指根据本合同规定，负责环境保护项目工程的委托方，具有独立法人资格的企业或其他组织。1.2承包人承包人是指根据本合同规定，负责完成环境保护项目工程的设计和施工的法人或其他组织。1.3环境保护项目工程环境保护项目工程是指根据国家和地方环境保护法规，对项目区域进行环境治理、污染控制和生态修复等工程。1.4设计施工合同设计施工合同是指发包人与承包人签订的，明确双方在环境保护项目工程设计、施工及其相关事宜上的权利和义务的合同。第二条合同标的及范围2.1工程设计承包人应根据发包人的要求，完成环境保护项目工程的设计工作，包括工程方案设计、施工图设计等。2.2工程施工承包人应按照设计文件和施工规范，完成环境保护项目工程的施工工作，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。2.3环境保护措施承包人应根据国家和地方环境保护法规，制定环境保护措施，并在施工过程中严格执行，确保工程对环境的影响降至最低。第三条合同价格及支付3.1合同总价本合同总价是指承包人完成本合同规定的工程设计、施工等任务，发包人应支付给承包人的合同金额。合同总价在合同附件中详细列出。3.2支付方式本合同的支付方式分为进度支付和验收支付两部分。进度支付按照工程进度的实际情况进行，验收支付在工程验收合格后进行。3.3支付进度支付进度应按照双方约定的时间节点进行，具体支付比例和时间节点在合同附件中详细列出。第四条合同履行及期限4.1设计期限承包人应按照合同约定的时间节点完成设计工作，如因特殊情况需延长设计期限，应提前向发包人申请。4.2施工期限承包人应按照合同约定的时间节点完成施工工作，如因特殊情况需延长施工期限，应提前向发包人申请。4.3延期及违约责任如承包人未按照合同约定的时间节点完成设计、施工任务，应承担相应的违约责任，具体违约责任在合同附件中详细列出。第五条设计及施工质量要求5.1设计质量承包人应按照国家和行业相关标准进行设计，确保设计文件符合法律法规、技术规范和发包人的要求。5.2施工质量承包人应按照设计和施工规范进行施工，确保工程质量符合法律法规、技术规范和发包人的要求。5.3质量验收工程完成后，发包人应组织验收，承包人应按照验收标准提供相关资料，配合验收工作。工程验收合格后，发包人应支付验收支付款。第六条环境保护措施及要求6.1环境保护方案承包人应根据环境保护项目工程的特点，制定环境保护方案，并提交发包人审批。6.2施工过程中的环境保护承包人在施工过程中应严格执行环境保护方案，确保工程对环境的影响降至最低。6.3环境保护验收工程完成后，发包人应组织环境保护验收，承包人应按照验收标准提供相关资料，配合验收工作。环境保护验收合格后，发包人应支付环境保护验收支付款。第七条合同保密条款7.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于：合同价格、设计文件、施工方案、环境保护措施等。7.2保密期限保密期限自本合同签订之日起至合同解除或终止之日起两年。7.3违约责任如承包人违反保密条款，泄露保密内容，应承担相应的违约责任，赔偿发包人的损失。具体违约责任在合同附件中详细列出。第八条合同争议解决8.1协商解决双方应本着友好、公平、诚信的原则，通过协商解决合同履行过程中的争议。8.2调解解决如协商不成，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。8.3诉讼解决如调解不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条合同的生效、变更及终止9.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，并取代所有之前的谈判和协议。9.2合同变更任何一方提出变更要求，均应以书面形式通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更协议。9.3合同终止（1）工程设计、施工任务全部完成，并经发包人验收合格；（2）双方协商一致解除合同；（3）依法应终止的其他情形。第十条合同的监督与检查10.1发包人的监督与检查发包人有权对承包人的设计、施工过程进行监督与检查，以确保工程质量、安全、进度等方面的要求得到满足。10.2承包人的自检与报告承包人应定期进行自检，并向发包人报告工程进度、质量及环境保护等情况。第十一条合同用词及解释11.1用词含义本合同所用词语应具有法律意义上的含义，不得含有任何模糊或不确定的内容。11.2合同解释本合同的解释应遵循合同用词的实际含义，除非明确指出otherwise。第十二条其他条款12.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。12.2合同附件本合同附件是本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。12.3合同修改与补充本合同在履行过程中，如出现未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十三条合同的解除13.1双方同意，在任何情况下，任何一方均不得单方面解除本合同。13.2如因不可抗力导致合同无法履行，双方应立即协商解除合同，并按照本合同规定承担相应的责任。第十四条合同的转让14.1未经对方书面同意，任何一方不得将本合同的全部或部分权利义务转让给第三方。14.2双方明确同意，本合同的转让不得影响合同的履行和双方的权利义务。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义及范围15.1第三方介入本合同所称第三方介入，是指在合同履行过程中，除甲乙方之外的，为甲乙方提供协助、服务或参与合同履行的一方或多方。第三方可以是个人、企事业单位、政府部门、社会组织等。15.2第三方范围第三方包括但不限于：中介机构、咨询顾问、技术支持、材料供应商、施工分包商、检测机构等。第十六条第三方介入的协调与管理16.1第三方选择甲乙方应共同协商选择合适的第三方介入，并确保第三方的选择符合合同履行需求和相关法律法规。16.2第三方协调甲乙方应负责与第三方的沟通协调，确保第三方按照合同要求及时提供相应的服务或产品。16.3第三方管理甲乙方应对第三方进行有效管理，确保第三方按照合同约定履行义务，并对第三方的行为承担连带责任。第十七条第三方责任及限额17.1第三方责任第三方应按照合同约定及相关法律法规，对其提供的服务或产品负责，并承担相应责任。17.2责任限额甲乙方应与第三方明确约定责任限额，包括但不限于赔偿限额、责任范围等。如第三方未能按照约定履行义务，甲乙方有权向第三方追偿。第十八条第三方违约处理18.1第三方违约如第三方未能按照合同约定履行义务，甲乙方有权按照合同约定和法律规定，要求第三方承担违约责任。18.2违约处理甲乙方应与第三方协商处理违约事宜，如协商不成，甲乙方有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十九条第三方权益保护19.1第三方权益甲乙方应尊重第三方的合法权益，不得擅自变更、解除与第三方的合同。19.2权益保护如甲乙方损害第三方权益，第三方有权依法维护自身权益，并要求甲乙方承担相应责任。第二十章第三方与甲乙方的关系20.1第三方与甲乙方第三方与甲乙方之间的合同关系，不影响甲乙方之间的合同关系。甲乙方对第三方的权利义务，不视为对彼此之间的权利义务。20.2第三方与合同第三方介入本合同，应视为对合同内容的认可。第三方未认可合同内容，甲乙方不得将其纳入合同履行。第二十一章附件21.1第三方名单甲乙方应将选定的第三方名单作为合同附件，并明确第三方介入的范围、职责等内容。21.2第三方合同甲乙方与第三方签订的合同，应作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。第二十二章合同的变更与解除22.1第三方变更如因第三方原因导致合同无法履行，甲乙方有权协商变更或解除合同。22.2变更与解除程序甲乙方应按照本合同约定的变更、解除程序，办理合同变更或解除手续。第二十三章争议解决23.1第三方争议如第三方与甲乙方之间发生争议，应通过协商解决。协商不成的，可以向合同签订地的人民调解委员会申请调解。23.2调解不成如调解不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第二十四章其他条款24.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。24.2附件本合同附件是本合同不可分割的一部分，与合同具